《总承包合同（35篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《总承包合同（35篇）.docx（173页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、总承包合同（35篇）总承包合同范文1甲方：乙方：依照民法典、中华人民共和国建筑法及其相关法律，地方行政法规和甲方公司的要求，根据建筑工程质量管理条例的规定等，双方遵循平等自愿，公平合理，诚实守信的原则，双方协商出以下条约。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程总占地面积：亩。4、建筑规模：以甲方的图纸和所有设计为准。5、资金来源、企业方自筹。6、工程价格：按河北年定额计算，以一级取费计算。并结合河北当地，人工、材料，按河北发行的信息价调差近行计价结算。7、工程总价约：十亿左右，以最后预结算为准。二、总承包方式注：包工包料，另建设施工，三通一平，包质量、施工安全、施工机械、文明施工和所
2、有装修水电弱电消防，整个工程内的环境绿化路道，包括所有资料等，车间机械调试通过内机械甲方负责。三、合同工期1、本工程工期个工作日，阴雨天和人力不可抗拒的天气，双方作以记录，工期顺延。2、本工程开工时间，以甲方的自筹资金，第一笔到位，甲方在一日内立即以书面通知乙方施工组进场，进行前期工作准备，甲方图纸到位，手续完工，立即进行了主体工程开工。四、甲方义务1、甲方在乙方进场时应交与整个工程区里的地下资料，以免施工时破坏到地下文物和古董及国家电线电缆和管网。2、甲方负责确保乙方进场开工后周边村民来闹事的纠纷，协调解决。3、开工时要做到工程区内的地无纠纷，也免影响乙方施Xo4、乙方进场前，甲方交与乙方所
3、有的施工图双方近行图审，便于施工无错。五、乙方义务1、乙方必须按图施工，确保工程质量。2、要做到工程先自检过，通知甲方近行监督检验才进行第二步工作。3、必须接受各级领导的指示，和指导工作。4、文明施工，确保整工地的环境整个工地整洁、有顺序。5、在施工中要自检查是否有安全隐患，一但发现应立即停工，并马上排除一在继续施工。6、乙方签完合同后，应早准备进场工作和组建好，有素质的一流施工班组和一流的工程队伍，接到甲方通知应立即交施工组资料，并即时进场。六、质量标准1、本工程也合格工程准。2、本工程质量验收标准，按国家验收标准为合格。七、工程结算方式1、结算依据，甲方所提供的图纸和变更资料和图纸会审纪要
4、，例会纪要，工程联系、设计中有明暗示参见的图集以及甲方和监理单位审批通过的施工方案，甲方发下的变更通知，隐蔽工程验收记录、相关资料，已审批通过必要的相关措施报告和工程签证等为依据，进行工程造价的编制计价结算。2、结算条件：按省年定额结结算，结算期间按当时定额信息站发行的新行调差定额执行。3、人工与材料价的调整。(1)人工费的调整按省相关职能部门的文件执行调差。(2)材料的调差，材料的价差调整按施工当月省定额站颁布布发的建筑工程河北建筑工程材料信息月刊执行调差。(3)省建筑工程材料信息月刊中没有的材料，以甲、乙双方询价确定的市场价执行材料价差的调整。八、工程款的支付方式1、本项目所有工程乙方不用
5、垫资，甲乙双方签订完合同，甲方通知乙方进场时拨给乙方零进设施费，按合同总价的百分之%,计算的零建设施工费，乙方进场主体工程开工时，机械材料进场天内甲方再拨给乙方材料备料款，按合同总价的百分之的备料款。2、工程进行中每月的实计工程量，进付款的百分之，付款时间，每月号申报进度表为准，次月号付款，依此类推。3、总工程款的结算付款，最后的工程款通过甲方和有关部门，工程验收后，天内付到总工程款的百分之九十五，还有百分之与预留保修金，工程保修期年，保修时间到甲方应无条件付给乙方预留的保修金，如在保修期内出现工程质量问题，乙方应即时处理维修。如果乙方接到通知未即时处理，甲方自行维修处理的，维修金甲方扣多少，
6、乙方必须接受，保修期满年无质量问题，无息全部付清尾款。4、此工程乙方不用垫资，经甲乙双方协商，在总工程款下浮中百分4%个点。九、双方事宜1、在施工过程中，甲乙双方随时保持联系，互相交换意见以以确保工程捏和工程进度。2、乙方如有发现图集有误差不能擅自作主更改，应立即与监理和甲方联系处理，包括（施工中验收和隐蔽工程验收），工程变动在内。3、监理和甲方处理并给予乙方处理的书面通知和签字的书面手续，以免造成工期延误和影响工程质量。4、为了工程质量和进度，打造出一流工程形象，希望双方紧密配合、团结，互相遵守。十、特别约定1、甲乙双方签订本合同后，甲方不得在将本项目工程与他人在签订合同，若甲方将本项目在与
7、他人签订合同，乙方有权向甲方要求损失补偿，和前期跟踪本项目的一切费用。2、乙方必须认真组建好施工组，并按甲方的指导进行施工，接受甲方和监理的正确指导意见。十一、保密要求本合同自签署生效之日起，合同双方合作的全过程，内容工作方式方法，以及因签订本合同或履行本合同而获知他方的任何商业秘密和本项目的有关秘密应严格保密，不得向第三者泄密，因一方泄密造成对方损失的，由泄密方承担所有损失赔偿。十二、适用法律1、本合同履行适应中华人民共和国法律、法规所管辖，不适应其它国家的任何和法律法规和规定。2、如果签署本合同后，有新的法律法规，行政法规颁布后的，按新的法律执行。十三、争议解决方式1、任何因素让本合同引起
8、的或与本合同有关争议的应通过双方有好协商解决。通过协商仍不能解决争议时，双方约定以下列(2)方式解决。(1)向省仲裁委员会提起仲裁。(2)向工程所在地人民法院提起诉讼。2、在争议仲裁和提交法院期间，除提交争议的事项所影响的义务外，双方应继续履行其它在本合同内的规定义务和行使权力。十四、违约责任1、如因乙方的工程质量出现问题，所造成返工的，甲方不以给延工期，如果出现严重工程质量问题的造成工程停工，法律问题的乙方自行承担所有责任。2、如乙方的工程过程中，乙方无工程质量问题，甲方未按时支付工程款造成停工的，由甲方债权负责，并给与乙方的损失补偿。十五、合同生效1、本合同自双方签字盖章后生效。2、本合同
9、直到履行完义务终止。3、本合同以中文文本实行，其它文字无效。4、本合同未尽事宜双方约定另行签订补充合同，补充合同与本合同同样据有法律效力。5、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。合同订立地点本合同双方约签字盖章后生效。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日总承包合同范文2甲方：乙方：依照民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。1、工程名称及地点：2、工程承包内容及范围：（1）变电站一般土建工程：施工图设计中变电站站址范围内的基础及电缆沟开挖、基础混凝土的浇筑
10、、道路平整、站内绿化工作。(2)变电站建筑工程：主控楼、高压配电间、办公楼等主要建筑物的土建工作及装饰工作；变电站围墙、大门的土建工作。(3)变电站辅助设施工程：全站照明、给排水、通风、空调、消防、防雷接地等辅助设施建筑及安装工作。(4)变电站安装工程：变电站主辅设备的安装、设备交接试验、单体调试、系统调试。(5)线路工程：至送电线路架设；全线基杆塔组装及附件安装；全线基杆塔基础开挖及浇筑;杆塔接地；线路参数测试等工作。(线路全长公里)(6)通信工程至光纤通信线路架设工程。(线路全长公里)(7)系统试运行。(8)用于工程实体的设备、装置性材料、消耗性材料的采购。以上工程内容的细项最终以甲方审定
11、的概算书或工程量清单相对应的条目为准。3、工程承包方式：本工程由乙方进行施工总承包。4、工程合同金额：人民币整。(项目建设所需的备品备件购置、管理车辆购置、工器具办公生产生活家具购置以及甲方生产职工培训及提前进场费用等均未包含在此合同价格内。)5、工程质量要求：单位工程合格率100%,整体工程达到优良标准。6、工程工期要求：开工日期为年月日，竣工日期为年月日，合同工期天。7、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。8、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。9、本合同包括：（1）协议书（2）专用条款（3）通用条款10、本合同
12、订立时间：年月日，合同订立地点：。本合同经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别加盖本单位公章（或合同专用章）后生效。11、本合同一式捌份，其中正本贰份，双方各执壹份；副本陆份，双方各执叁份。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人(签字)：年月日年月日总承包合同范文3(发包人名称，以下简称发包人)为实施(项目名称)，己接受(承包人名称，以下简称承包人)对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。1 .本协议书与下列文件一起构成合同文件：中标通知书；(2)投标函及投标函附录；(3)专用合同条款；(4)通用合同条款；(5)技术标准和要求；(6)图纸；(7)己标价工程量清
13、单；(8)其他合同文件。2 .上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。3 .固定合同价：人民币(大写)元(万元)。4 .工程范围：5 .承包人项目经理：6 .工程质量符合国家现行所有强制性建筑条文，其他安装、市政、建筑工程施工质量检验和评定标准以及其他工程建设方面的规范。国内没有相应标准、规范时的，开工前提供发包人制定和发布的相关标准。7 .承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。8 .发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。9 .承包人应按照监理人指示开工，施工总工期个月。10 .本协议书一式拾贰份，发包人柒份，承包人伍份。1
14、1 .合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日返总承包合同篇3甲方广州市交通运输职业学校（以下简称甲方）乙方广州市煜业物业管理有限公司（以下简称乙方）一、20_年6月1日甲乙双方签订了三年物业管理承包合同，合同期从20_年6月1日-20_年5月31日止，合同履行至今，经甲方认真考核，认为乙方在承包物业管理期间能认真的履行承包合同条款，紧密配合甲方，积极完成的承包后勤工作，受到学校师生的好评；乙方在20_年12月30日书面向甲方提出终止承包或者变更相应合同条款的请示，乙方提出终止承包或者变更相应
15、合同条款的原因有以下方面；1、由于广州市人力资源和社会保障局调整我市企业职工最低工资标准的通知，乙方要补充员工（卫生工）低位的工资标准，乙方每年差额为23040元；2、广州市人力资源和社会保障局，关于调整20_年企业提导线的文件精神，乙方要求按新企业工资指导IK增加员工工资，其（水电、物业维修）员工工资增加为43699.92元/年，以上两项增加费用的税金为6340.26元，共计增加金额（含税金）73080.2元，乙方表示由于上述原因，在经营上出现了经营危机，因此提出请甲方终止承包或者变更相应的合同条款；二、根据乙方的提议经双方协商，甲方物业后勤管理部分仍然由乙方继续承包管理；另外甲乙双方达成以
16、下的合同条款变更协议；1、甲方同意在承包合同中参照广州市新调整的员工工资标准的规定，增加乙方（卫生工）的工资为33010.00元/年；2、甲方同意在承包合同中参照广州市新调整的企业工资指导线，低位线的文件增加乙方其他员工工资11%的标准，其增加工资为43699.92元/年；3、甲方同意在承包合同中给予乙方上述两项增加工资费用的支出形成的税金为6340.29元/年（按9.5%的税率计算）；以上合同条款变更后费用增减相抵，甲方实际给予乙方增加承包费用为73080.21元，承包费用由原来的1225415.96元/年增加至1298496.17元/年（大写：壹佰贰拾玖万捌仟肆佰玖拾陆元玖角贰分），月平均
17、费用为108208.02元/月；三、补充协议的有效期：补充协议条款从20年1月1日起生效于20_年5月31日终止；四、付款方式：承包费用采用月转账或支票结算方式，甲方每月5号前支付承包管理费108008.00元给乙方，余额2496.24元在承包期最后一个月结算，乙方及时向甲方提交相应费用的正式发票；五、协议附件：1、本次补充协议在20_年6月1号甲乙双方签订的合同书同时执行，补充协议主要调整乙方承包员工工资费用，承包项目及服务质量不变；2、补充协议一式四份，甲乙双方各持两份；甲方单位盖章：乙方单位盖章：甲方法人代表签名：乙方法人代表签名：日期：总承包合同篇4甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法
18、、中华人民共和国建筑法及其相关法律，地方行政法规和甲方公司的要求，根据建筑工程质量管理条例的规定等，双方遵循平等自愿，公平合理，诚实守信的原则，双方协商出以下条约。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程总占地面积：亩。4、建筑规模：以甲方的图纸和所有设计为准。5、资金来源、企业方自筹。6、工程价格:按河北201年定额计算，以一级取费计算。并结合河北当地，人工、材料，按河北定额站发行的最新信息价调差近行计价结算。7、工程总价约：十亿左右，以最后预结算为准。二、总承包方式注：包工包料，另建设施工，三通一平，包质量、施工安全、施工机械、文明施工和所有装修水电弱电消防，整个工程内的环境绿化路
19、道，包括所有资料等，车间机械调试通过内机械甲方负责。三、合同工期1、本工程工期个工作日，阴雨天和人力不可抗拒的天气，双方作以记录，工期顺延。2、本工程开工时间，以甲方的自筹资金，第一笔到位，甲方在十一日内立即以书面通知乙方施工组进场，进行前期工作准备，甲方图纸到位，手续完工，立即进行了主体工程开工。四、甲方义务1、甲方在乙方进场时应交与整个工程区里的地下资料，以免施工时破坏到地下文物和古董及国家电线电缆和管网。2、甲方负责确保乙方进场开工后周边村民来闹事的纠纷，协调解决。3、开工时要做到工程区内的地无纠纷，也免影响乙方施Xo4、乙方进场前，甲方交与乙方所有的施工图双方近行图审，便于施工无错。五
20、、乙方义务1、乙方必须按图施工，确保工程质量。2、要做到工程先自检过，通知甲方近行监督检验才进行第二步工作。3、必须接受各级领导的指示，和指导工作。4、文明施工，确保整工地的环境整个工地整洁、有顺序。5、在施工中要自检查是否有安全隐患，一但发现应立即停工，并马上排除一在继续施工。6、乙方签完合同后，应早准备进场工作和组建好，有素质的一流施工班组和一流的工程队伍，接到甲方通知应立即交施工组资料，并即时进场。六、质量标准1、本工程也合格工程准。2、本工程质量验收标准，按国家验收标准为合格。七、工程结算方式1、结算依据，甲方所提供的图纸和变更资料和图纸会审纪要，例会纪要，工程联系、设计中有明暗示参见
21、的图集以及甲方和监理单位审批通过的施工方案，甲方发下的变更通知，隐蔽工程验收记录、相关资料，已审批通过必要的相关措施报告和工程签证等为依据，进行工程造价的编制计价结算。2、结算条件：按河北省20年定额结结算，结算期间按当时定额信息站发行的新行调差定额执行。3、人工与材料价的调整。(1)人工费的调整按河北省相关职能部门的文件执行调差。(2)材料的调差，材料的价差调整按施工当月河北省定额站颁布布发的建筑工程河北建筑工程材料信息月刊执行调差。(3)河北省建筑工程材料信息月刊中没有的材料，以甲、乙双方询价确定的市场价执行材料价差的调整。八、工程款的支付方式1、本项目所有工程乙方不用垫资，甲乙双方签订完
22、合同，甲方通知乙方进场时拨给乙方零进设施费，按合同总价的百分之%,计算的零建设施工费，乙方进场主体工程开工时，机械材料进场天内甲方再拨给乙方材料备料款，按合同总价的百分之的备料款。2、工程进行中每月的实计工程量，进付款的百分之，付款时间，每月号申报进度表为准，次月号付款，依此类推。3、总工程款的结算付款，最后的工程款通过甲方和有关部门，工程验收后，天内付到总工程款的百分之九十五，还有百分之与预留保修金，工程保修期一年，保修时间到甲方应无条件付给乙方预留的保修金，如在保修期内出现工程质量问题，乙方应即时处理维修。如果乙方接到通知未即时处理，甲方自行维修处理的，维修金甲方扣多少，乙方必须接受，保修
23、期满一年无质量问题，无息全部付清尾款。4、此工程乙方不用垫资，经甲乙双方协商，在总工程款下浮中百分4%个点。九、双方事宜1、在施工过程中，甲乙双方随时保持联系，互相交换意见以以确保工程捏和工程进度。2、乙方如有发现图集有误差不能擅自作主更改，应立即与监理和甲方联系处理，包括（施工中验收和隐蔽工程验收），工程变动在内。3、监理和甲方处理并给予乙方处理的书面通知和签字的书面手续，以免造成工期延误和影响工程质量。4、为了工程质量和进度，打造出一流工程形象，希望双方紧密配合、团结，互相遵守。十、特别约定1、甲乙双方签订本合同后，甲方不得在将本项目工程与他人在签订合同，若甲方将本项目在与他人签订合同，乙
24、方有权向甲方要求损失补偿，和前期跟踪本项目的一切费用。2、乙方必须认真组建好施工组，并按甲方的指导进行施工，接受甲方和监理的正确指导意见。十一、保密要求本合同自签署生效之日起，合同双方合作的全过程，内容工作方式方法，以及因签订本合同或履行本合同而获知他方的任何商业秘密和本项目的有关秘密应严格保密，不得向第三者泄密，因一方泄密造成对方损失的，由泄密方承担所有损失赔偿。十二、适用法律1、本合同履行适应中华人民共和国法律、法规所管辖，不适应其它国家的任何和法律法规和规定。2、如果签署本合同后，有新的法律法规，行政法规颁布后的，按新的法律执行。十三、争议解决方式1、任何因素让本合同引起的或与本合同有关
25、争议的应通过双方有好协商解决。通过协商仍不能解决争议时，双方约定以下列(2)方式解决。(1)向河北省仲裁委员会提起仲裁。(2)向工程所在地人民法院提起诉讼。2、在争议仲裁和提交法院期间，除提交争议的事项所影响的义务外，双方应继续履行其它在本合同内的规定义务和行使权力。十四、违约责任1、如因乙方的工程质量出现问题，所造成返工的，甲方不以给延工期，如果出现严重工程质量问题的造成工程停工，法律问题的乙方自行承担所有责任。2、如乙方的工程过程中，乙方无工程质量问题，甲方未按时支付工程款造成停工的，由甲方债权负责，并给与乙方的损失补偿。十五、合同生效1、本合同自双方签字盖章后生效。2、本合同直到履行完义
26、务终止。3、本合同以中文文本实行，其它文字无效。4、本合同未尽事宜双方约定另行签订补充合同，补充合同与本合同同样据有法律效力。5、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。合同订立地点本合同双方约签字盖章后生效。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签年法定代表人（签字）：字）：年月日月日总承包合同篇5发包人（全称）有限公司承包人（全称安装有限公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就有限公司建设项目工程总承包事宜经协商一致，同意将本工程项目设计、采购、施工及开车任务，委托总承包人进行EPC工程总承包，订立本合同。一、工程概况工
27、程名称：建设项目工程地点：省县工业园区工程承包范围：负责活性炭建设项目的全部设计、采购、施工、开车、试生产阶段的各项工作，并负责在质保期内完善竣工后的工程缺陷。（详见附件）二、主要技术来源依据建设安装有限公司所做的有限公司项目设计。三、主要日期合同期限：20年月日起至20年月日止施工期限：20年月日起至20年月日（其中：竣工日期：20年月日、20年月日开始全线试生产运行四、工程质量标准工程质量标准：合格五、合同价格和付款货币合同价格为人民币（大写）：壹亿贰仟贰佰陆拾万元整。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。六、本协议书中有关词语的.含义与合同通用条款中赋予的
28、定义与解释相同。七、合同生效合同订立时间：20年1月19日合同订立地点：省市本合同在以下条件满足之后生效:双方签字盖章后生效发包人：承包人：（公章或合同专用章）（公章或合同专用章）法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表：代表：（签字）（签字）工商注册住所：工商注册住所：企业代码：企业代码：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：授权代表：授权代表：电话：电话：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱：开户银行：开户银行：账号：账号：总承包合同篇6甲方：乙方：依照民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本
29、合同。1、工程名称及地点：2、工程承包内容及范围：(1)变电站一般土建工程：施工图设计中变电站站址范围内的基础及电缆沟开挖、基础混凝土的浇筑、道路平整、站内绿化工作。(2)变电站建筑工程：主控楼、高压配电间、办公楼等主要建筑物的土建工作及装饰工作；变电站围墙、大门的土建工作。(3)变电站辅助设施工程：全站照明、给排水、通风、空调、消防、防雷接地等辅助设施建筑及安装工作。(4)变电站安装工程：变电站主辅设备的安装、设备交接试验、单体调试、系统调试。(5)线路工程：至送电线路架设；全线基杆塔组装及附件安装；全线基杆塔基础开挖及浇筑;杆塔接地；线路参数测试等工作。(线路全长公里)通信工程至光纤通信线
30、路架设工程。(线路全长公里)(7)系统试运行。(8)用于工程实体的设备、装置性材料、消耗性材料的采购。以上工程内容的细项最终以甲方审定的概算书或工程量清单相对应的条目为准。3、工程承包方式：本工程由乙方进行施工总承包。4、工程合同金额：人民币整。（项目建设所需的备品备件购置、管理车辆购置、工器具办公生产生活家具购置以及甲方生产职工培训及提前进场费用等均未包含在此合同价格内。）5、工程质量要求：单位工程合格率100%,整体工程达到优良标准。6、工程工期要求：开工日期为年月日，竣工日期为年月日，合同工期天。7、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。8、甲方向
31、乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。9、本合同包括：（1）协议书（2）专用条款（3）通用条款10、本合同订立时间：年月日，合同订立地点：。本合同经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别加盖本单位公章（或合同专用章）后生效。11、本合同一式捌份，其中正本贰份，双方各执壹份；副本陆份，双方各执叁份。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年一月日年一月日总承包合同篇7甲方：乙方：依照民法典、中华人民共和国建筑法及其相关法律,地方行政法规和甲方公司的要求，根据建筑工程质量管理条例的规定等，双方遵循平等自愿，公平合理，诚实守信的原则，双方协商出
32、以下条约。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程总占地面积：亩。4、建筑规模：以甲方的图纸和所有设计为准。5、资金来源、企业方自筹。6、工程价格:按河北201年定额计算，以一级取费计算。并结合河北当地，人工、材料，按河北定额站发行的最新信息价调差近行计价结算。7、工程总价约：十亿左右，以最后预结算为准。二、总承包方式注：包工包料，另建设施工，三通一平，包质量、施工安全、施工机械、文明施工和所有装修水电弱电消防，整个工程内的环境绿化路道，包括所有资料等，车间机械调试通过内机械甲方负责。三、合同工期1、本工程工期个工作日，阴雨天和人力不可抗拒的天气，双方作以记录，工期顺延。2、本工程开工
33、时间，以甲方的自筹资金，第一笔到位，甲方在十一日内立即以书面通知乙方施工组进场，进行前期工作准备，甲方图纸到位，手续完工，立即进行了主体工程开工。四、甲方义务1、甲方在乙方进场时应交与整个工程区里的地下资料，以免施工时破坏到地下文物和古董及国家电线电缆和管网。2、甲方负责确保乙方进场开工后周边村民来闹事的纠纷，协调解决。3、开工时要做到工程区内的地无纠纷，也免影响乙方施Xo4、乙方进场前，甲方交与乙方所有的施工图双方近行图审，便于施工无错。五、乙方义务1、乙方必须按图施工，确保工程质量。2、要做到工程先自检过，通知甲方近行监督检验才进行第二步工作。3、必须接受各级领导的指示，和指导工作。4、文
34、明施工，确保整工地的环境整个工地整洁、有顺序。5、在施工中要自检查是否有安全隐患，一但发现应立即停工，并马上排除一在继续施工。6、乙方签完合同后，应早准备进场工作和组建好，有素质的一流施工班组和一流的工程队伍，接到甲方通知应立即交施工组资料，并即时进场。六、质量标准1、本工程也合格工程准。2、本工程质量验收标准，按国家验收标准为合格。七、工程结算方式1、结算依据，甲方所提供的图纸和变更资料和图纸会审纪要，例会纪要，工程联系、设计中有明暗示参见的图集以及甲方和监理单位审批通过的施工方案，甲方发下的变更通知，隐蔽工程验收记录、相关资料，已审批通过必要的相关措施报告和工程签证等为依据，进行工程造价的
35、编制计价结算。2、结算条件：按河北省20年定额结结算，结算期间按当时定额信息站发行的新行调差定额执行。3、人工与材料价的调整。(1)人工费的调整按河北省相关职能部门的文件执行调差。(2)材料的调差，材料的价差调整按施工当月河北省定额站颁布布发的建筑工程河北建筑工程材料信息月刊执行调差。(3)河北省建筑工程材料信息月刊中没有的材料，以甲、乙双方询价确定的市场价执行材料价差的调整。八、工程款的支付方式1、本项目所有工程乙方不用垫资，甲乙双方签订完合同，甲方通知乙方进场时拨给乙方零进设施费，按合同总价的百分之%,计算的零建设施工费，乙方进场主体工程开工时，机械材料进场天内甲方再拨给乙方材料备料款，按
36、合同总价的百分之的备料款。2、工程进行中每月的实计工程量，进付款的百分之，付款时间，每月号申报进度表为准，次月号付款，依此类推。3、总工程款的结算付款，最后的工程款通过甲方和有关部门，工程验收后，天内付到总工程款的百分之九十五，还有百分之与预留保修金，工程保修期一年，保修时间到甲方应无条件付给乙方预留的保修金，如在保修期内出现工程质量问题，乙方应即时处理维修。如果乙方接到通知未即时处理，甲方自行维修处理的，维修金甲方扣多少，乙方必须接受，保修期满一年无质量问题，无息全部付清尾款。4、此工程乙方不用垫资，经甲乙双方协商，在总工程款下浮中百分4%个点。九、双方事宜1、在施工过程中，甲乙双方随时保持
37、联系，互相交换意见以以确保工程捏和工程进度。2、乙方如有发现图集有误差不能擅自作主更改，应立即与监理和甲方联系处理，包括（施工中验收和隐蔽工程验收），工程变动在内。3、监理和甲方处理并给予乙方处理的书面通知和签字的书面手续，以免造成工期延误和影响工程质量。4、为了工程质量和进度，打造出一流工程形象，希望双方紧密配合、团结，互相遵守。十、特别约定1、甲乙双方签订本合同后，甲方不得在将本项目工程与他人在签订合同，若甲方将本项目在与他人签订合同，乙方有权向甲方要求损失补偿，和前期跟踪本项目的一切费用。2、乙方必须认真组建好施工组，并按甲方的指导进行施工，接受甲方和监理的正确指导意见。十一、保密要求本
38、合同自签署生效之日起，合同双方合作的全过程，内容工作方式方法，以及因签订本合同或履行本合同而获知他方的任何商业秘密和本项目的有关秘密应严格保密，不得向第三者泄密，因一方泄密造成对方损失的，由泄密方承担所有损失赔偿。十二、适用法律1、本合同履行适应中华人民共和国法律、法规所管辖，不适应其它国家的任何和法律法规和规定。2、如果签署本合同后，有新的法律法规，行政法规颁布后的，按新的法律执行。十三、争议解决方式1、任何因素让本合同引起的或与本合同有关争议的应通过双方有好协商解决。通过协商仍不能解决争议时，双方约定以下列(2)方式解决。(1)向河北省仲裁委员会提起仲裁。(2)向工程所在地人民法院提起诉讼
39、。2、在争议仲裁和提交法院期间，除提交争议的事项所影响的义务外，双方应继续履行其它在本合同内的规定义务和行使权力。十四、违约责任1、如因乙方的工程质量出现问题，所造成返工的，甲方不以给延工期，如果出现严重工程质量问题的造成工程停工，法律问题的乙方自行承担所有责任。2、如乙方的工程过程中，乙方无工程质量问题，甲方未按时支付工程款造成停工的，由甲方债权负责，并给与乙方的损失补偿。十五、合同生效1、本合同自双方签字盖章后生效。2、本合同直到履行完义务终止。3、本合同以中文文本实行，其它文字无效。4、本合同未尽事宜双方约定另行签订补充合同，补充合同与本合同同样据有法律效力。5、本合同一式四份，甲乙双方
40、各执二份。合同订立地点本合同双方约签字盖章后生效。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）:年一月日年一月日总承包合同篇8总承包合同范本（一）发包人（全称）承包人（全称）依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程承包范围：二、主要技术来源三、主要日期合同期限（绝对日期或相对日期）：施工期限（绝对日期或相对日期）：（其中：竣工日期（绝对日期或相对日期）：）四、工程质量标准工程质量标准：五、合同价格和付款货币合同价格为人民币（大
41、写）：元。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。七、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同在以下条件满足之后生效：发包人：承包人：（公章或合同专用章）（公章或合同专用章）法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表：（签字）（签字）工商注册住所：工商注册住所：企业代码：企业代码：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：授权代表：授权代表：电话：电话：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱：开户银行：开户银行：账号：账号：总承包合同范本（二）发包人（全称）：有限公司承包人（全称）：集团有限责
42、任公司依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：土建、装饰、机电安装及室外附属工程工程立项批准文号：资金来源：自筹承包范围：二、工程承包范围承包范围：1除地下室钢筋混凝土结构工程外，土建、机电、幕墙、高档装饰、景观等全部工程内容。其中：1、1土建施工承包范围为建筑设计院有限公司设计的“一期工程”施工图纸范围内的除地下室钢筋混凝土结构工程外的土建主体工程、建筑屋面部分图纸范围内的除地下室钢筋混凝土结构工程外的土建主体工程、建筑屋面部分工程、初
43、步装饰装修工程。1、2机电安装、幕墙、高档装饰、景观等其他专业工程，待发包人通过招标等形式确定专业承包商后，纳入本合同承包人的总承包施工范围。2凡发包人另行招标的其他项目，在同等条件下优先选用本合同承包人。3工程师指令经发包人同意的其他项目。发包人如有正当理由时，保留对以上工程承包范围根据具体情况对上述承包范围进行调整的权利。三、合同工期：开工日期：年月日（暂定）竣工日期：年月日合同工期总日历天数928天（暂定），详细分期交付工期约定见专用条款。四、质量标准工程质量标准：各分部分项工程满足国家、省市现行的各项质量验收规范标准的要求，工程总体质量符合建筑工程验收统一标准（GB50300-20_）
44、的规定。质量目标：确保市优，争创国优。五、合同价款金额（大写）：暂定陆亿零捌拾捌万元（人民币）：60088万元（暂定）此价款为暂定价，发包人支付承包人按照本合同约定完成承包范围内全部工程并承担保修责任的款项以双方确认的价款为准。六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程预算书9、其他合同附件双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣
45、工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他其他当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定：双方签字盖章并经政府部门备案后生效。发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：法定代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：账号：邮政编码：邮政编码：总承包合同范本（三）甲方：乙方：依照中华人民共和国民法典及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。第一条工程概况工程名称：
46、工程地点：第二条工程承包范围第三条工程工期1、计划开工日期：年月日，计划完工日期：年月日，总日历天数天；2、主要节点工期：3、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到第五条组成合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1、本合同；2、本合同附件；3、招投标文件；4、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。第六条标准规范本合同适用标准规范：第七条甲方责任和义务1、负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划
