《电雕电镀小微园工程总承包(EPC)项目招投标书范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电雕电镀小微园工程总承包(EPC)项目招投标书范本.docx（115页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、苍南县电雕电镀小微园工程总承包(EPC)项目招标文件(招标编号：A)招标单位：苍南县沿海投资开发有限公司招标监督单位：苍南县住房和城乡规划建设局招标代理单位：浙江鼎力工程项口管理有限公司二O一八年八月目录第一章投标邀请书3第二章投标人须知6投标人须知前附表6.总则17.项目概况17.项目的资金来源和落实情况18.招标范围、计划工期和质量标准18.投标人资格要求18.费用承担和设计成果补偿19.保密19.语言文字19.计量单位19.踏勘现场19.投标预备会19.分包20.偏离2().招标文件20.招标文件的组成20.招标文件的澄清20.招标文件的修改20.投标文件21.投标文件的组成21.投标报
2、价21.投标有效期21.投标保证金21.资格审查资料22.备选投标方案22.投标文件的编制22.投标22.投标文件的密封和标记22.投标文件的递交23.投标文件的修改与撤回23.开标23.开标时间、地点及投标代表验证23.开标程序23.开标异议24.评标24.评标委员会24评标原则24.评标24.合同授予25.定标方式25.中标候选人公示25.中标通知25.履约担保26.签订合同26.重新招标和不再招标26.重新招标26.不再招标26.纪律和监督27.对招标人的纪律要求27.对投标人的纪律要求27.对评标委员会成员的纪律要求27.对与评标活动有关的工作人员的纪律要求27.异议与投诉27.需要补
3、充的其他内容27第三章评标办法（综合评估法）28评标办法前附表28分值构成及评审标准：30技术标评审标准：30资信标评审标准：30注：32商务标评审标准：32.评标方法35.评审标准35.初步评审标准35.分值构成与评分标准35.评标程序36.初步审核36.详细评审36.投标文件的澄清和补正37.评标结果37第四章合同条款及格式38第五章发包人要求77第六章发包人提供的资料100第七章投标文件格式101第一章招标公告编号：A.招标条件本招标项目苍南县电雕电镀小微园工程总承包（EPC）项目已经苍南县发展和改革局（项目代码一一）批准建设，招标人为苍南县沿海投资开发有限公司,建设资金自箜，项目出资比
4、例为%;项目已具备招标条件，现对本项目的设计、采购、施工工程总承包（EPe）项目进行公开招标。.项目概况与招标范围.建设地点：龙港新城产业集聚区海丰路以北、启源路以东，xc-c-a地块。.建设规模：项目投资估算约二万元（其中建设工程投资估算约.万元，其中已含不可预见费.万元），规划总用地面积.亩，规划建筑面积肝。.招标内容：本工程为设计、采购、施工一体化工程总承包项目，包含本工程有关的所有建设内容（不含污水处理中心及管网，污水处理中心及管网另行设计、建设实施，但电镀电雕生产线需要配备的废气处理通道、废水排放端口、固体废物收集等工程内容及设备包含在内）。具体内容包括：项目前期方案、勘察（地质勘察
5、已完成，由招标人将报告成果移交给工程总承包中标人,需补充勘察的则由中标人负责）、初步设计、施工图设计和专项设计（专项设计包括公共部位精装修设计、幕墙设计、基坑围护设计、建筑智能化设计、燃气工程设计、配电工程设计、厂区市政配套设计、景观绿化设计、泛光照明等所有专项设计，以及相关工程的深化设计）等所有设计工作（含BIM设计，如有）。项目前期涉及的所有报批、报建等工作，取得规划、消防、人防、环保、卫生、园林绿化、交通等各职能部门的审批许可，办理工程规划许可证、施工许可证等批文批件。规划范围内的前期场地“三通一平、土体加固”工作（含水电报装）以及所有工程（工程设计范围内的建筑、结构、电气、给排水、暖通
6、、消防、电镀电雕生产线需要配备的污染防治配套工程内容及设施、除套内以外所有公共或物业办公等部位精装修、人防、景观绿化、厂区市政及室外综合管线、建筑智能化、配电及电力、有线电视、电信（联通/移动）系统、燃气、供热、电梯、空调、围墙、大门、泛光照明等所有工程）的施工、验收、移交、备案和缺陷责任期内保修服务等工作；完成工程内容包含所有主体工程、专项工程和附属配套工程等所有建设内容（不含污水处理中心及管网，污水处理中心及管网另行设计、建设实施，但电镀电雕生产线需要配备的废气处理通道、废水排放端口、固体废物收集等工程内容及设备包含在内）。工程涉及的所有材料及设备的采购、保管、安装和调试等工作；包含电梯、
7、配电、空调、热水、污染排放处理等涉及本项目建设所有材料、设备的采购。工程总承包单位须负责与专业工程承包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成政府质监部门竣工验收（含环保、消防、人防等各专项工程验收）。工程总承包单位必须按规定提交完整的技术档案和施工管理资料提供给发包人，并配合发包人办理建设工程档案移交工作及竣工归档、备案手续。.招标工期：日历天（含设计、前期手续办理等所有工期在内，自中标通知书发出之日起至完成竣工验收并移交工程）。.工程质量要求：合格。.投标人资格要求.投标申请人须具备：）建筑工程设计
8、甲级且市政公用工程设计乙级及以上资质（行业资质），或工程设计综合甲级资质，己录入浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统；省外投标人必须提供有效的外省勘察设计企业进入浙江省承接业务登记备案证明；）建筑工程施工总承包一级及以上资质，且必须已录入浙江省建筑市场监管与诚信信息平台；）允许联合体投标，但联合体成员不得超过个且发起人必须为设计企业。.投标拟派项目负责人须同时具备下列资格条件:建筑工程专业一级注册建造师或一级注册建筑师或一级注册结构工程师（三选一），如为注册建造师还须具备有效的安全生产考核B类合格证书。.其他要求：）项目负责人须按合同约定到场履约，施工企业项目负责人必须无在建工程且符合浙政发口
9、号文件规定；）投标人及项目负责人近年（以至投标截止日止为准）无行贿犯罪记录；）在投标截止时间前,投标人未被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的企业。.招标文件的获取、答疑.凡有意参加投标者，请在年月日一一年月日时间内，直接在温州市公共资源交易网-苍南分网上下载招标文件（包括工程量清单、图纸资料等）；招标答疑在网站招标提问区匿名咨询。.答疑提问时间：截止至年月日下午:。.答疑文件发布时间：年月日.投标文件的递交.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为年月日上午:,地点为苍南县灵溪镇江湾路环保大厦-苍南县公共资源交易中心四楼报名区。.逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予
10、受理。.发布公告的媒介本次招标公告在温州市公共资源交易网-苍南分网上发布。.其他说明.企业诚信入库办理须知详见温州市公共资源交易网-苍南分网通知公告。.投标人资格后审文件中的各类证书，应当及时录入企业诚信库内，若因企业诚信库信息过时或资料不齐全导致其投标文件被否决，后果由投标人自负。.联系方式招标单位：苍南县沿海投资开发有限公司联系人：联系电话：代理单位：浙江鼎力工程项目管理有限公司联系人：蔡先生联系电话：-、苍南县沿海投资开发有限公司浙江鼎力工程项目管理有限公司年月日第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容招标人名称：苍南县沿海投资开发有限公司地址：苍南县龙港镇龙跃路号三楼、四
11、楼联系人：联系电话：招标代理机构名称：浙江鼎力工程项目管理有限公司地址：苍南县灵溪镇人民大道绿都花城A组团栋室联系人：吴先生，电话：-项目负责人：蔡成汉，项目名称苍南县电雕电镀小微园工程总承包（EPC）项目建设地点龙港新城产业集聚区海丰路以北、启源路以东，XC-C-a地块工程概况建设规模：项目投资估算约J万元（其中建设工程投资估算约.万元，其中已含不可预见费.万元），规划总用地面积.亩，规划建筑面积肝。资金来源及比例自筹资金落实情况已落实招标范围本工程为设计、采购、施工一体化总承包项目，包含本工程有关的所有建设内容（不含污水处理中心及管网，污水处理中心及管网另行设计、建设实施，但厂房内的废气收
12、集处理、废水排放端口、固体废物收集等工程内容及设备包含在内）。具体内容包括：项目前期方案、勘察（地质勘察已完成，由招标人将报告成果移交给工程总承包中标人，需补充勘察的则由中标人负责）、初步设计、施工图设计和专项设计（专项设计包括公共部位精装修设计、幕墙设计、基坑围护设计、建筑智能化设计、燃气工程设计、配电工程设计、厂区市政配套设计、景观绿化、泛光照明设计等所有专项设计，以及相关工程的深化设计）等所有设计工作（含BIM设计，如有）。项目前期涉及的所有报批、报建等工作，取得规划、消防、人防、环保、卫生、园林绿化、交通等各职能部门的审批许可，办理工程规划许可证、施工许可证等批文批件。规划范围内的前期
13、场地“三通一平、土体加固”工作（含水电报装）以及所有工程（工程设计范围内的建筑、结构、电气、给排水、暖通、消防、电镀电雕生产线需要配备的污染防治配套工程内容及设施、除套内以外所有公共或物业办公等部位精装修、人防、景观绿化、厂区市政及室外综合管线、建筑智能化、配电及电力、有线电视、电信（联通/移动）系统、燃气、供热、电梯、空调、围墙、大门、泛光照明等所有工程）的施工、验收、移交、备案和缺陷责任期内保修服务等工作；完成工程内容包含所有主体工程、专项工程和附属配套工程等所有建设内容（不含污水处理中心及管网，污水处理中心及管网另行设计、建设实施，但电镀电雕生产线需要配备的废气处理通道、废水排放端口、固
14、体废物收集等工程内容及设备包含在内）。工程涉及的所有材料及设备的采购、保管、安装和调试等工作；包含电梯、配电、空调、热水等涉及本项目建设所有材料、设备的采购。工程总承包单位须负责与专业工程承包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成政府质监部门竣工验收（含环保、消防、人防等各专项工程验收）。工程总承包单位必须按规定提交完整的技术档案和施工管理资料提供给发包人，并配合发包人办理建设工程档案移交工作及竣工归档、备案手续。计划工期计划总工期：日历天（含设计、前期手续办理、档案归档、备案手续办理等所有工期在内）
15、。质量标准设计要求的质量标准：符合现行国家规范，达到建筑工程设计文件编制深度规定（版）；施工质量标准：质量要求合格；安全目标：苍南县文明施工标化工地。投标人资质条件、能力和信誉、投标申请人须具备：）建筑工程设计甲级且市政公用工程设计乙级及以上资质（行业资质），或工程设计综合甲级资质，已录入浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统；省外投标人必须提供有效的外省勘察设计企业进入浙江省承接业务登记备案证明；）建筑工程施工总承包一级及以上资质，且必须已录入浙江省建筑市场监管与诚信信息平台；）允许联合体投标，但联合体成员不得超过个且发起人必须为设计企业。、投标申请人拟派项目负责人须同时具备下列资格条件：）建
16、筑工程专业一级注册建造师或一级注册建筑师或一级注册结构工程师（三选一），如为注册建造师还须具备有效的安全生产考核B类合格证书；）工程建设类高级工程师及以上职称。、其他要求：）项目负责人须按合同约定到场履约，施工企业项目负责人必须无在建工程且符合浙政发口号文件规定；）投标人及项目负责人近年（以至投标截止日止为准）无行贿犯罪记录；）在投标截止时间前，投标人未被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的企业。是否接受联合体投标不接受O接受，应满足下列要求：见招标公告要求.费用承担和设计成果补偿0不补偿踏勘0不组织：由各投标人自行踏勘组织，踏勘时间：踏勘集中地点：投标预备会0不召开召开，召开时间：召开
17、地点：投标人提出问题的截止时间时间：年_月_日时分之前在httpwww.CnZ提交，并必须在此之前提交，逾期不予受理招标人书面澄清的时间如有，将于_年_月一日在http:WWw.CnZ,cn上发布招标人规定由分包人承担的工作在合同中约定投标人拟分包的工作不允许6允许：分包内容要求：按照合同条款约定执行。分包金额要求：按照合同条款约定执行。对分包人的资质要求：满足国家法律法规、政策文件及合同有关条款规定要求。偏离O不允许允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度构成招标文件的其他资料设计条件通知书、可研及立项批复文件、用地红线图、补充修改文件及答疑文件（如有）投标人要求澄清招标文件的截止时间同本章前附
18、表.款投标截止时间年月一日时分投标人确认收到招标文件澄清的时间本工程招标文件的澄清、修改、补充等内容经苍南县住房和城乡规划建设局备案后，在hItp:WWW进入“建设项目交易/招标答疑”下载。澄清、修改、补充等内容向所有投标人公布，投标人应自行察看并下载上述内容，不须做收到确认。投标人确认收到招标文件修改的时间同本章前附表.款投标文件内容：一、技术标：、EPC总体项目管理方案；、建筑设计方案；、工程施工管理方案。注：技术标为暗标（不得出现透露投标单位或相关人员身构成投标文件的内容份或信息的文字、符号或标记等）。二、资信标：、资信标封面；、资信标得分自评表；、投标人基本情况表，并附企业营业执照副本
19、、企业资质副本的原件及复印件，投标单位、法定代表人及拟派项目负责人无行贿犯罪查询记录原件及复印件；、项目负责人简历表，并附项目负责人注册证书、职称证书、社保缴纳证明等原件及复印件；项目负责人如为注册建造师的提供“三类人员”B类证书原件及复印件。、EPC项目班子人员配备情况表，并附各成员注册证书或岗位证书、职称证书、社保缴纳证明等原件及复印件。、资信标评审项目内容：EPC综合技术实力、注册资本金，企业获奖情况，企业业绩，项目负责人业绩等，投标承诺（须对应评标办法的评审项目）。注：资信标包括资格审查内容，投标人需按第七章“投标文件格式”进行编写，并提供相关证明资料清晰的复印件及原件（原件单独密封）
20、。企业提供的电子企业证书（电子证照）予以认可。（电子证照批准件在招标过程中，是不可以使用的，如果用于招投标，请正确填写所需要招投标的项目名称，再选址用途类型，如果没有合适的类型，可选择其他，自行填写后预览，打印电子证书）。三、商务标：、商务标封面；、投标函；、法定代表人证明；、商务标报价汇总表；、勘查设计费用清单；、项目管理费用清单；、建设工程规费及其他费用清单；、建设工程造价汇总表；、建设工程造价分析表（或计算表）。构成投标文件的其他资料.法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书及其原件（不退还）；.法定代表人或授权委托人的居民身份证原件；.投标保证金收据等。最高投标限价或其计
21、算方法详见本章前附表.款-投标报价的其他要求投标报价包含以下内容：工程勘察设计费、项目管理费用、建设工程规费及其他费用、建设工程投标报价四部分。、工程勘察设计费按照万元报价，勘察设计费包干，不作竞争（地质勘察已完成，由招标人将报告成果移交给工程总承包中标人即可）。参照国家计委和建设部工程勘察设计收费标准（年修订本）计算勘察设计基准价，综合考虑专业调整系数、工程复杂程度调整系数、附加调整系数、复用设计以及浮动幅度值等因素。、项目管理费用（总承包商组织项目总承包管理及协调的费用）：按万元报价，项目管理费用包干，不作竞争。、建设工程规费及其他费用：由投标人自行分析测算进行投标报价，以后由投标人按实发
22、生金额支付，投标报价一次性包干，以后均不调整。注：发包人自行发生的其他费用按合同的专用条款.条规定列入“建设工程规费及其他费用”投标报价中。、建设工程投标报价：建设工程（土建、水电、消防、装饰、燃气、热水、室外道路及景观、室外综合管网、土体加固、变配电及照明、供电工程、智能化工程、电梯等所有建设内容及专项、配套工程）由投标人自行分析测算进行投标报价，内容及格式详见商务标报价汇总表；本工程设最高限价，最高限价=建设工程估算价（.万元）-不可预见费（万元）*（-%）+不可预见费（万元）=万元，投标人的投标报价高于最高限价的，按否决其投标处理。建设工程投标报价注意事项:投标人在建设工程报价时须综合考
23、虑合理的成本、利润、费用及风险等所有因素，建设工程估算价中已考虑不可预见费.万元，单独列入，不竞争，不可预见费属于发包人自行留设的不可预见的预备费用，工程款支付及合同价款结算时须予以扣除。建设工程投标报价中标后作为限额设计价，合同实际价款根据合同专用条款补充条款约定采用预算后审的方式确定投标有效期日历天-投标保证金不要求递交投标保证金。0要求递交投标保证金。、金额：投标保证金为一元人民币（大写：捌佰万元人民币）；、投标人应按招标文件要求按以下要求向苍南县公共资源交易中心提交投标担保，投标担保采取银行转账形式。采取银行转账方式：投标保证金数额必须在本工程开标前到达规定账户，且投标保证金必须从投标
24、单位银行基本账户汇出，不得现金解入，不得通过投标单位分支机构或第三者账户转入，否则作无效标处理。各投标单位应当在投标文件提交截止时间前，向招标代理单位提供本工程由苍南县公共资源交易中心开据的投标保证金收据原件及复印件。对于未能按招标文件要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。投标保证金汇入：苍南县公共资源交易中心保证金专户开户银行：中国工商银行苍南县支行银行账户：各投标人在转（汇）款时充分考虑银行转（汇）的时间差风险。保证金按招标文件规定独立汇入，不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入，否则中心财务室将作为错汇款予以退回，一切后果由投标单位自负。投标单位在投标保证金截止日之
25、前，应凭银行进帐单到中心开具收据确认款项用途，否则中心财务室有可能无法确认保证金来源及用途，一切后果由投标单位自负八各投标单位应当在投标文件提交截止时间前，向招标代理单位提供本工程由苍南县公共资源交易中心开据的投标保证金收据原件及复印件;对于未能按招标文件要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。近三年财务状况/近六年完成的类似项目/近三年发生的重大诉讼及仲裁情况/是否允许递交备选投标方案0不允许允许签字或盖章要求、投标文件相应地方应加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替，下同）并经单位法定代表人或其委托代理人签字或盖章。、技术标为暗标的不得加盖任何印
26、章，也不得做其他任何标记。投标文件副本份数技术标一式七份：不分正副木（另附保密信封一份）;资信标一式七份：一份正本，六份副本；商务标一式七份：一份正本，六份副本；证书原件：资信标一份。装订要求分册装订，分别为：、商务标（授权委托书随身携带即可，开标时投标代表身份验证使用）；、技术标；、资信标；、证书原件（无需装订，单独密封）。技术标（暗标）编制要求技术标采用暗标,文本A规格,文字采用中文电脑打印（字体常规、字号常规、行间距等均常规设置，建议投标人编制技术标时勿采用个性或另类的字体、字号、行间距等设置），采用左侧粘胶制作成册（印卡胶制作），封面及封底采用A白卡纸自行常规设计，印上页码，比A规格大
27、的图表可以翻折，效果图可采用彩色。技术标封面载明“苍南县电雅电镀小微园工程总承包（EPC）项目技术标”字样。技术标（不分正副本）的任何内容（含封面、封底、正文及设计方案文本）均采用暗标形式编写，不得出现投标单位名字或其他可能泄露投标单位信息的文字、符号或记号，不得出现投标单位及相关人员的有关信息，不得加盖任何印章。注：技术标存在投标单位名字或其他可能泄露投标单位信息的文字、符号或记号的，或技术标出现投标单位及相关人员的有关信息的，或技术标加盖有关印章的；评标委员会评审认定后，作无效标处理。-投标文件的密封与标记、投标单位须将资信标、商务标各自单独密封，并在封袋密封口处贴上标书封条,在其标函封袋
28、上分别注明工程名称、招标人名称、资信标、商务标字样，在封条及密封袋上加盖单位公章和单位法定代表人的印章，没有按照要求盖章的，招标人协同监督单位工作人员核实确认后，投标文件作无效处理。、资信标必须按规定要求提交相关的证书及证明资料原件，原件单独密封装袋提交，内附目录清单，外封上注明“资信标原件。、技术标与保密信封（保密信封供投标人身份核对使用）一起装袋妥善密封，并在封袋密封口处贴上标书封条，其标函封袋上除了注明“工程名称、招标单位名称、技术标”字样外不得加盖任何印章或泄露投标单位信息的文字、符号或记号（保密信封外封不得存在泄露投标单位信息的文字、符号或记号，保密信封内放入一张投标人加盖单位公章的
29、营业执照复印件后再将封口进行妥善密封,再与技术标一起放入技术标标函袋内）。投标人没有按照规定要求执行的，评标委员会确认后将作无效标处理技术标如无法装入密封袋的,可以用密封箱代替密封袋，对于密封箱的要求同密封袋。递交投标文件地点收件人：浙江鼎力工程项目管理有限公司地点：苍南县灵溪镇江湾路环保大厦-苍南县公共资源交易中心四楼报名区是否退还投标文件6否是投标文件的拒收情形、未按密封要求密封的投标文件。、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件。、未按规定缴纳招标文件工本费的。、未按要求提交投标保证金的。-开标时间、地点及投标代表验证、开标时间：_年_月_日_时一分、开标地点：苍南县灵溪镇江湾路环保大厦
30、-苍南县公共资源交易中心开标室、投标代表身份验证：开标会议邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。开标会由招标人或其委托的招标代理机构主持，开标会议应由投标单位的法定代表人参加，如法定代表人因故不能亲自参加，应由法定代表人委托其授权代理人参加。法定代表人参加开标会的，身份验证时必须当场出示法人营业执照原件（或加盖企业公章法人营业执照复印件）及本人身份证原件（另附加盖单位公章的身份证复印件）；授权委托代理人参加开标会的，必须持有并当场出示由法定代表人盖章并加盖单位公章的授权委托书原件（授权委托书须有效）及本人身份证原件（另附加盖单位公章的身份证复印件）。投标代表身份验证不符合要求或授权
31、委托书无效的，其投标文件不予开启，其投标作无效处理。开标程序、本工程按时送达的投标文件应达到家及家以上方可开标，否则应视本次招标缺乏有效竞争而依法重新组织招标；、验证到场人员及授权情况；、本工程开标前由随机抽取的投标人代表检查投标文件的密封及盖章等相关情况；、技术标评审：由监督机构工作人员对技术标（暗标）随机编号，提交评标委员会进行评审；、技术标身份核对、得分宣布；、资信标得分评审、宣布；、有关工作人员当众拆封各投标人的商务标，宣读投标人名称、投标工期、投标报价及其他招标人认为有必要说明的内容，当场抽取调整系数K值并做好记录；开标记录经投标单位代表签字确认；、计算评标基准价及商务标得分；、按技
32、术标、资信标及商务标综合得分排名计算；、宣布最后的评审结果。评标委员会的组建评标委员会成员构成：人或人以上（单数）；经济、技术专家确定方式：按相关规定组建。评标方法综合评估法是否授权评标委员会确定中标人是0否，推荐的中标候选人数：个；如经评标委员会评审后有效投标文件少于家且评标委员会评审认定达到竞争效果的，按实际推荐人数为准。中标候选人公示媒介温州市公共资源交易网-苍南县分网履约担保履约担保的形式：银行保函或现金转账履约担保的金额：中标金额的%不再招标的情形重新招标后投标人仍少于个的，经相关部门批准后不再进行招标。异议与投诉一、异议（一）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投
33、标截止时间日前以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收到异议之日起个日内作出书面答复；作出答复时间距离开标截止时间不足日的，暂停招标投标活动O（二）投标人认为开标程序不符合有关规定的，应当在开标现场提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。如有实质性内容需要记录的，异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查（投标人开标现场没有提出异议的，视为对开标程序无异议）。（三）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收到异议之日起日内作出书面答复（如需调查取证的，调查取证时间不计入日时间内）；作出答
34、复前，暂停招标投标活动。（四）对评标结果的异议，提出和答复的形式只采用书面形式。二、投诉投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按国家发改委等号令工程建设项目招标投标活动投诉处理办法规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。三、上述时限最后一日如遇国家法定节假日的，顺延至法定节假日后的第一个工作日。其他信誉要求、在投标当日投标申请人没有被苍南县住建局或温州市住建委或浙江省住建厅（含浙江省建筑业管理局
35、）或国家住建部限制参加投标。在投标当日投标申请人没有被苍南县住建局或温州市住建委或浙江省住建厅（含浙江省建筑业管理局）或国家住建部已经确认并公示（或发布）的正处于公示（或发布）期间的不良行为记录。、要求申请人在投标当日没有被人民法院列入失信被执行人（法人或其他组织）名单，若投标人已执行完结需提供法院结案的有关法律文书。其他行贿犯罪记录查询投标人在资信标中提交检察机关查询投标企业及拟派项目负责人近年以来(至投标截止日前)行贿犯罪记录(以检察机关档案为准)。查询记录以投标截止日期个月内为有效；招标人也可在定标前自行查询，如中标候选人不符合规定要求的，取消中标资格或解除合同。其他招标投标活动中串标行
36、为的认定、根据中华人民共和国招标投标法实施条例有下列情形之一的，属于串通投标行为：O投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；O投标人之间约定中标人；O投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；()属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；()投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。O不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；O不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；()不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；()不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；O不l投标人的投标文件相互混装；O不同投标人的投标金从同一单位或者
37、个人的账户转出；()招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；()招标人直接或者间接向投标人泄露标底(如有设置标底的)、评标委员会成员等信息；O招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；O招标人授意投标人撤换、修改投标文件；()招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；()招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；、根据温委发口号关于进一步整顿规范建设工程招投标市场的若干规定(试行)，有下列情形之一的，属于串通投标行为：()招标人(或招标代理机构)在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标撤换投标文件夹、更改报价的；()招标人(或招标代理机构)向利害关系人
38、泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密事项的；()不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金的；O不同投标人委托同一人或者同一单位办理投标事宜、编制投标文件或提供投标咨询服务的(或担任不同单位的中心交易员)；O不同投标人与同一投标人联合投标的；O不同投标的投标文件存在一处以上(含一处)错误一致的；()不同投标的投标总报价相近和各分项报价、综合单位分析表内容存在异常一致或呈规律性变化，且不能合理解释的；()不同投标的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的；O不同投标的投标相互混装的；O不同投标的法定代表人、委托代理人、项目关键管理人员等有在同一个单位缴纳社会保险的；O投标人之间相互约
39、定给予未中标的投标人费用补偿的；()不同投标的投标文件由同一电脑编制或同一台附属设备打印，或投标报价同一个预算编制软件密码锁制作，或出自同一电子文档的；O法律、法规或者规章规定的其他串通投标行为。其他弄虚作假投标行为的认定、使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。、投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：O使用伪造、变造的许可证件；O提供虚假的财务状况或者业绩；()提供虚假的项目经理或者主要技术人员简历、劳动关系证明；O提供虚假的信用状况；O其他弄虚作假的行为。其他注意事项、上传至下载网站的招标
40、文件与纸质招标文件不一致的，以上传的招标文件为准。、投标人须按规定递交投标保证金，在递交投标文件之时提供投标保证金收据原件及复印件：否则其投标文件将被拒收。、招标文件资料工本费元，应在递交投标文件时交纳。、在投标截止时间前，投标人未被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的企业(招标人最迟将在中标候选人公示前查询，如评标定标前无其他投标人投诉、检举的，该投标人的投标文件则进入开标评标程序，标后查实的也不影响之前的评标程序及评标办法)。.总则.项目概况.根据中华人民共和国招标投标法等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。.招标人：见投标人须知前
41、附表。.招标代理机构：见投标人须知前附表。.招标项目名称：见投标人须知前附表。.项目建设地点：见投标人须知前附表。项目概况：见投标人须知前附表。.项目的资金来源和落实情况.资金来源及比例：见投标人须知前附表。.资金落实情况：见投标人须知前附表。.招标范围、计划工期和质量标准.招标范围：见投标人须知前附表。.计划工期：见投标人须知前附表。.质量标准：见投标人须知前附表。.投标人资格要求.投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。O资质要求：见投标人须知前附表；O财务要求：见投标人须知前附表；O业绩要求：见投标人须知前附表；()信誉要求：见投标人须知前附表；O项目负责人的资格要求：见投标人须
42、知前附表；O施工机械设备：见投标人须知前附表；()项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；O其他要求：见投标人须知前附表。.是否允许投标人以联合体形式投标详见须知前附表规定；如允许联合体投标的，除应符合本章第.项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定(不允许联合体投标的，不适用本条)：()联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务：O由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；O联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。.投标人不得存在下列情形之一：O为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；()为招
43、标项目前期工作提供咨询服务的；O为本招标项目的监理人；O为本招标项目的代建人；O为本招标项目提供招标代理服务的；O被责令停业的；O被暂停或取消投标资格的；O财产被接管或冻结的；O在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；O与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；O与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；O与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。,费用承担和设计成果补偿.投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。.招标人对符合招标文件规定的未
44、中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。.语言文字招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。.踏勘现场.投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。.投标人踏勘现场发生的费用自理。.除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。.招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投
45、标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。.投标预备会.投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。.投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。.投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。.分包.投标人须知前附表规定应当由分包人实施的工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包相关资料。.投标人拟在中标后将中标项目的部分工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。偏离投
