劳务分包合同集合（35篇）.docx

《劳务分包合同集合（35篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《劳务分包合同集合（35篇）.docx（123页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、劳务分包合同集合（35篇）劳务分包合同集合（精选35篇）劳务分包合同集合篇1甲方：乙方：甲乙双方根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律法规，在平等自愿、充分协商一致的基础上，为了明确双方在施工过程中的权益和责任，根据本工程的实际情况,双方签订以下条款。一、工程名称及地点：二、承包方式：包工包料，包制作安装。三、样式要求：以图纸要求和甲方要求为准。四、付款方式：合同签订，材料到场，负责人验收签字后，开始施工，每十层完工后，支付已完工程造价的80%给乙方，工程施工全部完工后支付总价款的80%,竣工验收合格后付至总工程造价的95%,剩余5%作为质保金，三年后无息付清。五、质量标准：

2、达到国家现行施工验收规范进行施工，达到验收合格。六、安全生产及安全事故处理1、安全施工：发包人承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。2、乙方人员发生伤亡时，双方应尽力抢救，同时保护好现场，以便有关部门进行勘察、鉴定。伤亡事故定性后，分清责任，如果乙方违规不按规范要求施工所造成的事故，由乙方承担。七、甲方的权利和义务1、甲方负责进行技术交底，在施工中进行检查、报验和组织验收。2、给乙方施工队提供住宿和伙房安置，制作场地，水电供给。提供往楼上运输材料的垂直运输工具。八、乙方的权利和义务1、按国家相关质量标准制作，按甲方提供的

3、图纸，实际测量后制作安装，否则造成的一切损失均由乙方承担。2、遵守甲方的管理，安全文明施工，保证质量。违反操作规程而产生的一切安全事故均有乙方自行负责承担。九、本协议未尽事宜，双方签订补充协议。十、本协议一式两份，甲乙双方各一份。十一、本协议自双方签字后生效，至工程结束货款结清后终止。甲方（公章）：法定代表人（签字）：年一月乙方（公章）：法定代表人（签字）：年月一日劳务分包合同集合篇2甲方：乙方：甲方承建工程劳务委托给乙方完成，经双方协商，自愿订立本协议书以资共同遵守。第一条承包概况1. 1工程名称：1.2 工程地点：1.3 工作范围：1.4 劳务协作内容：协议工程项目范围内及其工程内容的延伸

4、或变更，包括工程施工所需的所有劳务、材料、设备、机具及其他费和配合工程等。1.5承包方式协议分项工程采用综合单价承包，包含为完成本分项工程所有施工工序及辅助工序施工内容的全部工作。在本协议履约期间，综合单价一次性包死，任何一方不得以任何理由变更单价。为确保工程争先创优规划实施，桥梁施工进行动态调整。乙方无条件接受项目部制定的阶段性目标奖明规定。第二条劳务工期2.1 开工时间：年月日，竣工时间：年月日，总工期为个月。其中阶段性形象进度必须达到业主、甲方或甲方上级单位的要求。如乙方未达到阶段性形象进度，则按业主阶段性目标处罚规定给予罚款，甲方将从乙方任何一期计价款中扣除该罚款。2.2 乙方必须在每

5、月20日前上报下一个月的施工计划，并最终按甲方每月批复下达的施工计划组织施工，确保调整工期或阶段工期的实现。2.3 因实际工期调整，甲方要求乙方劳务、机具设备增加或减少时，乙方必须积极配合满足调整要求，对由此给乙方带来成本增加或减少的风险，责任由乙方自己承担。第三条质量标准乙方必须按设计文件，现行国家的技术规范及业主和甲方的质量要求进行施工，工程质量必须达到现行公路验收质量合格的等级。否则，将对乙方处以结算总价的5%罚款，但并不免除乙方责任。第四条协议价款工序单价具体内容包括人中费、材料费、机械使用费、临时设施、环保、安全文明施工措施等费用，以及法定税金（营业税、城市建设维护费、教育费附加三项

6、费用除外）、各类保险费、风险包干费用、管理费和利润；施工期间本协议单价一律不作调整。最终结算数量以甲乙双方认可已完工合格工程量为准，该数量不得超过施工图。第五条材料、机械设备供应管理5.1 材料供应管理5.1.1 本工程混凝土由甲方有偿限量供应（单价补充），5.1.2 乙方对领用的材料要与甲方共同清点，并履行书面领取手续。5.1.3 1.3除甲供材料处的其他材料，均由乙方自行负责采购合格产品，并提供送检甲方，所需费用已包含在协议单价中，甲方不另行支付。5.1.4 材料控制：乙方对甲供材料不得自行采购或超定额使用。对于超过甲供限量部分按甲方采购价另加1096管理费收取乙方费用；如出现乙方自行采购

7、甲供材料或偷工减料现象，甲方将从当期计价款中直接扣除乙方不合理节约的费用。5.1.5乙方生产、生活用电由乙方自行负责。5.2机械设备供应管理5.2.1乙方的机械设备必须在甲方规定的期限内进场到位。1.1 .2乙方租用甲方机械设备时须签订书面协议，租金可自乙方工程款中直接扣除。1.2 .3乙方需自备120KW以上发电机1台，用于施工发电或备用电。第六条工程价款支付与结算1.3 本工程无预付款，根据当月实际完成甲方验收合格的工程数量按月办理计价。工程进度款按照计价款的90%进行支付。所承包工程全部完工后立即组织验收和结算，结算后付至工程结算款的95%,另5%作为工程质量保证金，待业主规定的缺陷责任

8、期满后支付。1.4 若业主不能及时或不能全额拨付工程款时，甲方对乙方的拨款亦相应顺延或按相应比例递减。1.5 乙方办理拨款人员须为经授权的专人，甲方账务部门留存乙方授权书原件，其他人员不得代办。1.6 若业主或有权审计部门确认核减了工程量，则本工程不论是否已经结算，均应核减，核减部分的工程量不予支付工程款。6. 5计价程序6.1 .1月计价程序：由甲方项目经理部根据乙方当月现场实际完成工程量，在业主与甲方办理月计价后于每月25-30日前进行当月计价。6.2 .2最终决算程序：交工验收合格后28日内，乙方应将工程结算书提交甲方；甲方应在30日内完成对结算的审核。如果乙方不能在约定期限内提交结算书

9、，甲方有权自主编制结算书并通知乙方。乙方没有在约定期限内提出书面异议的，视为同意，该结论作为双方最终结算书。6.3 5.3月计价与最终结算有冲突的，以最终结算为准。第七条安全生产6.4 甲方对乙方承建的工程要进行技术安全交底，并监督检查。乙方如因违反上述规定或因管理不善而发生人身伤亡、机械设备损坏事故，损失自负。6.5 乙方必须为参加施工的所有人员办理保险。本工程施工期间向雇用劳务人员提供劳动和职业危害防护、保护用具。发生安全质量事故，须按程序和国家安全事故报告制度进行上报。相关法律责任由责任方承担，并由责任方负责支付相应处理事故的费用，同时接受相应的安全处罚。7. 3为保障现场人员的安全，乙

10、方应在安全有隐患的部位采取必要的防护措施，设置照明、警告、禁止标识等，为此发生的支出包含在劳务综合单价中。8. 4在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故以及发生其它一切不安全事故，其损失均由乙方负责。尤其要对森林防火高度重视，制定严密的防火措施，发生火灾，责任自负。9. 5本项目乙方须按有关规定设置有经验的专职安全员负责现场安全工作，对现场作业实行全程跟班监控。10. 凡因乙方责任导致发生人身伤亡事故的，重伤一人给予乙方30000元处罚，亡一人给予乙方200000元处罚。第八条项目负责人1.1 甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为：，技术负责人为：。1.2 乙方委派的施工负

11、责人为：，施工队长为：职称：技术负责人为：，职称：。1.3 乙方应提供进场主要人员名单，工程结束前不得更换；如有更换，甲方将给予必要处罚。1.4 乙方所有施工人员必须接受甲方组织的岗前培训，未接受人员不得上岗。第九条双方权利和义务9. 1甲方权利和义务10. 1.l负责提供施工主便道，负责工程施工的组织与协调。11. 1.2负责甲供材料运至乙方施工工地。12. 1.3负责编制施工组织设计。9.1.4负责工程控制测量、测量成果复核、提供相应的水准基点与坐标控制点、技术交底、组织图纸会审、统一安排技术档案资料的收集及交工验收。9.1.6监督乙方的,工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领

12、用情况及行政管事事务，负责组织施工检查、验收，并办理验工计价。9.1.7指导解决乙方书面报告的施工中存在或发生的技术问题。9. 1.8负责本工程与其它部分工程的施工协调与配合。9.2乙方权利与义务1.1.1 2.1乙方须将其作业人员登记在册（附身份证复印件）报甲方备案，并指定专人负责现场保卫工作，严防偷拿现场用料。1.1.2 乙方施工人员要保持相对稳定，不能随意变更备案人员，服从甲方的统筹安排，统一调动，出入施工现场要佩带工程标志。现场负责人请假每月不得超过5天，同时请假期间妥善安排现场管理事宜，否则每逾期1天罚款3000天。1.1.3 2.3临建须搭建彩钢房，活动板房按甲方统一要求和标准布置

13、建设，施工现场做到整洁、整齐，进出施工现场的道路要做到平整干净无积水，排水通畅。做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下及空中管线和已施工工程的保护工程，因乙方责任发生损坏，责任自负。1.1.4 按甲方统一规划堆放材料、机具，按业主及甲方标准化工地要求设置标识、标牌。1.1.5 乙方有义务协助现场试验、测量放样、监控预报等工作,并负责对现场工程控制桩、护桩的保护。1.1.6 临时水、电管路的费用已包括在劳务承包单价中，乙方完成自身承担项目后，未经甲方同意不得拆除，甲方需要时应无偿提供使用。1.1.7 乙方施工中须采取积极的防治措施，相应的措施费用已包括在相应的工序单价中。1.1.8 负责自己施工区

14、、加工区、生活区交通道路的修建和维护。甲方：乙方：签订时间：劳务分包合同集合篇3甲方：乙方：甲乙双方根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律法规，在平等自愿、充分协商一致的基础上，为了明确双方在施工过程中的权益和责任，根据本工程的实际情况,双方签订以下条款。一、工程名称及地点：二、承包方式：包工包料，包制作安装。三、样式要求：以图纸要求和甲方要求为准。五、付款方式：合同签订，材料到场，负责人验收签字后，开始施工，每十层完工后，支付已完工程造价的80%给乙方，工程施工全部完工后支付总价款的80%,竣工验收合格后付至总工程造价的95%,剩余5%作为质保金，三年后无息付清。六、质量标

15、准：达到国家现行施工验收规范进行施工，达到验收合格。七、安全生产及安全事故处理1、安全施工：发包人承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。2、乙方人员发生伤亡时，双方应尽力抢救，同时保护好现场，以便有关部门进行勘察、鉴定。伤亡事故定性后，分清责任，如果乙方违规不按规范要求施工所造成的事故，由乙方承担。八、甲方的权利和义务1、甲方负责进行技术交底，在施工中进行检查、报验和组织验收。2、给乙方施工队提供住宿和伙房安置，制作场地，水电供给。提供往楼上运输材料的垂直运输工具。九、乙方的权利和义务1、按国家相关质量标准制作，按甲方提

16、供的图纸，实际测量后制作安装，否则造成的一切损失均由乙方承担。2、遵守甲方的管理，安全文明施工，保证质量。违反操作规程而产生的一切安全事故均有乙方自行负责承担。十、本协议未尽事宜，双方签订补充协议。十一、本协议一式两份，甲乙双方各一份。十二、本协议自双方签字后生效，至工程结束货款结清后终止。甲方签字：乙方签字：电话：电话：年月日年月日劳务分包合同集合篇4甲方：乙方：甲乙双方根据相关法律法规，在平等自愿、充分协商一致的基础上，为了明确双方在施工过程中的权益和责任，根据本工程的实际情况，双方签订以下条款。一、工程名称及地点：二、承包方式：包工包料，包制作安装。三、样式要求：以图纸要求和甲方要求为准

17、。五、付款方式：合同签订，材料到场，负责人验收签字后，开始施工，每十层完工后，支付已完工程造价的.%给乙方，工程施工全部完工后支付总价款的%,竣工验收合格后付至总工程造价的%,剩余%作为质保金，三年后无息付清。六、质量标准：达到国家现行施工验收规范进行施工，达到验收合格。七、安全生产及安全事故处理1、安全施工：发包人承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。2、乙方人员发生伤亡时，双方应尽力抢救，同时保护好现场，以便有关部门进行勘察、鉴定。伤亡事故定性后，分清责任，如果乙方违规不按规范要求施工所造成的事故，由乙方承担。八、甲

18、方的权利和义务1、甲方负责进行技术交底，在施工中进行检查、报验和组织验收。2、给乙方施工队提供住宿和伙房安置，制作场地，水电供给。提供往楼上运输材料的垂直运输工具。九、乙方的权利和义务1、按国家相关质量标准制作，按甲方提供的图纸，实际测量后制作安装，否则造成的一切损失均由乙方承担。2、遵守甲方的管理，安全文明施工，保证质量。违反操作规程而产生的一切安全事故均有乙方自行负责承担。十、本协议未尽事宜，双方签订补充协议。十一、本协议一式两份，甲乙双方各一份。十二、本协议自双方签字后生效，至工程结束货款结清后终止。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年一月B年一月B劳务

19、分包合同集合篇5发包人：承包人：工程名称：罗田大别川旅游驿站综合楼工程施工地址：罗田县大河岸滚石坳根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况及承包工作内容1.l工程名称：罗田大别川旅游驿站综合楼工程1.2工程概况：建筑面积1.3包工内容：桩基基础及桩基基础以上的主体施工第二条合同工期：开工日期_年_年第四条合同价款4.1 合同价款：按建筑面积确定承包价元/平方米，合同总造价为：元人民币。4.2 对合同价款内容的明确：泥工：含混泥土浇筑、砌体及土方回填等。第五条合同价款的支付

20、方式5.1进场施工第一个月只支付工人生活费，第二个月支付第一个月工程量的30%（含已支付的生活费），第三个月支付第二个月工程量的30%,以此类推，主体工程竣工后支付到总工程量的60%,九月份支付到总工程量的90%,_20_年底一次付清余款。5.2前期合同价款的支付必须以工人领取生活费得方式由乙方造表签字，按照造表直接发放到工人手上的方式进行。第六条安全施工安全施工：承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的,有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。第七条工程质量、验收与保修7.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工

21、验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。7.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。7.3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。第八条工期延误1. 1对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。8. 1.1因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包

22、人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；9. 1.2设计变更和工程量增加；第九条文明施工9.1 发包人、承包人应严格执行国家颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。10. 2所有施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽，并保证其务工人员不随地大小便，不打架斗殴，不偷盗，如果有以上事件发生,按照14.2.3执行。第十条：承包人自备工具及须知11. 1承包人自备工具为：翻斗车、震动泵、铁锹等。102由承包人自备的工具须其自带入现场，发包人提供电力供应到施工现场（100米内）。12. 3承包人自备机具，其维修保养自理。第十二条发包人的权利及义务1.1 1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件

23、的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底及解决施工中存在或发生的技术问题。1.2 2负责于年3月15日提供施工图纸1套，提供必要技术资料和办理施工洽商。1.3 3负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。1.4 4负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，督促承包人进行整政。12. 5负责组织工程的验收工作。12.6本工程发包人施工代表为周勇，负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可委托现场签认用工、办理洽商

24、变更手续的职权,人事如有变动，应提前7日通知承包人。第十三条承包人的权利和义务13.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。13. 2承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码，作为人工工资发放的依据。13. 3在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于5%,服从发包人的统筹安排，统一调动。13. 4承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。13. 5

25、承包人应对其作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。第十四条违约责任14. 1发包人违约责任14.1.1由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人办理书面洽商，如超过三十天以上酌情予以补偿。14. 1.2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。14.1. 3发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，15天布予以回应的，承包人有权依法追索拖欠款。14. 2承包人违约责任

26、14.1.1 2.1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在3日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。14.1.2 因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。14.1.3 由于承包人的劳务人员发生在施工现场打架斗殴，偷盗等事件，承包人负全部责任，为此发包人有权终止本合同，并追究由此遭受的经济损失。第十五条合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。

27、当事人不愿和解调解或和解调解不成的可以向罗田县人民法院起诉。第十六条本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本一份。本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。甲方（公章）：法定代表人（签字）：年月一日乙方（公章）：法定代表人（签字）：年一月H劳务分包合同集合篇6甲方（发包方）：（以下简称甲方）乙方（承包方）：（以下简称乙方）根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就分包工程施工项协商一致，签订本分包劳务合同，双方共同遵照执行。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、承包

28、范围及承包方式：（以下描述的工程范围及介绍仅是概括性的，包括并不仅限以下内容，乙方应全面了解工程承包的实际范围，并承担其所有风险）。1、外墙综合脚手架及支模加固用的钢管工程：1.l外墙综合脚手架：外架，施工爬梯，卸料平台，塔吊、施工电梯围护，安全挡板搭拆，所有花杆、施工电梯防护门油漆，安全网挂设及更换，悬挑防护，脚手板铺设，兜网挂设，悬挑工字钢,钢丝绳设置，所有临边防护（含基坑及地库顶板上防护），电梯井，地面进入人货电梯及进入楼层安全通道，钢筋、木工加工棚各2个及甲方需要的相关加工棚、防护棚等及所有工地需要搭设的安全防护人工费用均由乙方承担，此项包人工。1.2 所有材料由甲方提供，材料进场后由

29、乙方按甲方指定要求进行堆码整齐及管理。此项包人工管理费及损耗费。以上均包材料装卸，包保管，包损耗，包维修，包安全生产、文明施工，包质量、包进度、包验收的形式承包。三、承包内容及单价1、承包内容:1.l随时保持场内清洁，材料按规格整齐堆码;所有承包内容项目的场内转运、搭设、拆除；挂安全网、密目网及扎丝；含硬质防护的人工;铺脚手板；悬挑防护搭设（含展示区悬挑层按建设方要求做好吊顶等所有工作）；悬挑工字钢加工制作安装;钢管刷标识漆;安全挡板制作及安装；施工爬梯搭设;卸料平台搭设；五口四临边防护；安全通道搭设及防护；电梯井、电缆井、通风井等搭设及水平防护；垂直机械围护及运输、安全通道搭设;木工棚、钢筋

30、棚及甲方要求搭设的加工棚、防护棚；施工期间的局部加固、修改、维护和更换安全网、密目网（含多次维护和更换工作）；挂安全标识牌及未它标语牌；其它成品保护、完工清及架子内杂物的定期清理。1.3 按工程承包范围内容，所有外架钢管、扣件必须进行油漆涂刷处理；1.4 乙方施工所需安全劳保用品自理，施工人员须持证上岗。1.5 负责外脚手架日常维护、安全检查、安全加固；满足外墙砌体及外墙装修工程施工进度及时拆除、改搭、加固等并完善安全网挂设。1. 5严格按施工规范和施工方案施工。1.6乙方必须服从甲方管理，无条件接受晨辉建筑工程（集团）有限公司兰亭湾畔一期（三标）项目部质量、进度、安全生产文明施工管理规定。2

31、、综合单价包干价：2. 1外墙综合脚手架士0.00以上按建筑面积计算：元/M2；地下室部分按实际搭设面积计算：元/M2；另工字钢安装用电焊工及悬挑架支护模增加4000元/层/栋。综合包干单价包括但不仅限下列内容：单价工作内容中，已说明了主要施工工艺，施工工序，次要工序和配合内容虽未说明，均已包含在其中。加强员工安全生产、文明施工、环境健康教育，自觉完善、维护安全设施。单价中包含文明施工、安全用工费及管理费。本综合单价包括人工费、施工工具费。综合单价包括：措施费（夜间施工费、材料转运费、生产工具使用费），规费（养老、失业、医疗、工伤、保险）。乙方不得以市场物价上涨，货币价格浮动，生活费用提高，工

32、资的基限提高等任何理由要求增加费用或提高价格。如乙方在施工期间采用停工方式要求提高价格，甲方仍按原合同付款条件支付工程款，已完部份的工程量按50%结算，并有权另找承包商施工，乙方不得干涉。四、甲乙双方责任1、甲方责任：1.1 乙方进场前必须与其签订安全协议，并于进场当日对其进行安全教育。1.2 甲方负责协助解决现场施工事宜的协调及材料堆放场地。1.3 甲方现场人货电梯、塔吊无偿提供给乙方使用，其它机械及工具均为乙方自已负责。1.4 每完成一个施工段的外架搭设，双方必须进行验收后才能使用；督促乙方在施工过程中经常性地对外架检查、维护、加固。1.5 甲方免费提供乙方工人住宿房间，乙方工人可自费在甲

33、方食堂就餐。2、乙方责任：2.1 乙方必须爱护甲方提供的施工机具，如有损坏或遗失，应照价赔偿。2.2 乙方必须按照工程图纸、甲方施工方案、工艺标准、技术交底以及甲方其它要求组织施工作业;必须按期、保质、保量、安全地完成所承包的分项工程。若因为乙方没有按照甲方要求，一切费用与后果由乙方承担，并按甲方规章制度处罚，操作工人的劳保物品统一由乙方劳务队负责。2.3 乙方按甲方施工组织设计和技术交底中有关成品保护的要求作好成品保护工作。2.4 乙方委派为施工负责人，联系电话：。五、工期1、主体主要节点总控时间控制（具体作业时间按项目部审批的.进度计划，不得延误）：标准层平均3天/层。进度必须符合甲方进度

34、计划的要求，如因乙方原因造成延误工期，甲方按100O元/天给予处罚。2、工期16个月（各栋楼分别单独计算工期，工期自每栋首层外架开始搭设时计算），超过16个月按余下外架的建筑面积2元/m2计算租金。六、质量要求及奖罚：1、乙方必须确保外墙综合脚手架分部分项工程质量达到国家建筑安装工程质量验收评定标准达到“省双优”标准，所有分项工程合格率达到100%以上。如未达到“省双优”标准，外墙综合脚手架承包单价扣除3元/平方米结算。凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工所有工料费用由乙方负责并承担甲方工期损失。返工后仍达不到要求时，甲方有权指令相关班组协助其返工，返工费用由乙方承担并对乙方

35、罚款500元/次。2、严格执行质量“三检”制度，每道工序完成后，乙方根据甲方要求首先进行自检、互检、交接检并做好记录，合格后方可要求甲方安全员进行验收。对不进行自检、互检、交接检或无记录或记录与事实不符即要求甲方安全员验收，每发生一次，罚款500元。3、甲方安全员在施工过程中或验收评定时提出的整改意见，乙方必须照章执行，对拒不执行整改意见的，或整改不及时的，或整改后仍达不到质量要求的每次罚款500元。七、安全责任1、因乙方脚手架搭设不规范造成安全事故，或者乙方施工人员不按有关安全操作规程作业施工，造成安全事故处理的医药费及赔付总额10万元以内由乙方承担（甲方配合办理保险公司赔偿）；赔付总额在1

36、0万元以上的安全事故，则扣除保险公司赔付金额，甲方承担赔偿金外的70%,乙方承担赔偿金外的30%。2、乙方施工人员必须服从甲方现场生产指挥，并有权拒绝违章指挥。乙方未戴安全帽人员按50元/次/人处罚。3、由甲方其他工种在施工中造成的安全事故，其责任由甲方承担。八、文明施工及奖罚：1、乙方在施工期间，应加强班组内部文明施工教育，搞好现场文明施工及住宿范围内的清洁卫生。2、乙方作业层及施工现场、材料堆场的材料堆放必须在甲方指定地点且整齐、井然有序。3、乙方下班前，应将作业层的垃圾运至工地指定地方，不得到处乱扔，否则甲方指派专人清理，所用人工费从乙方结帐单中200%的工程款中扣出。4、乙方在施工期间

37、，严禁在作业层违章作业、野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵等不文明行为。如若发生对管理人员威肋，打架、爬塔吊、到项目部闹事等恶性行为，不论其任何理由及原因，项目部每次给予5000.00元罚款，情节严重者将该分包班组清退出场，结算单价按50%计，并移送公安机关处理。5、按长沙市建筑施工现场安全质量标准化达标实施手册要求对现场进行维护、保持。九、付款方式（项目部代付工人工资）：4. 1、乙方工人进场三天内必须提供工人身份证复印件交到甲方办公室，由财会室统一注册做好工资表；4.2、 进度款金额确定后乙方按甲方付款比例出工人工资表并由甲方财务室审核签字，项目部财会室统一代发工人工资，多出部分由乙方

38、承包负责人领取；4.3、 如乙方做虚假工资表而延误工人工资发放的时间由乙方承担全责；4.4、 如工人工资超出乙方在甲方结算金额时，由乙方负责填补此部分资金缺口，甲方不承担此任何责任。4.5、 未交身份证和未在项目部注册人员项目部不承担其工资发放义务，无身份证人员立即清理出场。十、其它事项1、签订劳务合同后计划工人进场前，乙方必须将拟进场人员造册上报甲方综合办公室，所报花名册人员必须与相应人员本人身份证名字相符。乙方必须保证其队伍的人员稳定，不能随意变动，如需变动或增减人员，必须在三天前向甲方提供变更人员名单。甲方有权随时对乙方人员进行查对，一旦发现乙方人员与其花名册不符,每人次罚款50元。乙方

39、人员与其花名册不符者所发生的伤、亡事故,甲方将视其为私招乱雇，勿论原因，一切后果由乙方负责，所发生的一切费用由乙方承担并按项目规章制度对其处罚，情况严重者送公安机关处理。2、所有劳保费用包含在包干单价中，甲方不另承担。乙方须随时做好酷暑、雨、雪天施工的准备，配备酷暑、雨、雪天施工所需的电风扇、雨衣、雨鞋等劳动保护用品。3、乙方指派的施工负责人不得擅自离开施工现场，且每日早、晚均要向甲方对口专业管理人员报到，偶尔离开须向甲方请假并委托代理负责人，如未请假离开或未委托代理负责人，每次罚款100元。乙方其他管理人员、班组长未经甲方同意，任何时候（包括节假日及双抢期间）均不得擅自离岗，否则每发现一人次

40、罚款80元/人.天且乙方应赔偿甲方因此而造成的损失。节假日、农忙季节乙方施工人员不得减少，每减少一人，罚款50元/人/天。4、施工过程中，如无甲方指令，乙方不得以任何理由擅自停工或擅自调出施工人员或待工，否则视为乙方违约。出现上述情况，甲方有权安排其它施工单位进场，同时，乙方同意已完工程不办理结算，剩余全部工程款视为乙方同意作为对甲方的违约赔偿金。5、合同履行期间，如乙方施工质量，工程进度确实无法满足甲方要求，甲方有权单方终止合同，乙方同意无条件及时退场并向甲方赔偿一切损失。6、该工程乙方进场后如果由于开发商原因停工超过一月以上时,乙方承诺不向甲方索取任何费用（含误工、进出场等一切费用）并承担

41、此风险。如乙方已完成部分工程量则按合同约定单价结算，未开始施工则终止合同。如停工一月以上甲方通知乙方开工，则30天以外部分按乙方现场人数每人每天补30元生活费用，除此之外再无任何费用。7、乙方承包工程范围内工作内容不得转包，如甲方发现可单方中止合同，乙方已完工量不结算并扣除乙方已交的合同履约金，所有责任由乙方承担。8、乙方必须做好承包范围内的成品和半成品保护工作，并不得破坏其它范围内的成品和半成品，否则按损失状况加倍处罚。9、乙方管理人员、班组长纳入甲方项目管理部统一管理，乙方应确保甲方的指令政令畅通。10、甲方有权辞退乙方不听指挥和不听安排的人员；如乙方不能满足甲方对其工期、质量、现场安全及

42、文明施工等各种要求，甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同，由此造成的损失由乙方承担。Ih如乙方不履行合同，履约保证金及其余款作为支付甲方的违约金。12、未尽事宜，由双方协商修改另注条款或签定补充协议。13、乙方人员不得带家属、小孩进入施工现场，否则每发生一起罚款500元。14、若甲方要求使用钢板网代替竹架板，则按市场行情扣除竹架板费用，由甲方提供钢板网。15、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。协商不成提起诉讼的，由合同签订地人民法院管辖。16、本合同签字盖章后生效，合同条款履行完毕后终止。本合同壹式叁份，甲执壹份，乙方执贰份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签字）：代表（签字）：身份证号码：

43、日期：劳务分包合同集合篇7甲方：工程有限公司乙方：劳务有限责任公司鉴于：1、 年月一日，甲乙双方签订了装修工程建设工程施工劳务分包合同。2、由于甲乙双方就工人单价问题无法达成一致，现双方协商一致同意解除建设工程施工劳务分包合同。现经甲、乙双方友好协商，就解除建设工程施工劳务分包合同达成如下协议：一、双方一致同意自本协议签订之日起建设工程施工劳务分包合同解除。二、建设工程施工劳务分包合同履行过程中，甲方没有拖欠任何应向乙方支付的款项及费用，未发生农民工工资拖欠行为。三、建设工程施工劳务分包合同解除后，甲、乙双方互不承担任何违约、赔偿、补偿责任。四、本协议一式肆份，双方各执贰份，自双方签字盖章之日

44、起生效。甲方：乙方：（盖章）（盖章）委托代理人：委托代理人：年月_0_年月_0劳务分包合同集合篇8施工项目名称：总包单位（甲方）：分包项目部（乙方）：为了保证在工程施工期间杜绝各类质量事故的发生，确保在施工程的正常进行;经双方协商一致，订立本协议：第一条：甲乙双方都必须严格执行以下法律法规及规章制度。中华人民共和国建筑法中华人民共和国合同法中华人民共和国招投标法建设工程质量管理条例（国务院279号令）建筑工程质量验收统一标准GB50300-20建筑安装工程施工工艺标准DBJ/T01-26-20第二条：本协议的期限自工程开工之日起至工程竣工验收。第三条：质量管理：甲方确认为项目经理、为质量检查员

45、，代表甲方对工程质量进行全面管理。乙方确认为项目经理、为质量检查员，代表乙方对工程质量进行全面管理。甲方技术质量部对工程质量的控制过程进行监督检查。第四条：甲方责任及义务：1 .甲方负责施工现场的统一管理，负责监督检查乙方在工程质量控制过程中的一切活动。2 .甲方负责组织协调各单位在工程开工前编制完成施工组织总设计及工程质量保证措施，必要时进行现场指导。3 .甲方负责向乙方发放图纸、设计变更、洽商。4 .甲方在施工过程中发现乙方不按图纸、施工方案、技术交底组织施工，违章蛮干严重危害工程质量时，有权制止，并对乙方进行经济处罚；情节严重的，甲方有权终止合同。5 .甲方有权对未经自检的工程进行验收。

46、第五条：乙方的责任及义务1.乙方在施工过程中必须严格按国家颁发的规程、规范施工，工程质量必须达到合同规定的标准。2 .在工程开工前，乙方须将内部质量管理体系、质量保证措施,报甲方施工现场代表。质量管理人员必须与现场人员相符，必须持证上岗。3 .乙方在施工过程中必须严格按照施工组织设计及方案、技术交底施工，要随时接受甲方的质量监督检查。4 .乙方在施工过程中如需进行代表代换，必须经甲方同意后方可进行，严禁擅自做主。5 .乙方在施工过程必须严格执行三检制做好工程施工中的自检、互检、交接检工作并做好检查记录。并报予甲方存档。6 .乙方必须配合甲方和监理工程师做好验收工作，及时处理验收过程中存在的问题

47、。7 .如出现质量问题或发生质量事故，乙方要及时通知甲方，不得隐瞒，必须按处理措施或方案进行整改，严禁私自处理。8 .对于甲方不按协议要求进行违章指挥，乙方有权拒绝进行施Xo第六条：处罚：1 .乙方质量管理体系人员不在岗或备案人员资质与现场实际在岗人员不符，被甲方检查发现后，罚款100o20元。2 .乙方未按要求组织施工，每发现一次罚款20-5000元;造成质量问题或质量事故，加倍处罚，所造成的损失均由乙方自行承担。3 .乙方在施工过程必须严格执行三检制做好工程施工中的自检、互检、交接检工作并做好检查记录，未做到，每发现一次罚款20Tl1.o4 .乙方未配合甲方进行验收工作，每发现一次罚款20-5000元;影响下道工序施工的，罚款100Oo元。5 .乙方必须按要求及时处理施工过程中存在的问题，凡是未按要求处理，影响下道工序施工的，罚款20-5000