《北京市公路工程施工分包合同、公路工程劳务合作合同示范文本模板.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《北京市公路工程施工分包合同、公路工程劳务合作合同示范文本模板.docx(28页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、附件1北京市公路工程施工分包合同(2024版示范文本)北京市交通委员会1、承包人与分包人应当按照本合同(示范文本)格式签订施工分包合同。2、本合同经承包人、分包人签字盖章后,须经监理工程师审查通过,并由发包人备案之日起生效。由发包人在本合同双方签署页盖章(备案专用章)确认备案。第一部分协议书合同编号:(工程项目:承包人(全称)::承包合同隔号:分包人(全称)::分包工程类别::类别端号:依照寸中华人民共和国民法典3、中华人民共和国公路法、交通运输部中公路工脚施工分包管理办法久北京市公路工程施工分包管理实施细则等有关法律、法规、规章和相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(发包人全
2、称,以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人双方就分包工程施工B项经协商达成一致,订立本合同。一、分包工程概况1.分包工程名称:2,分包工程地点;3、分包工程承包莅阳;二、分包合同价款本分包合同价款金额:大写:人民币元,小写:元.三、分包管理费I、本分包J1.程承包人向分包人,口收取口不收理)管理费.2、承包人按下列方式之一向分包人收取分包,程管埋费:口分包合同价款的_%.口固定金额:大写:人民币元,小写:元.其他方式:3、分包管理费包括承包人对本分包工程项目所进行的与之相关的管理、办词、配合等一切费用.承包人按本合同计取分包管理费的,分包人就
3、上述事项请求承包人予以协助时.承包人有义务予以协助,J1.不得再以任何埋由收取相关费用.四、分包安全生产管理费I、本分包,程承包人向分包人收取安全生产管理费.费率由合同双方根据工程类别、特点、危险程度确定.2、分包工程安全生产管理费费率%.3、承包人对施工安全向发包人负全部贲任.但不排除分包人法定的连带贲住.五、工期1、开工日期:本分包工程定于年月日开工:2、完工日期:本分包工程定于年月日完工:3、合同工期总日历天数为:天.六、工程质量和安全标准本分包工程质量和安全标准双方约定为:七、组成分包合同的文件包括:1、本合同协议书;2、中标通知书(如有时:3、分包人的报价书;4、单价分析去;5、除总
4、包合同工程价款之外的总包合同文件:6、本合同专用条款:7、本合同通用条款;8、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件:9、合同履行过程中,承包人和分包人的商一致的其它书面文件。八、木协议书中有关词语的含义与本合同第二部分通用条款X,中分别赋予它们的定义相同。九、分包人向承包人承诺,按照合同约定的工期、质fit和安全标准.完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程”)并在质量保修期内承担保蟋责任.十、承包人向分包人承诺.按照合同约定的期限和方式.支付本例以书第二条的定的合同价款(以下简称“分包合同价”)以及其他应当支付的款项.十一、分包人向承包人承诺,履行总包合同中与分包工程行关的承包人
5、的所有义务,并与承包人承报履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带/任“十二、合同的生效本合同做双方签字章,并经发色人委托的3单位审划!过,且由发包人备案之日起生效.监理单位审查未通过,或未黜发也人备案的,本合同无效.合同订立时间:年月Id:合同订立地点I承包人:(公章)分包人:(公堂)住所:住所:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传贞:开户银行:开户银行:帐号:帐号:邠改靖码:战政编码:监理人审查意见总监理工程师(签名):监理办(章):年月日发包人在案意见备案人:年月日(加盅公龙)第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外
6、,应具有本条款所赋予的定义:1.1 通用条款:是根据法律、法规、规率和相关规定,以及公跖工程施工的需要订立,通用于分包工程施工的条款。1.2 专用条款:是承包人与分包人根据法律、法规、规章和相关规定,结合具体工程实际,经协商达成一致恁见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。1.3 发包人:是指公路工程建设的项目法人或者受其委托的建设管理单位。1.4 承包人:是指由发包人授标,并与发包人签署正式合同的施工企业,1.5 分包人:是指从承包人处分包工银,依法与承包人签订施工分包合同并经发包人徐案的施工企业,1.6 施工分包:指承包人将其所承包工程中的部分工程以介约方式交由他人实施的行为,包括专业
7、工程分包和专项工程分包。1.7 专业工程:指北京市交通委员会发布的4北京市公路工程施工分包工程类别与资格条件中所列的专业工程项目.1.8 专项工程:指北京市交通委员会发布的打匕京市公路工程施工分包工程类别与资格条件中所列的专项工程项目。1.9 劳务合作:是指除施工分包以外,承包人与他人合作完成的其他以劳务活动为主的施工活动。1.10 总包工程:指由发包人和承包人在承包合同协议书中约定的承包范用内的工程。1.11 工程师:指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程酊或发包人指定的履行总包合同的代表,其具体身份和职权由发包人和承包人在总包合同专用条款中约定。1.12 项日经理;指承包人在总包合同
8、专用条款和本合同专用条款中指定的黄贡施工管理、履行总包合同及本合同的代表.1.13 分包项目经理:指由分包人在分包合同专用条款中指定的负责施工管理和履行分包合同的代表.1.14 总包合同:指发包人与承包人之间签订的施工总承也合同,由怖议书、通用条款和专用条款组成.1.15 分包合同:指承包人和分包人之间签订的施匚专业分包合同,由侨议书.通用条款和专用条款组成.1.16 工程建设标准:指与分包工程相关的公路工程建设标准,以及经承包人确认的.对公路工程建设标准进行的任何蟋改或增补,1.17图纸:指出承包人提供的符合总包合同要求及分包合同需要的所有图纸、计算书、配套说明以及相关的技术资料。1.18
9、报价书:指由分包人根据分包合同的规定,为完成分包工程.向承包人提出的分包合同工程量清常及其报价.在承包人采用招标方式确定分包人时,该报价书应与中标通知书中的中标价格一致.1.19 中标通知书:指由承包人发出的确定分包人中标的通知.1.20 开工H期:指承包人和分包人在本合同协议书中约定的.分包人开始施工的绝对域相对的日期.1.21 完工H期:指承包人和分包人在本合同协议书中约定的,分包人完成分包工程的绝对或相对的日期.1.22 合同价款:指承包人与分包人在本合同协议书中约定,承包人用以支付分包人按照分包合同完成分包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项.1.23 追加合同价款:指在分包合同履行
10、过程中发生需要增加合同款原的情况,经承包人确认后,按双方约定的计算合同价款的方法增加的合同价款.1.24 防工场地:指由承包人提供的用于分包工程辄工的场所,以及承包人在现场总平面图中具体指定的供分包人施工使用的任何其他场所.125书面形式,指分包合同、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式.1.26 违约贲任:指合同一方不履行合同义务或限行合同义务不符合约定内容,所应承担的责任.1.27 索赔:指在合同屐行过程中.对于并非自己的过错,帼是应由对方承担费任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补借和(或)工期败延的要求.1.28 不可抗力:指不能预见、不能避
11、免并不能克服的客观情况.1.29 小时或天:本合同中规定按小时计算时间的,从事件有效开始时计算(不扣除休息时间):规定按天计算时间的,开始当天不计入.从次日开始计律”时限的最后一天是休息H或者其他法定节假日的.以休息H或节假H次日为时限的最后一天.但完工H期除外.时限的最后一天的截止时间为当日24时.2、合同文件及解释顺序2.1 合同文件应能互相解择,互为说明,除本合I可专用条款另有约定外,组成木合同的文件及优先解释Iffi序如下:、木合同办汉书:(2)、中标通知书(如有时);(3)、分包人的投标函及报价书;(4)、除总包合同工程价款之外的总包合同文件。、本合同专用条款:、木合同通用条款;、本
12、合同工程建设标准、图纸;(8)、合同履行过程中,承包人和分包人协商一致的其他书面文件。2.2 当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时,应在不影响工程正常进行的情况下,由分包人和承包人协商解决,双方为商不成时,按本合同通用条款第28条关于争议的约定处理。3、语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准3.1 语言文字除本合同专用条款中另有约定,本合同文件使用的潘古文字应与总包合同文件使用的语古文字相同.3.2 适川法律和行玫法规除本合同专用条款中另有约定.本合同适用的法律.法规应与总包合同中规定适用的法律法规相同.需要明示的法律、行政法规在专用条款内约定。3.3 适用工程建设标准双方在本合同专用条
13、款内约定适用的工程建设标准的名称:本合同专用条款没有具体约定的.陶使用总包合同中所规定的与分包工程有关的工程建设标准.承包人应按本合同专用条款约定的时间向分包人提供一式两份约定的工程建设标准.本合同中没有相应工程建设标准的.应由承包人按照本合同专用条款约定的时间向分包人提出施工技术要求,分包人按约定的时间和要求提出施工艺.经承包人确认后执行.4、图纸4.1 承包人应按照本合同专用条款约定的11期和套数,向分包人提供图纸。分包人35要增加约定以外图纸套数的,承包人应代为红制,红制快用由分包人承担:如根据总包合同,承包人时工程图纸负干j保密义务的,分包人应负费分包工程范用内图纸的保密工作,分包人的
14、保密义务在分包合同终止后,应当维续履行.4.2 如分包工程的图纸不能完全满足施工需娈,并且承包人委托分包人进行深化施工图设计的,分包人应在其设计资质等级和业务允许的范围内,在原分包工程图纸的旗础上,根据国家有关工程建设标准进行深化设计,分包人的深化设计须经过承包人确认后方可进行施工。如分包人不具备相应的设计资侦,应由承包人委托具干j相应资桢的单位进行深化设计,分包人应对自行设计的图纸负有全部的法律费任。关于承包人委托分包人iS行深化施工图设it-的莅困及发生的也用,双方应在专用条款中约定。4.3 承包人提供的图纸不能满足分包工程施工甯要时,双方在专用条款内约定&制、-R新绘制、翎评、购买标准图
15、纸等的货任和快用承担,二、双方一般权利和义务5、总包合同5.1 分包人对总包合同的了解承包人应提供总包合同(有关承包工程的价格内容除外)供分包人也回。当分包人要求时,承包人应向分包人提供份总包合同(有关承包工程的价格内容除外的副本或复印件。分包人应全面了解总包合同的备顶规定(有关承包工程的价格内容除外),并按照总包合同中约定的工期顽员要求完成本分包工程。5.2 分包人对有关分包工程的责任除本合同条款另有约定,分包人应履行井承担总包合同中与分包工程有关的承包人的所彳1义务与设任可时应避免因分包人自身行为或疏漏造成承包人违反总包合同中约定的承包人义务的情况发生.5.3 分包人与发包人的关系分包人须
16、服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。未经承包人允许,分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生H接工作联系,分包人不得直接狭函发包人或工程师,也不得直接接受发包人或工程师的指令。如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系,将被视为违约,并承拒违约或任。6、指令和决定6.1 承包人指令就分包工程范围内的有关工作,承包人随时可以向分包人发出指令,分包人应执行承包人根据分包合同所发出的所有指令,分包人拒不执行指令,承包人可委托其他临工单位完成该指令事项,发生的费用从应付给分包人的相应款项中扣除.6.2 发包人或工程加指令就分包工程范国内的行关工作,分包人应执行经承包人确认和转发的发包人或
17、工程伸发出的所有指令和决定.7、项目经理7.1 项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。7.2 11经理可授权具体的首理人员行使自己的部分权利,并在认为有必要时可撤回授权,授权和撤回均应提前1天以书面形式通知分包人,委派竹及撤回通知作为分包合同的附件。7.3 承包人所发出的指令、通知,由项目羟理(或其授权人)锭字后,以书面形式交给分包人,分包JS口经理在回执上签咎自己的姓名及收到时间后生效,确有必要时,IS日经理可发出口头指令,并在48小时内给予书面确认,分包人认为承包人指令不合理,应在收到指令后24小时内提出书面申告,承包人在收到分包人申告后24小时内作出撼改指令或继续执行原指令的决定,
18、并以书面形式通知分包人,紧急情况下,项目经理可发出要求分包人立即执行的指令,分包人如有异议也应执行,如承包人发出错误的指令,并给分包人造成经济损失的,则承包人应给予分包人相应的补偿,但因分包人也反分包合同引起的损失除外,7.4 项日经理应按分包合同的约定,及时向分包人提供所衢的指令、批准、图纸并履行其它妁定的义务,否则分包人应在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由及廷误的后果通知承包人,7.5 承包人如衙更换项目经理,应至少提前7天以书面形式通知分包人,后任维续行使前任的职权,照行前任的义务。8、分包项目经理8.1 分包项目经埋的姓名、职称在本合同专用条款内写明.8.2 分包人依据合同发
19、出的请求和通知,以书面形式由分包项目般理签字后送交项目经理,项目经理在I可执上签潜姓名和收到的时间后生效.8.3 分包项目经理按项目羟理批准的能工组织设计(或施工方案)和依掘分包合同发出的指令组织施在情况紧急且无法与项目羟理取得联系时,分包项目经理应果取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措俺.并在采取措施后48小时内向项目羟理送交报告.由任在承包人或第三人,田承包人承担由此发生的追加合同价款.相应顺延工期:责任在分包人.田分包人承担费用,不顺延工期.8.4 分包人如需更换分包项目经理.应至少提前7天以书面形式通知承包人.并征科承包人同意,后任继续行使前任的职权.履行前任的义务.8.5 承包人可
20、与分包人协商,建议更换其认为不称职的分包项目经理.9、承包人的工作9.1 承包人应按本合I可专用条款约定的内容和时间,一次或分阶段完成下列工作;(1)向分包人提供根据总包合同由发包人办理的与分包工程相关的各种证件、批件、各种相关资料,向分包人提供具备施工条件的施工场地.(2)按木合同专用条款约定的时间,组税分包人参加发包人组织的图纸会审,向分包人进行设计图纸交底,(3)提供木合同专用条款中约定的设备和设施,并承担因此发生的快用。(4)随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等,湎足施工运输的制要,保证施工期间的畅通,(5)负设整个施工场地的管理工作,协调分包人与阿一施工场他的其
21、它分包人之间的交叉鼠合,确保分包人按照经批准的施工组织设计iS行施工。(6)承包人应做的其他工作,双方在本合同专用条软内约定,9.2 承包人未履行前款备顶义务,导致工期延误或给分包人造成损失的,承包人赔偿分包人的相应损失,顺延延误的工期,10、分包人的工作10.1分包人应按本合同专用条款约定的内容和时间,完成下列工作:(1)分包人应按照分包合同的约定,对分包工程进行设计(分包合同有约定时)、施工、完J1.和保修.分包人在审阅分包合同和(或)总包合同时,或在分包合同的脩工中,如发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗混、失误或其它缺陷,应立即通知附表1:项目部主要管理人员到位确认表
22、项目名称分包人合同号项目部主要人员合同要求到位人员实际到位人员资格符合情况与分包人劳动人事关系情况姓名职称/从业资格姓名职称/从业资格项目经理技术负责人安全负责人质量负责人计量负奏人负贲人承包人自查汇总本合同段人员到位率%:替换率%:资格符合率:身份符合率%。项目经理(签名):项目经理部(章):年月日监理人核查意见总监理工程师(签名):监理办():年月日注:附各主要人员的有效身份证件、资格.简历及与承包人关系证明等凭证。附表2:主要机械设备到位确认表项目名称分包人合同号机械设备名称合同要求到位机械实际到位机械机械设备来源自有,租赁/分包)符合合同和施工要求情况型号到位时间数量型号到位时间数量承
23、包人自查汇总到位率%:替换率%:自有率%:租赁率%;分包率%;符合要求率%项目经理(签名):项目经理部(章):年月日黄理人核查意见总监理工程财(签名):驻地监理办(章):年月日注:附有效凭证。附衰3:资金流向情况确认表项目名称分包人合同号资金流向单位金祗(汇入)金额(汇出)凭证日期资金使用情况说明承包人自查汇总项目经理(签名):项目经理部(章):年月日监理人核查意见总监理工程师(签名):监理办(#):年月日注:汇入、汇出是指承包人与分包人工程款收支帐户情况;如实填写收支的次数和金额,并附银行对帐单贪印件。附件4北京市公路工程劳务合作合同(2024版示范文本)北京市交通委员会1、承包人与劳务合作
24、单位应当按照本合同(示范文木)格式签订劳务合作合同。2、本合同经承包人、劳务合作单位签字盖堂后,须经监理工程师审查通过,并由发包人备案之日起生效。由发包人在本合同双方签署页盖章(备案专用章)确认备案。第一部分协议书合同编号:()工程承包人:劳务合作人:依照6中华人民共和国民法典3、中华人民共和国公路法久交通运输部公路工程施工分包管理办法人北京市公路工程施工分包管理实施细则等有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(请填写具体的名称)(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经处订施工总承包合同或分包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务合作事项协商达成一致,订立本合同
25、。1、劳务合作人情况单位名称:注册资金:注册时间:注册有效期:2、劳务合作工作对象及提供劳务内容工程名称:工程地点:合作范闹:提供劳务活动内容:劳务人员数量共计人。其中,技工人,普工人(劳务人员工种及花名册附后)。3、劳务费用的结算支付3.1 劳务报丽3.1.1 本合同的劳务费用采用下列任何一种方式计算:(1)固定劳务报酬:(2)约定不同工种劳务的计时单价,按确认的工时计奥:(3)约定不同工作成果的计件单价,按确认的工程量计算。1.1.1 1.2本工程的劳务报酬,除本合同3.1.6规定的情况外,均为一次性包死价格,不再调整。3.1.3 采用本合同3.1.1第(1)种方式计价的,劳务报酬共计兀。
26、3.1.4 采用本合同3.1.1第(2)种方式计价的,不同工种劳务的计时单价分别为:单价为元:一单价为元:-单价为元:一单价为元:一单价为元3.1.5 采用本合同3.1.1.第3)种方式计价的,不同工作成果的计件单价分别为:_单价为元:单价为元:_单价为元:1._单价为元:-单价为元。3. 1.6在卜.列情况下,固定劳务报册或堆价可以调整:(1)以本合同约定价格为基准,市场人工价格的变化幅度超过一%,按变化前后价格的差额予以调整:(2)后续法律及政策变化,导致劳务价格变化的,按变化前后价格的差额予以调整:(3)双方约定的其他情形:1.2 工时及工程量的确认3. 2.1采用固定劳务报削方式的,施
27、工过程中不计算工时和工程量。4. 2.2采用计时单价劳分报酬方式的,由劳务合作人每日将提供劳务人数报工程承包人,并由工程承包人确认。3. 23采用计件单价劳务报酬方式的,由劳务合作人按月(或旬、日)将完成的工程信报工程承包人,并由工程承包人确认.对劳务合作人未经工程承包人认可,超出设计图纸范围和因劳务合作人原因造成返工的工程量,工程承包人不予计量。1.3 劳务报酬的中间支付1.3.1 3.1采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的,双方狗定按卜.列方法支忖:(1)合同生效即支付预付款元:(2)中间支付:第一次支付时间为一年一月日,支付元;第二次支付时间为一年一月日,支付元;1.3.2 采用计时单价或
28、计件单价方式支付劳务报时的,双方约定支付方法为.1.3.3 本合同确定调整的劳务报酬、工程变更调整的劳务报酬及其他条款中约定的追加劳务报酬,应与上述劳务报州同期调整支付。4、工期4. 1本劳务协议工期日历天,自年日开始至年一月日结束“劳务合作人应按工程承包人安排的工作计划进场和退场,进、退场费用由方承担。4.1 在劳务合作人工作期限期满之前,如需终止雇佣,工程承包人应在期满前天书面通知劳务合作人。4.2 3如需延长劳务合作人工作期限,工程承包人应在期满前天书面通知劳务合作人。4.3 劳务合作人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作,已造成或预期造成工期延误,工程承包人有权终止合同,也有权将本
29、合同工程中的一部分工作交由他人完成或臼行完成,该部分费用从本合同价款中扣除。在不免除本合同规定的劳务合作人员任和义务的同时,劳务合作人应承担由此所增加的一切费用。由丁劳务合作人原因造成工期延误,劳务合作人应支付逾期交工违约金,逾期交工违约金为元。劳务合作人支付逾期交工违约金,不免除劳务合作人完成工程及修补缺陷的义务.5、材料物资和机械设备5. 1本工程所需材料由工程承包人提供0工程承包人提供的材料名称及允许损耗系数等见工程承包人供应材料、设备、构配件计划(附件劳务合作人应授权专人领用材料,若累计领用量超出理论用量加允许损耗用量的材料款在劳务合作人当月劳务费结算时按上述材料的市场价加%的费用扣回
30、。5.2工程承包人提供的机械设备见工程承包人提供施工机具、设备一览表(附件二),劳务合作人应自带除工程承包人提供机械设备外的其他全部小型工具和专用工具,提供必要的辅助材料。工程承包人提供的机械设备劳务合作人应妥善使用和保管,用好后及时归还,损坏或丢失由劳务合作人负责赔偿,5.3工程承包人提供的材料和机械设备到达工地或指定地点之后,发生的搬运、装和、整理、消除等所有劳务工作由工程承包人根据需要决定是否由劳务合作人协助配合,如需要,由此发生的劳务工作量按本合同3.2计算.6、劳务作业人员管理6.1劳务合作人人员的劳动合同由劳务合作人与其卷订,建立员工花名册并及时报送给工程承包人。各类社会保险等均由
31、劳务合作人统一建立,井交纳费用。现场人员发生变化的,劳务合作人应当及时将调整后的花名册报送工程承包人.工程承包人将不定期进行核查,发现未订立劳动合同,查到一次即要求该人员停工并按规定办理上岗手续(签订劳动合同、上岗三级安全教育等),2天内未按规定办理上岗手续,即予以退场。发现未在员工花名册的人员,要求该人员停工,劳务合作人应当立即补充调整花名册报送工程承包人,2天内未按要求报送的,即予以退场。发现劳务合作人上述行为的,视为劳务合作违约,工程承包人有权要求劳务合作人支付违约金,违约金数额为每人(次)元。6.2劳务合作人提供的特种作业人员,应取得特种作业上岗操作证书。劳务合作人应对劳务人员进行岗前
32、的业务培训和安全生产教白,考核合格后方可上微。6.3劳务合作人法定代表人应书面授权一名委托代理人实际履行合同义务并作为有效签字人,并配备相应的管理人历,加强对劳务人员的管理.6.4劳务合作人应及时足额发放工资,发放清单经本人签字后交工程承包人留存备案,需由工程承包人统一代为发放的,劳务合作人需出具书面委托,并在每月底报送员工考勤表及劳务合作人签认的工资发放表给工程承包人,费用在月结算款中抵扣。承包人代发工资后,该部分金额视为已经向劳务合作人支付完毕。65劳务合作人不得以任何理由和形式克扣员工工资.更不得发生员工到工程承包人追讨工资或有举报拖欠工资情况发生,若劳务合作人无理克扣或拖欠工资情况属实
33、,视为劳务合作人违约,工程承包人在垫付其应得工资后,在劳务合作人劳务费用中扣除相关费用,并有权要求劳务合作人支付违约金,违约金数额为每次元.6 .6工程承包人不得以任何理由和形式克扣劳务合作人劳务费用,若工程承包人无理克扣或拖欠劳务合作人劳务费用,视为工程承包人违约,劳务合作人在垫付员工应得工资后,有权要求工程承包人支忖违约金,违约金数额为每次7、劳务作业管理6.1 劳务合作人承担的工程内容,不得再行转包或分包,否则视为劳务合作人违约,由此引起的一切责任和损失均由劳务合作人负资。7 .2劳务合作人违反合同约定,工程质量未达到合同约定要求的,工程承包人有权终止合同,要求劳务合作人支付元的违约金,
34、并且由此引起的一切损失由劳务合作人负责并赔偿工程承包人的损失。8 .3劳务合作人应按工程承包人规定格式和要求及时报送完整的资料给工程承包人,配合工程承包人办理中期计量支付及交工验收.9 .4工程承包人应在劳务合作人开工前_天内向劳务合作人提供施工图等技术资料,同时进行技术、安全施工交底。8、安全管理8.1 劳务合作人应严格按施工方案和操作规程施工,因劳务合作人原因导致的安全事故,由劳务合作人向工程承包人承担全部贵任。8.2 2工程承包人的施工方案和现场指挥应符合安全施工要求,因工程承包人原因导致的安全事故,其责任与损失由工程承包人承担。8.3 劳务合作人应配备专职安全员,协助并服从工程承包人进
35、行安全管理。8.4 劳务合作人应按规范标准设置安全防护设施和配备劳动保护设施,对投入的安全生产费用按照实用实报原则向工程承包人计取:若安全防护设施和劳动保护设施投入不足的,工程承包人可以要求劳务合作人整改,或者直接采取相关安全措施。如劳务合作人法工内容存在一定的危险性,劳务合作人应购买意外伤害保险,工程承包人认为有必耍的,有权先行代购,费用由劳务合作人承担。8.5 劳务合作人的特种作业人员应持证上岗,证件复印件密工程承包人备三8 .6因劳务合作人原因,导致发生安全事故和治安事件等,整改不力的.工程承包人有权终止本合同,并追偿损失。9、结算支付9 .1工程承包人每月在得到发包人支付的计量款后按本
36、合同3.3约定进行劳务费用的结算和支付。10 2工程承包人无故未按时支付劳务费用的,按照全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率计算偿付给劳务合作人逾期付款违约金。11 3合同双方应当依法纳税。劳务合作人因为税收抵扣向工程承包人申请出具相关手续的,工程承包人应当予以办理。10、附则10.1 合同终止日期:在全部工程竣工,办理竣工验收款项结清后失效。10.2 本协议发生纠纷时,当事人双方应及时协商解决。若协商不成时,应按以下第项解决:(八)向发包人申请调解处理;(b)建设单位不予调解处理的,可以向交通运输主管部门投诉;(C)向工程所在地的经济合同仲裁委员会申请仲裁,(d)向工程所在地有
37、管辖权的人民法院起诉。10.3 本合同要求鉴证(公证)的,可向工程所在地的市(县)工商行政管理局进行鉴证或公证处公证.10.4 本合网一式一份,双方各执正本一份,副本一份,其余副本报总承包人。10.5 双方商定的补充条款:1.2.11、其他本合同未尽事宜,发包人与工程承包人签订总(分)包合同的相关条款已有的,按其办理,未涉及的,按照木工程合同文件的精神,双方协商解决。12、合同生效本合同经双方签字盖章,并经发包人委托的监理单位审查通过,且由发包人备案之日起生效.监理单位审查未通过,或未经发包人备案的,本合同无效.合同订立时间:年月日合同订立地点:本合同双方约定后生效。合同附件1附件一:工程承包
38、人供应材料、设备、构配件计划附件二:工程承包人提供施工机具、设备览表附件三:工程承包人提供周转、低值易耗材料览表附件四:劳务合作单位本市备案证明材料工程承包人:(公章)住所:法定代表人:委托代理人:开户银行:帐号:邮政编码:劳务合作人:(公章)住所:法定代表人:委托代理人:开户银行:帐号:邮政编码:监理人审杳意见总监一工程师(签名):监理办(章)r年月日发包人备案意见备案人:年月日(加盅公龙)附件一工程承包人供应材料、设备、构配件计划序号品种爆格型号单位数Ift单价质量等级供应时间送达地点得注附件二工程承包人提供施工机具、设备一览表品种规格型号单位数诚供应时间送达地点备注附件三工程承包人提供周转、低值易耗材料一览表品种规格型号单位数诚供应时间送达地点备注附件四:劳务合作单位本市备案证明材料