《（总包与分包）安全生产协议书（精选15篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《（总包与分包）安全生产协议书（精选15篇）.docx（21页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、（总包与分包）安全生产协议书（精选15篇）（总包与分包）安全生产篇1经甲乙双方协商，甲方同意录用乙方在工地做建筑劳动，为确保工程顺利进行，杜绝各类事故，甲乙双方必须做到如下规定，否则出现问题造成的一切后果；经济损失均由责任方自负。甲方应负责对施工人员进行遵纪守法，安全防护、安全保卫和安全生产，文明施工等方面的教育和监督、检查.强调施工人员必须遵守各项，遵守安全生产操作规程。及时向各工种进行安全技术交底，做到不违章指挥.乙方应他里:一、遵守党纪国法、社会公德、交通秩序和施工工地规定的各项规章制度。二、讲文明、讲礼貌，不打架骂人，不喝酒不赌博，不看黄色影视书刊，按时休息，有事请假，不无故旷工。三、
2、工作认真负责，遵守规章制度，正确使用防护用品，爱护公物，做到优质不劣用，节约原材料，节约用水用电，使用的设备、料具要妥善保管，不得丢失损坏.四、施工现场禁止打闹，特别是在高空作业更不准跑跳，不准穿拖鞋或光脚。五、施工现场禁止吸烟。现场的安全防火器材和宣传标牌不得挪做它用。无关人员不得擅自动用施工现场的机械、电力设备。不准私自点火做饭，拉线接灯，使用电热器具。六、进入施工现场必须戴好安全帽，上下要走马道，禁止乘坐吊车或从架子管上下，高空作业必须系好安全带。七、施工现场来客要登记，不得私自留宿，施工现场禁止随地大小便，要经常保持环境，宿舍和各人卫生，预防疾病，一旦发现传染病要立即报告，隔离治疗.八
3、、离开工地时要事先汇报，携带的行李物品要经有关领导和保卫人员检查，禁止私下偷拿公司财务。此协议一式两份，自双方签字之日起生效。甲方：甲方代表：乙方：乙方代表:一年一月一日一年一月一日（总包与分包）安全生产协议书篇2,双方就合同期限协商不一致时，补签或续订的合同期限应从签字之日起不得少于月。乙方符合续订无固定期限劳动合同条件的，甲方应与其签订无固定期限劳动合同。第四十条订立无固定期限劳动合同的，出现法定终止条件或甲乙双方约定的下列终止条件出现，本合同终止。九、经济相尝与雌第四十一条甲方违反劳动合同的，应按下列标准支付乙方经济补偿金：2、甲方支付乙方的工资报酬低于当地最低工资标准的，要在补足低于标
4、准部分的同时，另外支付相当于低于部分25%的经济补偿金。第四十二条甲方解除乙方劳动合同，除本合同第三十二条规定的情形外，甲方应按国家和地方有关规定支付乙方经济?M尝金。第四十三条甲方解除乙方劳动合同后，未按规定给予乙方经济补偿的，除全额发给经济补偿金外，还须按该经济补偿金数额的50%支付额外经济不M邕金.第四十四条乙方患病或者非因工负伤，经劳动能力鉴定委员会确认不能从事原工作，也不能从事甲方另行安排的工作而解除本合同的，甲方除按第三十八条执行外，还应发给乙方不低于六个月工资的医疗补助费（月工资标准按甲方正常生产情况下乙方解除合同前十二个月月平均工资计算，若乙方月平均工资低于企业月平均工资的,则
5、按企业月平均工资标准执行）。患重病和绝症的还应增加医疗补助费，患重病的增加部分不低于医疗补助费的50%,患绝症的增加部分不低于医疗补助费的oo%第四十五条甲方发生故意拖延不与乙方续订劳动合同、与乙方订立无效劳动合同、违反规定或本合同约定侵害乙方合法权益以及解除劳动合同等情形之一的，给乙方造成损害，甲方应按下列规定赔偿乙方损失：2、造成乙方劳动保护待遇损失的，应按国家规定补足乙方的劳动保护津贴和用品.3、造成乙方工伤、医疗待遇损失的，除按国家规定为乙方提供工伤、医疗待遇外，还应支付乙方相当于医疗费用25%的赔偿费用；4、乙方为女职工或未成年工，造成其身体健康损害的，除按国家规定提供治疗期间的医疗
6、待遇外，还应支付相当于其医疗费用25%的赔偿费用；第四十六条乙方违反规定或本合同的约定解除劳动合同，对甲方造成损失的,乙方应赔偿甲方下列损失：1、甲方为其支付的培训费和招收录用费；2、对生产、经营和工作造成的直接经济损失；3、本合同约定的其他啕爱费用。十、违反劳动合同的责任第四十七条当事人一方违反本合同时，应承担违约责任，向对方支付违约金元。第四十八条其他违约责任十一、双方约定的其他事项第四十九条十二、劳动争议处理第五十条因履行本合同发生的劳动争议，当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解；不愿调解或调解不成，当事人一方要求仲裁的，应当自劳动争议发生之日起六十日内向劳动争议仲裁委员会申请仲
7、裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁,对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。十三、其他第五十一条以下专项协议和规章制度作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力.(一)(二)（三）第五十二条本合同未尽事宜，双方可另协商解决；与今后国家法律、行政法规等有关规定相悖的，按有关规定执行。第五十三条本合同一式两份，甲乙双方各执T分.第五十四条乙方确定下列地址为劳动关系管理相关文件、文书送达地址。如以下地址发生变化，乙方应书面告知甲方.（特别提示：以上条款内容乙方在签署本合同前，均应事先仔细阅读，并详细了解本合同以及附件内容，双方签字后即行生效。）甲方（盖章）：乙方（签章）：法定代表
8、人（委孑玳理人）（盖章）：签约地点：签约地点：年一月一日年一月一日I鉴（公）证意见：II经办人：鉴（公）证机关（章）II年月日II（注：除国家另有规定外，鉴（公）证实行自愿原则）I（总包与分包）安全生产协议书篇3委托单位：公司（简称甲方）施工单位：（简称乙方）工程名称：工程一、总则为了贯彻落实安全第一，预防为主”的安全生产方针，确保安全施工无事故。根据国家安全生产法相关政策法规，为维护甲乙双方合法权益，在协商一致的基础上，特签订本安全责任合同书。二、甲乙双方责任（一）、甲方的责任1.施工过程期间，甲方监控乙方安全生产管理制度、岗位费任制度、安全操作规程的实施，积极协助乙方，防止施工过程中安全事
9、故的发生。2、甲方现场安全施工管理代表,本着安全责任重于泰山的原则精神，积极主动协助乙方抓、管安全工作，对出现的安全隐患，采取“三不放过的原则，及时整改和制订安全措施，做好本职工作。3、甲方管理代表，本着实事求是”的工作原则，积极主动配合乙方有组织、有计划，合理有序的施工。（二）乙方的责任1、乙方必须按上级安全管理部门及总承包单位的要求配备安全设施，并制订切实可行的安全施工措施，完善各项安全管理制度，并将安全制度及责任落实到班组和每个员工，同时与每个员工签订安全。在施工期间，乙方必须积极参加并接受甲方的安全教育和各种形式的安全检查活动，严格遵守甲乙双方签订的合同准则，严格执行安全操作规程及各项
10、施工安全管理制度，服从甲方管理代表指挥，不得违章作业，冒险蛮干.2、本工程由乙方承担一切安全责任及安全事故处理费用.3、乙方应设立安全管理机构班子，并设专职安全员一人，负责本工程的安全管理工作。具体负责对施工现场、建筑材料、供电设施、设备安全及运行状况、井下操作等安全工作进行重点管理，并与甲方安全管理人员协调沟通安全管理工作事务。4、若乙方不按有关规定和总承包方的要求配备安全设备;未制订安全施工措施;不按施工组织设计规定的工序（尤其是钢筋硅护壁）施工；不服从甲方的正常管理，盲目抢工程进度、违章操作、乱搭电源、无控制配电箱、冒险蛮干;未经甲方同意，擅自改变配电设施，生产运输工具行驶不规范，所造成
11、的安全责任事故，乙方承担一切责任和经济损失。5、乙方在施工期间应对员工不断进行治安条例、劳动纪律、操作规程、作业制度的管理教育与培训。员工不得打架、斗殴、饮酒取闹、违纪违法，造成恶劣影响有损公司信誉，由此造成的一切损失和后果，均由乙方承担责任.6、乙方应加强对机台班组、员工宿舍、食堂生活重点管理，严禁使用电炉，乱搭接电线照明等不规范行为;乙方员工施工期间不请假、不报告擅自外出，上班不穿工作服、防护鞋、不戴安全帽的，一律处以元一次罚款.员工发生任何意外和安全事故，均由乙方承担一切责任和处理费用。7、乙方必须给下井员工购买保险（即人身意外险）。三、甲乙双方有关事宜1、本责任合同书自双方签订之日起生
12、效，工程完工验收后三月内失效。本责任合同书一式份，甲乙双方各执原件份。2、协议双方如有争议，应尽可能通过协商、调解解决。协商、调解不成，双方同意向乙方所在地人民法院提起诉讼。甲方（签章）：乙方（签章）：代表：代表：项目安全员：项目安全员：一年一月一日一年一月一日（总包与分包）安全生产协议书篇4为了确保您在本公司生产、生活等方面有个宽松、舒畅的条件和环境，在生产和生活中避免发生意外和人为所造成的事故。请遵守安全生产有关规定和公司的规章制度。在生产中不断完善和建立健全安全生产制度，在生活中有一个和谐、安祥的环境，公司特订立安全生产（生活）协议。希望每位干部、职工自觉遵守。协议条款如下：一、遵守国家
13、有关安全生产的规定。二、遵守公司的各项规章制度（规定）三、上、下班时间严禁在公司或生产场所聚众赌博、酗酒、斗殴，如发生上述行为，后果自负。四、遵守作息时间。晚上私需外出的员工不得超过规定回厂时间（晚上外出回厂时间为23:OO之前），外出期间发生一切意外，责任由员工自己负责，公司不承担任何法律责任和经济责任。五、各有关车间、氨机房、冻库人员在生产过程中必须按有关规定进行操作，不得擅自改变生产工序和操作规程，如违规操作，发生事故，责任自负.六、为了确保您和他人的生命和财产安全，凡属本公司干部、职工，一律禁止在宿舍内使用电磁炉、电炒锅、电饭煲等电器进行生活自卷，如擅自使用者发生一切事故责任和后果自负
14、。七、凡是公司上、下班时间骑摩托车的干部、职工必须持有摩托车驾驶证和带有安全头盔.无证驾驶、或超载发生事故或伤亡的、本公司不承担一切法律和经济责任.八、每位干部、职工必须在生产、生活中自觉遵守有关规定。对生产机械设备安全意识必须加强，在上班前应对机械设备、电源、开关等进行操作前检查，在确定安全情况下进行操作。九、目前公司人员结构比较复杂，车辆繁多，为了保证工人和家属（特别带有小孩的）的人身安全，要求各员工教育好自己的家属和孩子。严禁儿童进入车间等有关生产场所，并做好宿舍内的防水、防电工作。如不遵守安全规定和本协议书，发生一切事故，责任自负，公司不承担一切法律责任和经济责任.十、本协议一式二份，
15、双方各执一份，以上协议条款，从签订之日起生效，甲、乙双方均遵守执行，如有不尽事宜，将进行补充执行。甲方：乙方：20_年月日（总包与分包）安全生产协议书篇5总包单位（甲方）：分包单位（乙方）：为加强施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国建筑法、建筑安装工程承包合同条例等建筑工程分包的有关规定，双方就本工程施工安全生产达成如下协议：一、工程概况工程名称：工程地点：分包内容（范围）：分包方式：二、工期开工日期：计划竣工日期：三、安全生产1.分包方必须是具有独立承担民事责任的法人或其他出具其上级主管单位(法人单位)的委托书
16、，分包与其资质相符在授权委托书范围内工程的经济组织。2 .分包方必须熟悉并能严格执行建设工程施工现场管理规定、建筑施工现场安全防护基本标准、施工现场临时用电安全技术规范、建筑施工安全检查标准(JGJ59)、汕头市建筑工地文明施工标准及其他生产的法律、法规、规范、标准及各项规定。能够积极参加有关促进安全生产的各项活动。3 .分包方必须学习、掌握，并执行总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式.4 .分包方必须执行总包方与分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案。5 .分包方必须严格执行三级安全教育制度，项目经理、分包工程的负责人及特种作业人员必须执行持证上岗制度。6 .分包方必须执
17、行安全生产检查整改制度。7 .分包方必须接受总包方或上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查。8 .分包方必须执行安全生产的防护设施、设备验收制度。9 .分包方自带的施工机械设备，必须符合国家标准、规定，目机械性能良好,安全防护装置齐全、灵敏、有效。10 .分包方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品。11 .分包方必须执行因工伤亡事故报告制度，如分包方施工现场发生因工伤亡事故，必须立即向总包方汇报，不准隐瞒不报，并全力抢救伤员，保护事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时，要做记录或拍照。不准破坏事故现场。分包方须积极配合总包方及总包方上级部门、当地政府部门对事故的调杳和现场勘察，
18、不得提供伪证。12 .分包方必须承担因为分包方的原因造成事故的经济责任和法律责任。13 .分包方有权拒绝总包方的违章指挥。14 .分包方发生人员伤亡时，不管事故的责任在何方，分包方必须做好事故的善后处理工作.当总包方对事故的发生负有责任时，总包方应积极协助分包方做好善后工作。15 .总包方应为分包方单位创造良好的作业环境，完全因总包方的设施、设备不良造成的事故，应有总包方负责。16 .总包方有权监督、纠正分包方人员的违章、违规、违纪行为，对不服管理的有权进行处罚或令其停止作业。17 .总包方有权审查分包方的安全资质和进场人员的安全教育情况。18.补充条款：为了贯彻安全第一、预防为主、综合治理”
19、的方针，增强施工人员安全意识，杜绝伤亡事故的发生，分包方要遵守如下规定：(1)、分包方在施工期间委派同志负责本工程项目的有关安全工作，相关施工人员、特殊工种身份证、上序操作证、劳务注册等手续必须要齐全。如果隐瞒项目部，造成手续不全和与事实不符的，发生了问题责任由分包方负责。(2)、分包方的特殊工种必须按现行国家标准特种作业人员安全技术考核管理规则(GB503685)经安全技术培训，经相关主管部门考核合格后，取得上岗操作证，持证上岗，否则不能进场操作.严禁持伪造假证上岗。如果违反本规定发生任何问题，责任全部由分包方承担。(3)、分包方必须遵守施工现场的所有安全管理制度，同时必须执行安全交底中的全
20、部内容。如分包方因不遵守各项制度和不执行交底中所列条款，发生三f可问题及事故，责任全部由分包方承担.(4)、分包方的队长、技术员、专(兼)职安全员、要认真宣传并执行国家、市政府等行政部门发布的有关安全生产法规，道守各项规章制度。(5)、根据国家住房和城乡建设部规定,分包方施工人员在50人以下设专职安全员一人，50人以上必须设两名以上专职安全员，配合安保部安全员共同管理施工现场各项安全、保卫、消防工作.(6)、分包方负责的施工区、宿舍、伙房、厕所、库房等，必须保持清洁卫生,有专人负责.(7)、分包方的工人和管理人员进入施工现场必须戴好安全帽、系好安全帽带，施工现场杜绝吸姻。严禁违章指挥、违章作业
21、、违反劳动纪律，特殊工种必须穿戴劳动保护用品。如果出现违反规定的情况,发生任I可问题及事故责任由分包方承担。(8)、分包方的所有人员必须遵守劳动纪律、交通法规、安全管理制度及国家规定的其他各项法律法规，并做好班前安全教育、交底和记录。(9)、施工现场的所有临建设施、防护设施、消防设施、临电设施、机电设备等，不经项目部允许，不得随意拆除或搬运。如违反规定，发生彳引可事故由分包方承担.(10).分包方不得使用年龄未满18周岁的童工和建筑业规定的超龄职工及患有特种疾病人员，不准给女工安排重体力的劳动，否则发生任何问题全部由分包方承担。(11)、楼梯口、通道口及预留洞口，分包方必须按安全操作规程及其它
22、各项安全规定做好各洞口的防护工作，否则发生安全事故，费任由分包方承担.(12)、施工时必须搭好脚手架，作业面满铺脚手架、设护身栏、安全网及爬梯，并且符合安全要求，如不按上述规定执行，发生事故责任由分包方承担。(13)、分包方中、小型机械的操作人员必须按照规定做到定人定机”和持证操作;起重吊装人员遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作;严禁不碌电器、机械设备的人，擅自操作使用电器和机械设备。Q4)、分包方必须严格执行三级安全教育制度，未经三级安全教育和技术交底的施工人员，分包方严禁安药淇施工生产，否则造成后果全部由分包方承担.(15)、分包方必须按期足额发放农民工工资。(16)、工程完工后分包方
23、必须及时清理存留在施工现场一切建筑材料，配合总承包单位完成工程验收。(17),分包方在生产过程中必须重视安全工作，若由于违章指挥、违章作业、违反安全操作规程及各项安全管理制度，不执行项目部所列的各种条款和上述规定，发生由可安全事故及经济损失全部由分包方负责承担，并处以100O元一100Oo元的违约款,情节严重者直至无条件退场。四、违约1 .达不到约定条件的，总包方一经发现，可要求分包方立即进行整改和补充完善，分包方应按总包方要求进行整改和补充完整，直到符合约定条件。2 .因分包方原因达不到约定条件的，由分包方承担违约责任和经济支出。3.因总包方原因达不到约定条件的，由总包方承担违约责任和经济支
24、出。五、争议当总、分包发生争议时，可通过总、分包双方上级主管部门协商调解，若达不成一致意见，可向政府有关部门申请仲裁.六、本协议在双方签字盖章后生效。七、本协议书一式两份，双方各执一份，具有同等效力.总包方：分包方：(盖章)(盖章)总包代表：分包代表：日期：日期：(总包与分包)安全生产协议书篇6总包方：项目部分包方：建设单位将项目委托分包方施工，为了明确总分包双方的安全生产责任，确保施工安全，分包方在与建设单位签订建筑的同时，还须与总包方签订本安全生产协议。一、分包方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例和规定.
25、二、分包方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部;应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产谢位责任制和定期安全检查制度.三、总包方对分包方的治安、消防进行检查。对分包方的材料、机具等进行进出场登记，凡未经登记的材料4J1.具等不得外出。四、总包方有权提请建设单位督促分包方的加强治安、消防、安全生产、文明施工、卫生方面的管理，对分包方的违法违纪行为有权实施处罚，必要时可移交公安机关处理。五、分包方在施工前要认真勘察现场并认真做好以下工作：1、工程项目应由分包方编制施工组织设计;根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施。2、工程项目在具体施工
26、中应由分包方按总包方的要求对专业较强的工程项目另行编制专项安全施工组织设计，并严格按该施工组织设计的要求施工，保证安全施工。六、分包方的相关负责人必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育。增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度和法规.七、施工前，分包方应组织召开管理和施工人员安全生产教育会议，通知总包方委派有关人员出席会议，并介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求。分包方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。八、施工期间，分包方指派同志负责本工程项目的有关安全、防火工作;总包方指派同志负费联系，予以协助督促分包方执行有关安全、
27、防火规定.甲乙双方应经常联系，总包方督促分包方检查工程项目中有关的安全、防火工作，预防事故发生。九、分包方在施工期间必须严格执行和遵守总包方的安全生产防火、管理的各类规定，接受总包方的督促、检查和指导。总包方有督促分包方搞好安全生产防火管理以及定期检查的义务，对于查出的隐患，分包方必须限期整改.十、在生产操作过程中分包方须安全管理，应督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品.十一、分包方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由分包方自备.如分包方必须向总包方借用和租赁，应由甲、乙双方有关人员办理借用租赁手续。分包方应保证借出的设备和工具符合安全要求，但分包方必须进行检验。分包方一经接收，设备和
28、工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障、损坏、遗失或造成伤亡事故均由分包方方承担责任、负责赔偿.十二、分包方的人员，对施工现场的各类安全防护措施、安全标志和警告牌不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经总包方现场施工负责人和总包方指派的安全管理人员的同意、并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。分包方人员擅自拆除所造成的后果，均由分包方负责承但。十三、特种作业必须执行，国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证;中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人和持证操作;起重吊装作业人员必如遵守十不吊规定，严禁违
29、章、无证操作;严禁不懂电器，机械设备的人擅自操作使用电器、机械设备。十四、分包方必须严格执行各类防火、防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业按规定办理动火审批手续，严格遵守十不烧”规定，严禁使用电炉。十五、分包方需用总包方提供的电气设备，及时向总包方提出。违反本规定或未经总包方许可，擅自乱拉电气线路造成的后果均由分包方负责。十六、施工期间，贯彻谁施工谁负责安全的原则，如分包方发生各类伤亡、火灾事故，应由分包方负责迅速统计上报。总包方督促分包方抢救伤员，保护好事故现场，并协助政府有关部门做好事故的调查工作。分包方对事故负全部责任，做好家属的安抚工作并赔偿经
30、济损失。十七、文明施工：(1)设置车轮冲洗龙头和排水沟，保证带有泥土的车辆经冲洗干净后才能驶出工地。(2)施工现场要进行有组织排水，项目部派专人对排水管网定时检查、疏通，保证有效、有组织的排水。整个现场实行分区责任制，所有施工道路时刻保持路面平整、清洁，无明显低洼不平和积水，决不影响车辆通行。(3)分包方要加强对全体员工的文明施工教育，制定各种文明生产和生活制度，做到有章可循，严格考核。大力提倡员工的文明与卫生,保证项目良好的精神风貌.(4)分包方要加强落手清意识，建立施工现场分区域责任制，由专人管理负责;做到现场清洁、卫生、整齐。(5)分包方施工现场人员必须酉诫施工单位统一印制的胸卡，安全帽
31、按照规范、工种要求区分颜色，并在安全帽前后都印上各单位的标志。(6)分包方应遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、施工噪声、施工现场环境卫生和场外污染等管理规定，并办理有关手续，分包方造成的罚款等全部责任由分包方负责。(7)分包方在施工过程中应完善文明施工措施，并事先预防由于分包方施工可能对周边居民和企事业单位产生的各种影响，尤其避免对周边房屋和构筑物产生不良影响，在施工组织设计中充分考虑相应技术措施，否则分包方自行承担由此造成的一切后果。(8)施工期间由于分包方违反安全操作规范，被政府有关部门处罚，如通报批评、警告和罚款等，一切后果由分包方负责.(9)施工用电配电总箱、分线箱必须是正规厂家产
32、品，经现场监理、总包方现场安全负责人检验合格后方可使用，严禁使用自制木箱或其证或违章指挥。4、严禁无关人员在吊车作业半径内停留、玩耍，与本作业无关的其它工作。5、遇庞大物体、超高、深基坑或特殊环境作业，要有吊装方案。6、遇物体庞大或超重物，需要两台起重机抬吊作业时，应制定相应的抬吊方案，选择两台性能应相近起重机，单机载荷不得大于额定起重量的80%,作业时必须统一指挥，动作一致。三、事故处理：1、由于甲方责任造成机械设备事故，乙方作业人员或甲、乙方以外人员伤亡的，甲方应参照国家现行规定给予乙方一次性经济补偿，并配合乙方处理一切善后事宜.2、由于乙方或乙方作业人员个人责任造成的伤、残、亡事故，由乙
33、方参照国家现行规定负责处理，并负责乙方作业人员个人及家属的全解济辛M贪3、本协议一式四份，甲、乙双方各执一份，抄报甲、乙双方上级主管业务部门T分，有效期自签字盖章之日起至设备退场之日止。；竿车吊出租方汽车吊承租方（签字盖章）：（签字盖章）：年月日（总包与分包）安全生产协议书篇12甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）为深入推进施工工地现场消防安全工作，坚决杜绝施工现场消防安全事故的发生，确保智能动态称重系统研发生产基地项目“安全、优质、按期完成，同时为进一步明确有关各方的消防安全职责，提高项目施工消防安全管理的整体水平，杜绝重大伤亡事故的发生。结合工地现场的实际情况，制定本协议书。开工前
34、乙方必须与甲方签订建设工程消防安全协议书，以明确职贵，作为消防安全管理的指导与检直执行依据。在施工分包合同的执行上，本协议具有优先权。本协议书适用的工程项目名称为：智能动态称重系统研发生产基地外墙装饰工程，此项目施工地点为：太原市高新区中心街以北1.乙方必须成立消防安全工作管理组织机构，制定消防安全工作管理制度，并将组织机构及制度上报工地现场消防安全指挥部.2、乙方要组建义务消防队，制定义务消防队管理制度，义务消防队队员应进行集中培训，掌握各类火灾的基本灭火剂救援知识，每月至少组织一次培训及灭火和救援演练。同时要实行天24小时轮班巡套制度，并建立巡查记录，对于发现的隐患及时消除。3、乙方应当落
35、实消防安全责任制，制定消防安全操作规程及灭火和应急疏散预案，对施工人员进行消防安全培训，组织有针对性的灭火和疏散演练，其中人员居住场所每月至少组织一次灭火和疏散演练.4、乙方应按照国家标准、行业标准配置消防设施，器材，设置消防安全标志，并定期组织检查、维修、确保完好有效。5、甲方每月对工地现场的消防设施组织至少一次全面检查，确保完好有效同时留存完整的检查记录。6、乙方应确保现场安全疏散通道、出口、消防车通道的畅通。7、乙方在节假日期间，应加大宣传力度和巡查力度,确保现场的消防安全。8、如乙方有发现问题拒不整改的情况，每发现一次，罚款五万元,该罚款从应付乙方的工程款中扣除，造成人员，财产损失的，
36、责任全部由乙方承担。甲方：乙方：身份证号：日期：日期：（总包与分包）安全生产协议书篇13施工总承包单位：安装单位：为认真贯彻安全第一，预防为主”的方针，确保建筑施工安全生产。作为工程的主要运输工具一塔吊，对工程进度的快慢起着决定性作用。公司决定对塔吊实施安全管理.要求安装单位与使用单位严格遵守安全生产规范，具体要求如下：安装单位：（一）按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求，编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，并由本单位技术责任人签字；（二）按照安全技术标准及安装使用说明书等检查建筑起重机械及现场施工金牛；（三）组织安全施工交底并签字确认；（四）制定建策起重机械安装、拆卸工程生产安全事
37、故应急救援预案；（五）将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后,告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。（六）安装单位应当按照建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案及安全操作规程组织安装、拆卸作业。安装单位的专业技术人员、专职安全生产管理人员应当进行现场监督，技术负责人应当定期巡查.（七）建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当按照安装技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行自检、调试和试运行.自检合格的，应当出具自检合格证明，并向使用单位进行安全使用说明。（八）安装单位应当建立建筑起重机械安装、拆卸工程
38、档案。建筑起重机械安装、拆卸工程档案应当包括以下资料：1、安装、拆卸合同及安全协议书；2、安装、拆卸工程专项施工方案；3、安全施工技术交底的有关资料；4、安装工程验收资料；使用单位：（一）应当编制安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案。（二）建筑起重机械安装完毕后，使用单位应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。建筑起重机械经验收合格后方可投入使用，未经验收或者验收不合格的不得使用。（三）根据不同施工阶段、周围环境以及季节、气候的变化，对建筑起重机械采取相应的安全防护措施；（四）制定建筑起重机械生产安全事故应急救援预案；（五）在建筑起重机械活动范
39、围内设置明显的安全警示标志，对集中作业区作好安全防护；（六）设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员；（七）指定专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督检查；（八）建筑起重机械出现故障或者发生异常情况的，立即停止使用，消除故障和事故隐患后，方可重新投入使用。使用单位应当对在用的建筑起重机械及其安全保护装置、吊具、索具等进行经常性和定期的检查、维护和保养，并做好记录。（九）禁止擅自在建筑起重机械上安装非原制造厂制造的标准节和附着装豆（十）向安装单位提供拟安装设备位置的基础施工资料，确保建筑起重机械进场安装、拆卸所需的施工条件；本协议一式两份，安装单位和施工单位各执一份，各方严格
40、按照本协议施工，任何一方违反本协议的，负全面责任。安装单位负责人：年月日施工单位负费人：年月日（总包与分包）安全生产协议书篇14一、为明确员工及班组安全责任，杜绝三违现象，确保安全生产，实现三零目标，签订此协议。二、班组是安全质量管理的现场实施层，班组长是现场安全质量管理的第一责任者，实行“正班长抓安全，副班长抓生产。三、班组长在班前会上要明确员工的工作任务及安全职费，做到”班前六必讲：必讲上班安全质量情况和遗留问题;必讲对遗留问题处理意见;必讲当班安全措施;必讲岗位安全责任;必讲特殊作业人员岗位要求;必讲可能发生问题的处理意见。班组长在班前会上必须对所有入井人员结成互保、联保对子。四、班组长
41、有做好班中行为观察的责任，培养员工按程序操作的习惯，纠正员工习惯性违章行为。五、班组长要抓好现场管理，监督员工按规程作业，保证作业安全和工程质量。对违章作业员工有权制止并按制度进行处罚.六、班组长要关心员工的思想状况，有安全思想教育的责任，帮助支部书记做好安全不放心人”的跟踪教育。七、员工有自觉接受安全教育培训的义务，有做好自保、联保、互保”的责任，明确互保、联保对象。在工作中做到“三不伤害”。发生工伤事故，对轻伤事故直接责任人罚款100OO元,取消当月安全奖，罚互保对象2500元,罚班长3500元,罚当班其他班组长20_元/人对重伤事故责任者罚款12000元，取消当月安全奖。罚互保对象300
42、0元，罚班长4000元，罚其他班组长3000元/人。八、员工有权拒绝班组长的违章指挥，有权制止违章作业，工作面出现险情没有处理时，有权拒绝作业.九、员工严禁酒后入井，严禁穿化纤衣服入井，严禁扒蹬跳车，严禁蹬皮带，严禁盗窃矿山物资，严禁携带姻草和点火物品入井，违者严格按制度给予罚款、警告、记过等处分，直至解除劳动合同。十、员工严禁迟到、早退，上下班要乘坐矿提供的交通工具，否则，出现交通事故后果自负。十一、员工要保证自己不违章作业，并有责任制止其他员工违章作业。对违章作业者严格按有关制度进行处罚，并对岗位随机联保人员追究连带责任，违章作业者自觉参与过五关”.对年累计三违超过两次的员工待岗强制培训1
43、个月，违章造成严重后果的直接责任人必须待岗强制培训3个月，凡是待谢员工一律调离原单位、原岗位矿内自行找身位，出现重伤事故的班长必须撤职。十二、员工要支持班组建设，积极参加“安康杯”竞赛活动，不拉班组建设的后腿，提高安全意识和岗位技能，推进班组建设.十三、本人严格遵守煤矿安全奖罚制度，如有违反，自愿接受处罚。队长：班长：员工：年月日（总包与分包）安全生产协议书篇15工程名称：工程地点：施工总承包方：项目负责人：安全工作直接关系到每个职工的人身安全，关系到国家集体个人利益。为了确保施工人员的生命安全，杜绝伤亡事故的发生，强化安全管理工作，增加经济效益。特签订本协议书。责任人必须严格遵守。1、严格执
44、行中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例、天津市建设工程施工安全管理规定、JGJ59-99建筑施工安全检查标准及市、区安全管理的有关规定.2、各项目负责人要对本单位的安全生产工作全面负责.全面落实公司制定的安全生产责任制度，安全生产规章制度和安全操作规程。认真执行公司的职业健康安全管理体系标准和环境管理体系标准。3、各项目部要保证本单位安全生产条件所需资金的投入。对列入工程概算的安全作业环境及安全施工措施费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新，以及安全措施的落实和安全生产条件的改善，和导挪作它用.4、从事工程机械作业人员、安装拆卸工、起重信号工、登高架设作业人员、电、气焊
45、、锅炉、压力容器等作业人员必须按照国家有关规定，经过安全作业培训并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。5、贵任单位应当向作业人员提供安全用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章作业的危害。6、施工现场使用的各类工程机械要严格执行天津市青龙建筑安装工程有限公司操作规程的有关规定.施工现场的安全防护用具，其它工程机械要做好备案、检测、维修和保养工作，驾驶人员必须持证上岗。施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养.建立相应的资料档案，并按照国家有关规定报废。不得使用国家明令禁止和淘汰的设备。7、各责任单位应当对管理人员和新进场作业人员进行安全生产教育培训。培训考核不
46、合格的人员不得上岗。未经教育培训或教育培训不合格的，不得上岗作业.8、各个工程要按照建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法的要求，配备与其规模相适应的专兼职安全员，对施工中的安全生产全面管理，做好巡视督察工作，发现现场存在安全隐患时及时上报，对违章指挥、违章作业的应立即制止。9、施工现场要严格执行天津市建设工程施工现场文明施工管理标准的有关规定。10、认真贯彻中华人民共和国劳动法。项目负责人要按国家有关规定与招收的农民工签定劳动合同并办理工资卡和工伤保险，对从事危险作业的人员办理意外伤害保险。12、施工现场要建立消防安全责任制，对职工进行安全教育，学习防火知识，进行消防
47、演练。健全消防保卫制度和检直制度，并做好检查记录。13、施工现场要配备消防设施和灭火器材。对易燃易爆物品存放地点严禁吸烟.明火作业必须有防火措施。严禁用电热毯及电炉子取暖，一律取消明火取暖.14、项目负责人应采取有效措施，必须严格执行工程安全生产法律、法规，避免各类事故的发生，如发生安全防火责任事故所造成的经济损失和法律责任，一律由项目责任人负责。15、公司安全部门，对于检查出的问题视情节给予限期整改及停工整改的处置.情节严重的要处以经济罚款。项目部对提出的整改意见必须立即组织落实，并按要求严格落实整改，整改完毕报整改回复单。16、对于施工中出现的伤亡事故，承包人要及时上报。事故的处理要按照“四不放过的原则进行。事故的直接损失和间接损失由项目负责人负担。17、双方约定其它事项：本协议一式三份，双方各执一份，上报甲方或上级主管部门一份，在甲乙双方盖章、签字后方可生效。签订单位：公司法人：项目责任人：年月日年月曰
