《公路工程劳务合作合同（示范文本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公路工程劳务合作合同（示范文本）.docx（13页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、公路工程劳务合作合同（示范文本）交通运输厅制定1、本合同（示范文本）参照建设部、国家工商行政管理总局关于印发建设工程施工专业分包合同（示范文本）、建设工程施工劳务分包合同（示范文本）的通知（建市（20（）3）168号）制定。2、承包人与分包人应当按照本合同（示范文本）格式签订劳务合作合同。公路工程劳务合作合同合同编号：（工程项目：总包合同编号：工程承包人（专业或专项工程承（分包人：承（分）包合同编号：劳务合作人：依照中华人民共和国合同法h中华人民共和国公路法人交通运输部公路工程旗工分包管理办法3、公路工程施工分包管理实施细则等有关法律、法规、规章和相关规定.遵循平等、自愿、公平和谑实信用的原则
2、，鉴于（发包人全称，以下简称为“发包人”）与工程承包人己经签订施工总承包合同或专业（项）承分）包合同（以下称为“总（分）包合同”）,双方就劳芬合作事项协商达成一致，订立本合同.1、合同双方情况工程承包人；单位名称：注册资金：注册时间：注册有效期：劳务合作人：单位名称：注册资金：注册时间；注册有效期:2、劳务合作工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：合作范围：提供劳务活动内容：劳务人员数fit共计人.其中，技工人,普工一人（劳务人员工种及花名册附后）。3、劳务报酬3.1 劳务报（合同价格）的计算3.1.1 本合同的劳务报册采用下列第种方式计算：（1）固定劳务报削：（2）约定不同工种劳务的计时
3、单价,按确认的工时计尊：（3）约定不同工作成果的计件单价，按确认的工程量计算，3 .1.2本工程的劳务报州为包干总价，除因法律规定、双方另行怖商一致或本合同其他条款另有约定,不再调整.4 .1.3采用本合同3.1.1第（1）种方式计价的,劳务报酬共计元，3.1.4采用本合同3.1.1第（2）种方式计价的.不同工种劳务的计时单价分别为：单价为元：.单价为元；_单价为元：单价为元；_单价为元。5果用本合同3.I.I第（3）种方式计价的，不同工作成果的计件单价分别为:一价为元：-单价为元：单价为元：单价为元；_单价为元。5 .1.6在下列情况下,固定劳分报酬或单价可以调整：（D合同签仃生效后同种劳务
4、的市场价格与本合同价格之差断过木合同价格的一%时本合同价格调整至与市场价格相同.如无法确定价格调整的具体时间.在满足同种劳务的市场价格与本合同价格之整超过本合同价格的%（同上）的前提F,合同价格诩整的时间视为合同任一方首次向另一方主张调整价格的当日：（2）合同签订后因法律及政策变化,导致同种劳务市场价格变化的.本合同价格调整至与市场价格相同，价格调整的时间为因法律法规及政策变化导致劳务价格变化的当I,如无法确定价格调整的具体时间，在满足因法律法规及政策变化己导致劳务价格变化的前提下，合同价格谓整的时间视为合同任一方首次向另-方主张两整价格的当日：（3双方约定的其他情形：6 .1.7发半.合同价
5、格调搐时，价格调整前己提供劳务的报酬按照调整前的价格标准计算.价格调招后的劳动报IW按网整后的价格标准计算.3.2 工时及工程量的确认3. 2.1采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和工程量。4. 2.2采用计时单价劳务报制方式的，由劳务合作人每日将提供劳务人数报工程承包人，并由工程承包人确认，5. 2.3采用计件胞价劳务报IW方式的内劳务合作人按月（或旬、H）将完成的工程量报工程承包人,并由工程承包人确认,对劳务合作人未经工程承包人认可，胡出设计图纸范国和因劳务合作人原因造成返工的工程里,工程承包人不予计愤。3.3 劳务报的中间支付3.3.1采用固定劳务报酬方式支付劳务报附的，双方约
6、定按下列方法支付：（1）合同生效即支付预付款元：（2）中间支付：第一次支付时间为一年一月11,支付元：第二次支付时间为一年一月th支付元：供必要的辅助材料.工程承包人提供的机械设符劳务合作人应妥善使用和保管.用好后及时归还，损坏或丢失由劳务合作人负责赂偿。5.3工程承包人提供的材料和机械设得到达工地或指定地点之后.发牛的搬运、装卸、整理、消除等所有劳务工作由_E程承包人根据需要决定是否由劳芬合作人协助1.合，如需要.Ei1.此发生的劳务工作诚按本合同3.2计算。6、劳务作业人员管理6.1 劳务合作人的劳务作业人员的劳动合同由劳务合作人与其签订，建立员工花名册并及时报送给工程承包人.上述劳务作业
7、人员的各类社会保险等均由劳务合作人统一建立,并交纳费用.劳务作业现场人员发生变化的，劳芬合作人应当及时将调整后的花幺册报送工程承包人,工程承包人将不定期进行核查，发现未与劳务合作人订立劳动合同的现场人员，即要求该人员停工，劳务合作人应按规定办理该人M上说手续（Sgir劳动合同、上为三级安全教育等），2天内未按规定办理上闭手续，即予以退场；发现未在员工花名册的人员，要求该人员停工，劳务合作人应当立即补充调整花名册报送工程承包人，2天内未按要求报送的.即予以退场,发现劳务合作人违反本条规定的，工程承包人有权要求劳芬合作人支付违约金,违约金数额根据工程承包人发现劳务合作人违反本条约定的情况按每人每次
8、元计.6.2 劳务合作人提供的特种作业人员，应取得特种作业上岗操作证书,劳务合作人应对劳务作业人员进行岗前的业务培训和安全生产教方，6. 3劳芬合作人法定代友人应书面授权一名委托代理人实际履行合同义分并作为有效卷字人，井配备相应的管理人员，加强对劳务作业人员的管理，6.4 劳务合作人应及时足额发放员工薪酬，发放清单经本人签字后交工程承包人印存备案，锯由J1.程承包人统一代为发放的,劳务合作人需出具书面委托，弁在每月底H1.送员工考勤表及劳务合作人签认的工资发放表给工程承包人,工程承包人代付的的用在应付劳务合作人的劳务报胱中抵扣.6.5 劳务合作人不汨以任何理由和形式克扣员工薪削，不得发生其员工
9、向工程承包人追讨工资或向政府部门举报劳务合作人、工程承包人拖欠工资的情况，若劳务合作人克扣或施欠工资情况属实，工程承包人在垫付劳务合作人的员工应得J：资后，在劳务合作人劳务报酬中扣除相关费用，并有权要求劳务合作人支付违约金，违约金数额为工程承包人垫付工资的7、劳务作业管理7. 1劳务合作人承担的工程内容，不得转包、分包或转交他人履行，否则为劳务合作人违约,由此引起的一切经济法律责任均用劳务合作人承担.8. 2劳务合作人违反合同约定，工程历代未达到合同约定要求的.工程承包人有权终止合同，整求劳务合作人踣偿工程承包人因此产牛.的所有损失并支付元的违约金“8、安全管理8.1 劳务合作人应严格按循工方
10、案和操作规程施匚因劳务合作人原因导致的安全事故，由劳务合作人向工程承包人承担全部员任。8.2 工程承包人的施工方案和现场指挥应符合安全施工要求,因工程承包人原因导致的安全事故，其击任与物失由工程承包人承担.8.3 劳务合作人应配符S职安全员，眼从工程承包人的安全管理要求,协助工程承包人进行安全管理.8.1 劳务合作人应按规范标准设评安全防护设族和配劳动保护设施，对投入的安全生产费用按照实用实报原则向工程承包人计取；若安全防护设施和劳动保护设施投入不足的，工程承包人可以要求劳务合作人整改，或者直接采取相关安全措施.如劳务合作人修工内容存在一定的危哙性，劳务合作人应购买意外伤占保险，工程承包人认为
11、有必要的，行权先行代购，费用由劳务合作人承担.8.5 劳务合作人的特种作业人员应持证上闵，证件复印件用工程承包人备查.8.6 因劳务合作人原因，导致发生安全事故和治安事件等，整改不力的，工程承包人有权终止本合同,并追信损失。9、结算支付8.7 1工程承包人每月在得到发包人支付的计*款后按本合同3.3约定进行劳芬戏用的结算和支付。9.2 工程承包人无故未按时支付劳务费用的,按同期中国人民惕行贷款利率偿付给劳务合作人逾期付款违约金，9.3 3合同双方应当依法熟税。劳务合作人因为税收抵扣向工程承包人申请出具相关手续的,工程承包人应当予以办理.10、附则9.4 1合同生效：本合同经双方签字萩章之n起生
12、效。10.2 本合同发生纠扮时,当事人双方应及时协商解决.若协商不成时,按以下第攻解决：（三）向发包人申请网解处理：（b）向交通运输主管部门投诉：C）向仲裁委员会中请仲裁，（d）向人民法院起诉。10.3 本合同要求公正的,可在工程所在地的巾（县）向公证处公证.10.4 本合同一式一份，双方各执正本一份，副本一份，其余副本报总承包人。10.5 双方商定的补充条款：合同附件：一、工程承包人供应材料、设备、构配件计划:、工程承包人提供施工机具、设品一览表三、劳务合作人投入关进人员表工程承包人：（靛草）劳务合作人：（盖章）法定代表人：播字）法定代表人；（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）地址：地址：邮政端码：棉政爆码：电话：电话：传真：传真：开户银行，开户银行：银行帐号:银行俅号：签订时Wh签订时间：附件一工程承包人提供材料、设备、构配件计划序号品种规格型号单位图纸数量损耗系数%单价供应时间符注附件二工程承包人提供施工机具、设备一览表序号品种规格型号单位S1.ft供应时间备注IO附件三劳务合作人投入关键人员表序号岗位或工种姓名身份证号劳动合同号到场时间备注I1.
