《抚顺家和美欢乐城施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《抚顺家和美欢乐城施工合同.docx（11页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、抚顺家和美快乐城作业班组劳务合同甲方：浙江海天建设集团有公司沈阳分公司（以下简称为甲方）乙方：喀左鹏达建筑劳务责任有限公司（以下简称为乙方）依据中华人民共和国合同法和市建设工程施工合同的有关规定，结合沈阳市行政主管有关部门的有关要求及本工程具体特点，为明确甲乙双方在建筑劳务合作中的权利，义务和违约责任，经双方商定，明确如下：一、工程概况工程项目：抚顺家和美快乐城工程地点：抚顺市望花区，北起规划路南至丹东路，东临凤城街工程内容：主体结构中全部钢筋、碎、模板、砌筑、脚手架所涉及到的一切工作（详见各分项）。工程综合目标：质量目标省优质工程否则罚承包总价款元5%平安目标重大事故为。否则罚款承包总款元2
2、%文施目标抚顺市平安文明标化工地否则罚款承包总款元2%工期目标大否则罚5000元/天合同保证金元二、合作方式：落实经济贡任，主体工程劳务包干。三、乙方向甲方供应附合相应条件的施工的管理人员和施工人员:乙方必需确保完成甲方规定工期内全部布置的本合同书中的工程内容:设工程施工管理人员，技术及一线施工人员的技术素养和人员数量应满意工程管理及质量、平安、进度和文明施工的须要。具体要求为：总负责1人，各工种技术识图人员2人，平安文明施工I人，后勤管理1人。四、履约保证金I、合同签订后三天内，乙方向甲方缴纳元履约保证金。2、地卜室全部完成后，符合约定的节点工期及质量要求，则无息退还50%：全部工程按量完成
3、后，剩余全部无息退还.五、供应劳务时间：从201_年_月_口开工，运用劳务截止时间：201_年_月_口六、施工任务和工作内容、自带的各项机工具：完成主体工程施工所必需的全过程工作内容。各工种的基本工作内容包括（但不限于以下内容）：（一）、模板工程：1、旧板及方料全部利用，围墙范围内的模板、木方、架管、扣件等与模板工程有关的材料的卸车搬运、码堆、二次转运和剩余的与模板有关材料清场时起钉的装车。2,场地设立、模板加工、制作、分类、码堆。3、成型模板的搬运、模板安装、加固、支撑架及操作平台架的搭设、模板搭接处的粘贴密封胶纸、拆除、清理、刷润滑剂（脱模油）、码堆。4,框架柱拉结筋钻孔、预埋植筋。5、各
4、种与模板工程有关材料及架管、蝴蝶扣、扣件、拉杆的清理、清洗和码堆。6,止水带、后浇带制作安装及预埋件安装、地下室对拉止水螺杆的切除。7、施工作业面及现场清理。8、临时停电或塔吊不能覆盖时，各种人力的垂直、水平运输增加的用工。9、临时操作架的搭设与拆除、清理码堆。10、乙方购置的各种协助材料如：铁丝、铁钉、穿墙套筒、防漏浆用的模板的胶带、补洞材料。11、模板加工制作安装用的全部机械如：刨机、电锯、电钻、电锤砂轮片等。12、（包括对其他分项的）成品爱护、施工放线（各班组必需协作技术人员）、质量、平安、及文明施工的检查和管理。13、保管甲方存于现场且用于与模板工程有关的材料。14、协作其他工种和外协
5、用工。15、除平安网外的各种劳动爱护用品如I：平安帽、平安带、手套、雨衣、雨裤、雨鞋、防暑降温用品等。16、特别工种必需持证上岗。（二）、钢筋工绑扎:1、运至工地现场钢筋的卸车及临时停电或塔吊不能覆盖时的人工卸车并分规格型号架空堆放。2、钢筋场地设立、提早二层上报钢筋用料单并审核、钢筋制作、加工、调立、除锈、闪光对焊。3运输、绑扎、安装、成品爱护、钢筋清理、作业面及现场清理。4、预埋件的制作、加工、码堆。5,剩余钢筋或废料钢筋的清理装车。6、临时停电或塔吊不能履盖时，各种人力的垂宜、水平运输增加的用工。7、临时操作架的搭设与拆除、清理码堆。8、乙方自行购置的各种协助材料如扎丝、电焊条。9、钢筋
6、制作安装用的机械设备如：对焊机、弯曲机、调直（拉直）机、切割（切断机、砂轮片等。10、除平安网外的各种劳动爱护用品如：平安帽、平安带、手套、雨衣、雨裤、雨鞋、防暑降温用品等。11、平安文明施工用工。12、协作其他工种外协用工。13、（包括对其他分项的）成品爱护、施工放线、质量、平安及文明施工的检查和管理。14、钢筋保管用工及成品爱护用工。15、特别工种必需持证上岗。（3）、混凝土工:1、输送管安、拆、清、码堆。2、现场搅拌站的搭设、混凝土的搅拌、浇注、捣实、混凝土表面二次或三次以上的抹平表面达到找平层的质量要求、包括柱、墙体平板的混凝土履益及浇水养护、施工缝的剔凿。3、成品爱护及作业面及现场清
7、理。4、塔吊不能覆盖时增加的用工。5、过梁预制、安装。6、包括混泥土搅拌机、混泥土施工机械设备：如振动棒、平板振动器、磨平机等。7、除平安网外的各种劳动爱护用品如：平安帽、平安带、手套、雨衣、雨裤、雨鞋、防暑降温用品等。8、协作其他工种外协用工。9、平安文明施工用工。10、施工放线、质量、平安及文明施工的检查和管理。11、临时操作架的搭设与拆除、清理码堆。12、采纳袋装水泥时的卸车、码放；(4)、架子工：内容：1、甲方运至施工现场的外脚手架所需的钢管、扣件、脚手板、平安网的卸车、搬运、码堆、完工后入库与外运钢管、扣件脚手板平安网的装车。2,架管刷漆、钢脚手板、工字钢挑架制作油漆、木脚手板防裂措
8、施、踢脚板的制作和油漆。3、除各工种操作脚手架以外的现场全部脚手架工作的搭设、拆除、踢脚板安装、平安立网、平网的安装、三层操作层、脚手板的翻挑，墙体拉结的制作安装等平安国护、维护全部内容。4、洞口、临边栏杆、防护棚的搭设、油漆、堆放、码堆。5、龙门架的搭拆施工电梯与外架的上人车道搭设与防护门的制作和安装电梯弁内的施工层和每三层满铺与防护。外架与建筑物的封堵，拉结切割。6、临时停电或塔吊不能覆盖时，采纳人力的垂直、水平运输增加的用工。7、作业面及现场清理。8、全部的劳动工具。9、除平安网外的各种劳动爱护用品如I：平安帽、平安带、套、雨衣、雨裤、雨鞋、防暑降温用品等。10、现场文明施工用工如：条幅
9、、标语牌、宣扬牌的按挂、爱护、拆除。Ik全部扣件的清晰、刷油：平安网清洗并每5片为单位折海打包整齐。12、协作其他各种用工。13、不准自由抛丢下地，达到市平安文明工地标准的其他工作。14、特别工种必需持证上岗。15、达到市文明标化工地的其他工作。(5)、砌砖工：内容为：1、甲方运至施工现场的各种砖块清点，与材料员交接签字。2、砖砌体所用砂的过筛、砖块的浇水潮湿。3、构造柱拉筋的框架剪力墙拉结筋的钻孔，植筋。4、临时操作的搭设与拆除、清理堆码。5、已完破砌体的养护及成品爱护。6,全部的劳动工具如：斗车、泥刀、铁锹、泥桶、砂筛、砖线、扫帚等。7、砖砌体施工用的机械设备：如砂浆搅拌机等。8、临时停工
10、或塔吊不能覆盖时，各种人力的垂直、水平运输。9,除平安网外的各种劳动爱护用品如：平安帽、平安带、手套、雨衣、雨裤、雨鞋、防暑降温用品等。10、协作和管理。11、成品爱护及作业面及现场清理。12、临时停电或塔吊不能覆盖时，采纳人力的垂直、水平运输增加的用工。13、卫生间、厨房间、通风道、烟道运输，安装全过程工作。14、屋面保温，钢性细碎，烟道通风道，卫生间管道安装前部分的粉刷工作，包括散水碎，门台阶，门斗等土建工作。二次结构的过程，管道井碎的封堵等工作。15、各种设备基础道路，围墙，宿舍楼等的泥工工作完工给于拆除，外脚手架下的校地面浇注，水池，工地卫生间的土建工作等一系列工地所需的泥工工作。(6
11、)、木工、架子工：严格依据以施工方案操作，扣件按须要领用损耗为1%,破损更换，遗失赔偿。材料：各个班组材料须要提前一星期上报项目部，经核实再选购或租用，工完场清。进度：各班组按项目部月、周进度支配实施、各班支配人力资源、每一层次按进度以上条款，望各班组相互亲密协作，把工程顺当完成。罚款、奖金均在每月生活班中扣除、发放到班组。机具：由各班组自行保管、凡损耗类、均由班组担当。如：机具开关、切割片、刀片、皮带、面罩、焊条等。机具除搅拌机外，均由班组担当。（7）、甲方按实际须要发生用工：塔吊司机一人，施工电梯人。七、单价与计算：1、按2008定额规定计算建筑面积，单价为一元阿二八、劳务人工费用的结算考
12、核和支付方式1、主体工程以下部分全部由乙方闩理，三层以上部分经甲方考核后按职工实际的出勤人员每月600元/人支付生活费。乙方职工凭有效身份证件领取工资并签名，职工工资发放后相关手续的一份由甲方财务保存。2,商城部分：地下室与一层结构完成支付80%工程款，裙房结构完成支付80%工程款。竣工验收合格后，支付总工程款95%。余款5%在竣工验收合格后三个月内付清。住宅部分：地下室与一层结构完成支付80%工程款，2-9层结构完成支付80%工程款，10-17层结构完成支付80%工程款，18-27层结构完成支付80%工程款。结构封顶后支付90%工程款。竣工验收合格后，支付总工程款95%,余款5%在竣工验收合
13、格后三个月内付清。3、乙方必需每月足额支付职工的工资款，并供应职工工资表，由此而产生的职工投诉及有关行政主管部门的罚款由乙方自行担当，并担当对甲方信誉造成影响的经济损失。4,甲方施工员及相关管理人员对乙方的各项罚款如事实清晰及拒签无须经乙方同意签字也有效。5、另行支配乙方施工人员费用结算按80元/出勤天计算（支配人员须经甲方项目经理及现场工程师签发，每工日按12小时计算。）九、平安生产及平安事故处理1、甲乙双方必需仔细地遵守国家有关生产的法律、法规、建设部、市有关行政主管部门颁发的有关规定。2、乙方运用的各类机械电线电箱、脚手架及防护设施由甲方生产平安部门（或指定负责人）进行检验，并做好验收记
14、录，确认符合平安生产标准后,操作人员方可运用。并由专人负责操作，各特别工种需持有特别工种操作工作证。3、乙方人员发生事故时，双方应尽力抢救，同时爱护好现场，以便有关部门进行勘察、鉴定。伤亡事故定性后，由乙方自行按国家有关规定对伤亡职工或家属进行经济补偿，乙方并担当由此引起的一切损失，（一次性医药费超过20万的以上部分甲方支付50%）甲方应主动帮助乙方做好善后工作。对甲方的信誉造成不良影响的，甲方有权对乙方进行经济惩罚。4、乙方应依据实际，在工程所在地为职工办理相应平安生产保险，其费用由乙方自行解决。十、双方义务（一）甲方义务I、负贲编制施工组织设计、方案，统制定各项管理目标及各项管理制度、奖罚
15、细则，实施工程质量、平安生产、文明施工、工期的限制、监督、检查、验收，依据制定的管理制度、奖罚细则对乙方进行奖罚。2、统筹支配、协调解决非乙方独立运用的生产、生活临时设施、生活及施工用水用电和施工场地的支配。3、供应临时二级电源、水源。4、乙方工人进驻施工现场时，甲方首先要对乙方作业人员进行平安文明方面的进场教化并刚好进行监督、检查并签定平安书，乙方人员必需遵守。5、负贡全部施工技术工作与有关部门的联系工作。甲方应刚好供应乙方生产所必需的技术资料，并向乙方技术人员讲清技术、质量、平安、节约等方面要求，刚好供应必需的机械、工具、材料。6,在施工过程中尽量避开乙方人员出现停窝工，如由于甲方材料供应
16、造成乙方窝工的，窝工作业面上的人员由甲方另行支配，乙方人员必需听从甲方的管理，否则可对乙方进行罚款。窝工作业面上支配不掉的多余人员经甲方指定人员核实后，进行调整或退场。7、甲方为乙方供应符合卫生标准的住宿条件,但担心排乙方女工的住宿,女工住宿及职工食堂由乙方自理。8、甲方应按合同规定刚好办理劳务费的结算、付款。9、甲方代为乙方办理相关证件，费用由乙方担当。（二）乙方义务I、劳务及施工现场的管理2、乙方对其确定劳动关系的工人必需仔细审查，保证人员的政治素养（不得有前科）、身体素养和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过55周岁，具体人员和人数在双方签订劳动合同时乙方必需将拟进场的管理人员及
17、一线施工人员上报甲方名单（注明工作证号及身份证号码），施工管理人员和特别工种必需持证上岗，做为本合同附件。3、乙方必需保证其施工队伍的稳定，不得随意变动，如需变动，应提前5天向甲方供应变动人员名单，乙方必需确保施工人员依据工程须要及甲方的指令刚好调整增减，并变更手续，否则每延误一天按1（）0元每人赐予惩罚。4、依据甲方统一规划堆放材料、机具及甲方C1.的要求设置标牌，搞好施工现场及生活区的管理，做好平安保卫及环境卫生工作。5、乙方必需按甲方现场经理或主管人员的指定单要求的层次、部位区域进行施工。如不听从，将赐予罚款，如有合理化建议应征得甲方的同意，并办理变更手续后方可变更施工。施工中应留意爱护
18、成品、半成品，爱惜运用甲方供应的机械设备和工具，如发生损坏、丢失，应折价赔偿。结算时乙方必需附上甲方仓库保管员证明单。6、乙方施工人员及作业班组必需无条件遵守甲方所制定的一切规章制度，并听从甲方管理人员指挥及各项罚款不得顶撞或不听从开发商、监理、质检站管理等。如出现以上状况，除按规定制度执行外，甲方有权对不听从指挥、管理的人员和作业班组进行口头或书面警告，情节严峻的予于清退或送司法部门处理。7、乙方应对工人进行平安生产、食品卫生、交通平安、消防环卫、场容卫生及预防煤气中毒、临时宿舍管理等规章制度的教化，听从甲方有关人员的指导、教化、监督和检查，并刚好供应应甲方有关状况和资料。8、遵守技术与质量
19、管理a.严格依据设计图纸、会审记录、规范和技术的要求组织施工，施工过程中自检，在达标基础上刚好向甲方报验，未阅历收不得进行卜.一道工序，严把质量关，确保该分项工程达到合格标准。达不到合格标准扣结算额10%-20%b.遵守各项制度，接受甲方和第三方的监督检查，刚好按甲方、监理、业主提出的要求进行整改。c.仔细执行IS9002标准，以标准限制施工全过程，杜绝质量通病。按审批的施工方案，严格组织施工，搞好工料间的协作，严防工序颠倒，事后拆改、剔凿。凡因施工中出现的质量问题，除马上整改返工外，担当由此造成的全部损失。9、遵守材料管理制度a合理科学用料，严格执行限额领料，按预算定额限制，总量节约有奖，超
20、总限量受罚。b.各种材料进场后，由项目部验收，在运用过程中乙方负责搬运，码放整齐,并负责外库材料的保管、挂牌标识。c.周转材料管理依据领用回收制度执行。10、乙方遵守国家产地政府及行政主管部门的法律、法规，听从甲方、监理、业主等各种规章制度及一切要求，乙方作业班组及职工如实行过激行动，到政府各部门、业主甲方的上级主管部门上访、闹事或停工、拉闸断电等，甲方扣除乙方2000050000元的违约金，由此发生的一切惩罚和损失，由乙方负责。11、包括混凝土搅拌机的一切机械设备、电缆、电线、工具均由乙方购置，其机械性能、数量应满意工程施工的进度、质量、平安须要。12、乙方应保证甲方不受到因乙方缘由引起的损
21、失及损害，包括不仅限于财产损失、工期、质量损害、人员损害等。十一、违约责任（一）、甲方违约责任I、由于甲方施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及相关责任由甲方担当。2、甲方不能按约定支付劳务费，应在结算前一周内通知乙方，在结算后30天内仍不能支付劳务费，双方对此无新的协商解决方法，乙方有权书面告知甲方理由，并必需通过法律诉讼路径追索所欠的劳务费。（二）、乙方违约成任1、乙方人员未按合同约定时间进场，造成延误工期，按延误天数占工期比例扣除劳务跳，乙方在合同约定进场时间5口内未进场，甲方可终止合同并提出索贿。乙方无故撤走部分或全部工人。并因此对合同工期造成影响时，甲方可书面或电话通知乙方
22、，在2口内乙未给书面答复，甲方有权拒付其未领的劳务费，作为另组织施工人员等相关损失费，并向乙方进行索赔。2、乙方人员不符合市有关行政主管部门的要求，或节点工期二次延误,或确因乙方缘由，可以预见整个主体工程进度不能按目标实行，或经施工实践证明不能满意质量、平安、文明施工、工期的要求，或就甲方、监理、业主认为乙方无法再施工时，甲方有权要求乙方进行调整，甲方有权向乙方提出经济贿偿，乙方应进行赔偿。乙方无法调整时，甲方有权单方做出对乙方按以下任一条款实施处理：(1)、调整作业班组，削减乙方工作量：(2)、对不符合要求的管理人员及职工进行调整；(3)、终止合同，无条件退场。3、按本合同第9项2款6条被甲
23、方清退的和按本合同第10项2款2条第(1)小条被调整的作业班组，乙方应刚好清退出场，三天内应替补作业班组进场施工，如乙方不能供应当工种的作业班组，甲方有权组织该工种替补的作业班组进场施工，按乙方的工程承包单价加5%的管理费从乙方工程款中扣除付给替补队伍，并担当因此造成的损失。4、按本合同第IO项2款2条第(3)小条处理时，劳务担当单位不得以任何理由拖延，并在2天内全部退场，退场后办理结算，按70%结算，其他30%作为违约金，赔付甲方损失，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方或相关人员接着追偿其家庭等其它财产。5、因乙方缘由造成质量事故和延误工期，其工料损失由乙方担当，甲方按状况扣除相应费
24、用。十二.文明施工及优质工程1、确保施工作业面内清理整齐，如达不到要求，甲方将派人清理，费用由乙方支付，作业面内的文明用工由乙方负担，包括文明工地突击检查用工。必需听从主管现场平安、文明及卫生人员的管理。2、乙方必需严格执行生活区、宿舍区的相关制度卫生要求，如违反有关规章制度的每次处以1001000元的罚款。有作奸犯科行为的刚好上报公安机关，并担当因此引起的有关法律和经济责任，并处以100o元以上的罚款。3、质量必需保证分项工程达到合格标准，以甲方责任工程师及监理打分为依据，如达不到将扣除总劳务费的10%。十三、分项达标标准及惩罚标准见附件十四、合同生效与终止1、合同经双方法人代表或托付代理人
25、签字即生效。2、本合同的不行抗力的定义相同于甲方同业主签订的工程施工合同（以下简称总包合同）中的定义。3、如乙方没有履行本合同的全部义务前，总包合同终止，本协议即自动终止，甲方应书面通知乙方终止本协议。4、按本合同13.2条终止合同后，乙方接到通知后应尽快撤离施工现场,甲方按合同的约定支付已完工作量的工程款，合同终止后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。5,本合同完成全部分包工作内容及结算付款后自动终止。十五、双方约定其他内容（见附件页）I、乙方承诺情愿严格遵守甲方制定的各项规章制度，如违反，情愿无条件接受各项管理制度制定的惩罚。2,未经甲方同意不得转包和转让债权。3、乙方要遵守项
26、目其他有关具体的各项规章制度。4、假如合同对有关条款理解有误时，说明权规项目部全部。十六、现场代表1、甲方项目部为负贡调动的主管部门，其调动的范围为现场全面工作的支配协调工作和规章制度的执行。代表为：（总负贡人）：木工技术负责人：:钢筋技术负贡人：;碎工负责人：；瓦工负责人：架工负责人：平安负责人：文明施工负责人：;2、乙方代表为：,负责日常的人员管理，施工支配，工作协调。并做为乙方的担保人。十七.争议解决1、双方在履行合同过程中如发生争议时，双方协商解决，协商不成时可向工程所在地人民法院起诉。2、争议发生后，除非出现以下状况，双方都应当接着履行合同，保持工作的连续性，爱护好已完工程的工作成果：3、单方违约，导致合同确已无法履行，双方协议终止本合同。4、经调解要求终止本合同，且为双方接受。5、法院要求终止本合同十八、本合同自合同签字之日起生效（乙方必需是有政府部门承认其资质的劳务施工单位），工程完工结清工程款后终止。十九、本合同正本二份，副本四份，双方各执一份。二十、未尽事宜，双方协商后另行补充.甲方：乙方：法人代表或托付代理人：身份证号码:地址：地址：电话：电话：签订日期：签订日期：身份证熨印件身份证宜印件
