河北某造纸厂污水处理工程监理规划.doc

《河北某造纸厂污水处理工程监理规划.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《河北某造纸厂污水处理工程监理规划.doc（126页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、目录 一、工程项目概况 2二、监理工作范围 6三、监理工作内容 6四、监理工作目标 16五、监理工作依据 18六、项目监理机构的组织形式 24七、项目监理机构的人员配备计划 28八、项目监理机构的人员岗位责任 28九、监理工作程序 33十、监理工作方法及措施 65十一、监理工作制度 104十二、监理设施 123一、工程项目概况：本工程为河北省张家口市宣化造纸厂调整产品结构、污水综合治理工程，位于河北省张家口市宣化区滨河东路路北，东邻宣化热电厂，北临原宣化造纸厂。建筑规模：主导产品照相原纸的生产能力为日产50吨，年产17000吨，资金结构为国债加自筹，投资约1.5亿。新建造纸厂包括主要单位工程有

2、：造纸车间、成品库、商品浆板库、综合仓库、污水处理工程（未设计完）、变电所（未设计完）、配汽站（未设计完）、给水净水站（未设计完）、地磅房（未设计完）。辅助工程有：1#大门、2#大门、3#大门、围墙、厂内重轻车道路等。工程质量标准：合格。建设工期为：年月日至年月日，工期日历天数为：天，总建筑面积为：40335.38（未包括污水处理工程、变电所、地磅房、给水净化站工程，围墙在设计中）。各单位工程具体情况如下:（一）1、造纸车间 1）占地面积：8784.902）建筑面积：19567.732、连廊1）占地面积：253.60 2）建筑面积：253.60 3、建筑层数：主跨为二层，局部单层（偏层为三层，

3、局部四层）4、建筑高度：主跨柱顶标高分别为21.000m、14.800m和10.500m；偏屋部分主要屋面板顶标高分别为：21.000m、12.500m和14.100m。5、结构类型：基础结构为长螺旋钻孔混凝土压灌桩、台及拉梁，主体框排架结构，屋面结构为钢结构，局部屋面为现浇梁板结构。 6、建筑火灾危险性：丙类7、耐火等级：二级8、屋面防水等级：级9、抗震设防烈度：7度10、设计合理使用年限：50年（二）成品库1、总建筑面积：11004.95建筑基底面积：11004.952、建筑层数：一层 建筑高度：9.600m(室外地面至檐口高度)3、建筑结构形式：基础结构为长螺旋钻孔混凝土压灌桩、承台及拉

4、梁，主体门式钢架结构，屋面结构为钢结构。 设计使用年限：50年 抗震设防烈度：7度4、仓库的储存类别：丙类 耐火等级：二级（三）商品浆板库1、总建筑面积：7381.85建筑基底面积：7381.85 2、建筑层数：一层 建筑高度：9.600m（室外地面至檐口高度） 3、建筑结构形式：基础结构为长螺旋钻孔混凝土压灌桩、承台及拉梁，主体门式钢架结构，屋面结构为钢结构。 设计使用年限：50年 抗震设防烈度： 7度 4、仓库的储存类别：丙类 耐火等级：二级（四）综合仓库 1、总建筑面积：1875.25 建筑基底面积：1875.25 2、建筑层数：一层 建筑高度：7.100m（室外地面至檐口高度）3、建筑

5、结构形式：基础结构为长螺旋钻孔混凝土压灌桩、承台及拉梁，主体门式钢架结构，屋面结构为钢结构。 设计使用年限：50年 抗震设防烈度：7度4、仓库的储存类别：丙类 耐火等级：二级（五）1#大门1、建筑面积：84.00 建筑基底面积：75.36 2、建筑层数：单层 建筑高度（规划）：4.500m(室外地面至女儿墙的高度) 3、建筑结构形式：钢筋混凝土框架结构 建筑结构的类别：3类 设计使用年限：50年 抗震设防烈度：7度 耐火等级：二级（六）2#大门1、建筑面积：84.00 建筑基底面积：75.36 2、建筑层数：单层 建筑高度（规划）：4.500m(室外地面至女儿墙的高度) 3、建筑结构形式：钢筋

6、混凝土框架结构 建筑结构的类别：3类 设计使用年限：50年 抗震设防烈度：7度 耐火等级：二级（七）3#大门1、建筑面积：84.00 建筑基底面积：75.36 2、建筑层数：单层 建筑高度（规划）：4.500m(室外地面至女儿墙的高度) 3、建筑结构形式：钢筋混凝土框架结构 建筑结构的类别：3类 设计使用年限：50年 抗震设防烈度：7度 耐火等级：二级（八）污水处理工程（设计中，设计后纳入）（九）变电所工程（设计中，设计后纳入）（十）配汽站（设计中，设计后纳入）（十一）给水净水站（设计中，设计后纳入）（十二）地磅房（设计中，设计后纳入）二、 监理工作范围： 张家口市宣化造纸厂调整产品结构、污水

7、综合治理工程施工阶段桩基础、造纸车间、成品库、商品浆板库、综合仓库、污水处理工程（未设计完）、变电所（未设计完）、配汽站（未设计完）、给水净化站（未设计完）、地磅房（未设计完）。辅助工程有：1#大门、2#大门、3#大门、围墙、厂内重轻车道路等的土建及安装项目工程施工监理；设备监理。监理单位对该工程设计的审核、质量、进度、合同、造价、安全等进行全方位管理。三、监理工作内容： 本工程施工准备期至施工期的质量控制、安全管理、进度控制、费用控制、合同管理、信息管理和工作协调等施工监理。具体内容主要有：1） 协助开工前期准备工作2） 审施工准备阶段管理：3） 查施工组织设计和施工方案、施工工法文件；4）

8、 编制控制点的施工总进度计划和审查承包商的施工总进度计划。5） 督促资料整理和归档管理1、 施工阶段管理：施工阶段质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、安全文明施工管理、促资料整理和归档管理。1）协助开工前期准备工作2）施工阶段管理3）协调组织单机调试、联动试车2采购管理1） 管理设备采购计划和进度执行情况；2） 对进场材料和设备进行验收管理并签署检验报告；3） 督促资料整理和归档管理。并且包括以下内容：1、参与确认承建单位选择的分包单位。2、审查分包单位资质。3、组织工程图纸全面会审，并与业主组织设计交底。4、审查承建单位提出的施工组织设计、技术方案和总进度计划。5、监督、检查工程使用的材

9、料、构件和设备的质量、并使其符合合同的要求；检查安全防护措施。6、签认已完工程量，未经监理签认的工程量不计入已完工程量，不能作支付工程量的凭证。7、根据总进度计划，审核承包商提交的年、季、月、周进度计划并控制其执行，必要时对上述计划提出调整建议以确保工期。8、督促承包商建立健全质量体系，完善施工技术管理制度和落实质量保证措施。9、负责工程质量事故处理，进行事故原因、责任分析，会同有关方指定处理方案，向业主提供专项报告并督促检查事故处理方案的实施。10、凡使用新材料、新产品、新工艺、新技术的项目，应经业主方可批准，并经监理单位认可，需有签认证明，产品质量标准，使用说明和工艺要求；经审定后予以签认

10、。11、对承包单位在施工过程中报送的施工测量放线结果进行复验和确认。12、对承包单位的实验室进行考核。13、定期检查承包单位的直接影响工程质量的计量设备的技术状况。14、施工过程进行巡视和检查。对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，专业监理工程师因赶排监理员进行旁站。 15、根据承包单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查，符合要求予以签认。16、对承包单位报送的分项工程质量验评资料进行审核，符合要求后予以签认。17、对施工过程中出现的质量缺陷，应及时下达监理工程师通知，要求承包单位整改，并检查整改结果。18、发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成

11、事故时，应及时下达工程暂停令，要求承包单位停工整改。19、对需要返工处理或加固补强的质量事故，应责令承包单位报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪和验收。20、承包单位统计经专业监理工程师质量验收合格的工程量，按施工合同的约定填报工程量清单和工程款支付申请表。 21、进行现场计量，按施工合同的约定审核工程量清单和工程款支付申请表，并报总监理工程师审定。22、签署工程款支付证书，并报建设单位。23、 承包单位按施工合同规定填报竣工结算报表。24、审核承包单位报送的竣工结算报表。25、审定竣工结算报告，与建设单位、承包单位协商一致后，签发竣

12、工结算文件和最终的工程款支付证书报建设单位。26、依据施工合同有关条款、施工图，对工程项目造价目标进行风险分析，并应制定防范性对策。27、从造价、项目的功能要求、质量和工期等方面审查工程变更的方案，并在工程变更实施前与建设单位，承包单位协商确定工程变更的价款。28、按施工合同约定的工程计算规则和支付条款进行工程量计量和工程款支付。对实际完成量与计划完成量进行比较、分析，制定调整措施，并在监理月报中向建设单位报告。29、及时收集、整理有关的施工和监理资料，为处理费用索赔提供证据。30、及时按施工合同的有关规定进行竣工结算，并应对竣工结算的价款与建设单位和承包单位进行协商。31、未经质量验收合格的

13、工程量，或不符合施工合同规定的工程量，应拒绝计量和部分的工程款支付申请。32、审批承包单位报送的施工总进度计划。33、审批承包单位编制的年、季、月度施工进度计划。34、对进度计划实施情况检查、分析。35、当实际进度符合进度时，应要求承包单位编制下一期进度计划；当实际进度滞后于计划进度时，应书面通知承包单位采取纠偏措施并监督实施。36、已依据施工合同有关条款、施工图及经过批准的施工组织设计制定进度方，对进度目标进行风险分析，制定防范对策，审定后报送建设单位。37、检查进度计划的实施，并记录实际进度及其相关情况，当发现实际滞后于计划进度时，应签发监理工程师通知单指令承包单位采取调整措施。当实际进度

14、严重滞后于计划进度时应及时与建设单位商定采取进一步措施。38、在监理月报中向建设单位报告工程进度和所采取进度控制措施的执行情况，并提出合理预防由建设单位原因导致的工程延期及其相关索赔的建议。39、组织专业监理工程师，依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同，对承包单位报送的竣工资料进行审查，并对工程进行竣工预验收。对存在的问题，应及时要求承包单位整改。整改完毕签署工程竣工报验单，并在此基础上提出工程质量评估报告。40、项目监理机构应参加由建设单位组织的竣工验收，并提供相关监理资料。对验收中提出的整改问题，项目监理机构要求承包进行整改。工程质量符合要求，由总监理工程师会同参加验

15、收的各方签署竣工验收报告。41、依据委托监理合同约定的工程质量保修期监理工作的时间、范围和内容开展工作。42、承担质量保修期监理工作时，对建设单位提出的工程质量缺陷进行检查和记录，对承包单位进行修复的工程质量进行验收，合格后予以签认。43、对工程质量缺陷原因进行分析确定负任归属，对非承包单位原因造成的工程质量缺陷，确认修复工程的费用和签署工程款支付证书，并报建设单位。44、总监理工程师在签发工程暂停令时，应根据暂停工程的影响范围和影响程度，按照施工合同和委托监理合同的约定签发。45、在发生下列情况之时，签发暂停令：1） 建设单位要求暂停施工、且工程需要暂停施工。2）为了保证工程质量而需要进行停

16、工处理。3） 施工出现了安全隐患，认为有必要停工以消除隐患。4） 发生了必须暂时停止的紧急事件。5） 承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理机构管理。46、在签发工程暂停令时，应根据停工原因的影响范围和影响程度，确定工程项目停工范围。47、由于非承包单位原因时，在签发工程暂停令之前，应就有关工期和费用等事宜与承包单位进行协商。48、由于建设单位原因，或其他方非承包单位原因导致年工程暂停时，应如实记录所发生的实际情况。在施工暂停原因消失、具备复工条件时，及时签署工程复工报审表，指令承包单位继续施工。49、由于承包单位原因导致工程暂停，在具备恢复施工条件时，应审查承包单位报送的复工申请及有关材料

17、，同意后签署工程复工报审表，指令承包单位继续施工。50、在签发工程暂停令到签发工程复工报审表之间的时间内，会同有关方按照施工合同的约定，处理因工程暂停引起的与工期、费用等有关的问题。51、按下列程序处理工程变更：1 设计单位对原设计存在的缺陷提出的工程变更，编制设计变更文件；建设单位或承包单位提出的工程变更，提交总监理工程师，由总监理工程师组织专业监理监理工程师审查。审查同意后，由建设单位转交原设计单位编制设计更改文件。当工程变更涉及安全、环保等内容时，按规定经有关部门审定。2了解实际情况和收集与工程有关的资料。3总监理工程师必须根据实际情况、设计变更文件和其他的有关资料，按照施工合同的有关条

18、款，在指定专业监理工程师完成下列工作后，对工程变更的费用和工期作出评估：1)确定工程变更项目与原工程项目之间的类似程度和难易程度。2）确定工程变更项目的工程量。3）确定工程变更的单价或总价。及工期的评估情况与承包单位和4）总监理工程师应就工程变更费用及工期的评估情况与承包单位和建设单位进行协调。5）总监理工程师签发工程变更单。工程变更单应符合附录C2表的格式，并应包括工程变更要求、工程变更说明、工程变更费用和工期、必要的附件等内容，由设计变更文件的工程变更应附设计变更文件。6）项目监理机构应根据工程变更单监督承包单位实施。52、项目监理机构处理工程变更符合下列要求：1）项目监理机构在工程变更的

19、质量、费用和工期方面取得建设单位授权后，应按施工合同规定与承包单位进行协商，经协商达成一致后，总监理工程师应将协商结果向建设单位通报，并由建设单位与承包单位在变更文件上签字；2）在项目监理未能就工程变更的质量、费用和工期方面取得建设单位授权时，总监理工程应协助建设单位和承包单位进行协商，并达成一致；3）在建设单位和承包单位未能就工程变更的费用方面达成协议时，项目监理机构应提出一个暂定的价格，作为临时支付工程进度款的依据。该项工程款最终结算时，应以建设单位和承包单位达成的协议为依据。53、在总监理工程师签发工程变更单之前，承包单位不得实施工程变更。54、未经总监理工程师审查同意而实施的工程变更，

20、项目监理机构不得予以计量。55、项目监理机构处理费用索赔应依据下列内容：1）国家有关的法律、法则和工程项目所在地的地方法则；2）本工程的施工合同文件；3）国家、部门和地方有关的标准、规范和定额；4）施工合同履行过程中与索赔事件有关凭证。55、当承包单位提出费用索赔的理由同时满足以下条件时，项目监理机构应予以受理：1）索赔事件造成了承包单位直接经济损失；2）索赔事件是由于非承包单位的责任发生的；3）承包单位已按照施工合同规定的期限和程序提出费用索赔申请表，并附有索赔凭证资料。56、承包单位向建设单位提出费用索赔，项目监理机构应按下列程序处理：1）承包单位在施工合同规定的期限内向提交对建设单位的费

21、用索赔意向通知书。2）收集与索赔有关的资料。3）承包单位在承包合同规定的期限内提交对建设单位的费用索赔申请表。4）初步审查费用索赔申请表，符合规定的条件时予以受理。5）进行费用索赔审查，并在初步确定一个额度后，与承包单位和建设单位进行协商。6）在施工合同规定的期限内签署用索赔审批表，或在施工合同规定的期限内发出要求承包单位提交有关索赔报告的进一步详细资料的通知，待收到承包承包单位提交的详细资料后，按本条的第4、5、6款的程序进行。57、当承包单位的费用索赔要求与工程延期相关联时，在作出费用索赔的批准决定时，应予工程延期的批准联系起来，综合作出费用索赔和工程延期的决定。58、由于承包单位的原因造

22、成建设的额外损失，建设单位向承包单位提出费用索赔时，在审查索赔报告后，公正地与建设单位和承包单位进行协商，并及时作出答复。59、当承包单位提出延期要求符合施工合同文件的规定条件时，应予以受理。60、当影响工期事件具有持续性，可在收到承包单位提交的阶段性工程申请表并经过审查后，先签署工程临时延期审批表并通报建设单位。当承包单位提出最终的工程延期申请表后，复查工程延期及临时延期情况，并签署工程最终延期审批表。61、在作出临时工程延期批准或最终延期的工程延期批准之前，均应与建设单位和承包单位进行协商。62、在审查工程延期时，应依下列情况确定批准工程延期的时间：1）施工合同有关工程延期的约定。2）工期

23、拖延和影响工期事件的事实和程度。3）影响工期事件对工期影响的量化程度。63、工程延期造成承包单位提出费用索赔时，按本规范规定处理。 64、当承包单位为能按照施工合同要求的工期竣工交付造成工期延误时，应按施工合同规定从承包单位应得款项扣除误期损害赔偿费。65、接到合同争议的调解要求后应进行以下工作：1）及时了解合同争议的全部情况，包括进行调查和取证。2）及时与合同争议的双方进行磋商。3）在提出调解方案后，进行争议调解。4）当调解未能达成一致时，应在施工合同规定期限内提出处理该合同争议的意见。5）在争议调解过程中，除已达到了施工合同规定的暂停履行合同的条件之外，应要求施工合同的双方继续履行施工合同

24、。66、在签发合同争议处理意见后，建设单位或承包单位在施工合同规定的期限内未对合同争议决定提出异议，在符合施工合同的前提下，此意见应该成为最后的决定，双方必须执行。67、在合同争议的仲裁或诉讼过程中，接到仲裁机关或法院提供有关证据的通知后，应公正地向仲裁机关或法院提供与争议有关证据。68、施工合同的解除必须符合法律程序。69、当建设单位违约导致施工合同最终解除时，应就承包单位按施工合同规定应得到的款项与建设单位和承包单位进行协商，并应按施工合同的规定从下列应得的款项中确定承包单位应得到的全部款项，并书面通知建设单位和承包单位；1）承包单位已完成的工程量表中所列的各项工作所应得的款项。2)按批准

25、的采购计划订购工程材料、设备、构配件的款项。3）承包单位撤离施工设备至原基地或其他目的地的合理费用。4）承包单位所有人员的合理遣返费用。5）合理的利润补偿。6）施工合同规定的建设单位应支付的违约金。70、由于承包单位违约导致施工合同终止后，应按下列程序清理承包单位应得款项，或偿还建设单位的相关款项，并书面通知建设单位和承包单位：1)施工合同终止时，清理承包单位以按施工合同规定实际完成的工作所应得的款项和已经得到支付的款项。2）施工现场余留德材料、设备及临时工程的价值。3）对已完工程进行检查和验收、移交工程资料、该部分工程的清理、质量缺陷修复等所需的费用。4）施工合同规定的承包单位应支付的违约金

26、。5）按照施工合同的规定，在与建设单位和承包单位协商后，书面提交承包单位应得款项或偿还建设单位款项的证明。71、由于不可抗力或非建设单位、承包单位原因导致施工合同终止时，按施工合同规定合同规定处理合同解除后的有关事宜。四、监理工作目标：1、安全目标杜绝重大人身伤亡事故；重大安全事故发生率为0。2、质量目标严格监督工程承包人履行施工承包合同，打桩工程及厂房工程的施工质量依照建设部颁布的建筑安装工程质量检验评定标准（GB50300-2001）评定达到优良等级。房建工程依照“建筑安装工程质量检验评定统一标准”达到合格等级。3、工期目标督促程承包人完成业主分阶段的指导计划，确保按照合同工期要求完成所有

27、合同工程施工，力争提前完工。4、投资目标严格审查设计变更的经济性，严把计量支付关，切实有效地控制工程投资，力争各工程投资不超过中标合同总价、整个监理合同段投资不超过概算相应部分。5、合同管理目标认真贯彻施工承包合同和监理委托合同，站在公正的立场上，充分发挥监理的控制与监理方的特殊作用，协调业主、承包商及各协作部门的关系。管理好合同，规范约束合同各方的行为，提高管理水平。6、信息管理目标按照监理委托合同和施工承包合同及业主的规定，按期填报各种表格和报告，认真负责地做好监理的各项记录工作，定期召开工地例会，搞好质量创优的评定、评分以及各种表格的统计、整理和归档工作，并利用计算机进行各种文字的处理工

28、作，确保交工和竣工验收资料的及时和准确提供。7、协调管理目标做好各施工工序及施工单位的协调工作，及时协调交叉施工的工作面，按照工作界面的划分，明确各施工单位的职责，确保无缺漏。8、监理服务工作目标：全面优质地履行监理合同，监理工作达到本合同的各项要求，即优质监理服务。9、 驻地项目监理机构设置充分发挥监理管理优势，机构设置符合本工程监理服务责任所需要的驻地监理组织机构；10、 驻地项目监理单位人员人员数量及能力保证满足招标文件中的相关规定及本工程监理工作的实际需要。11、 驻地项目人员监理行为严格规范并符合建设工程监理规程的要求，为建设单位提供良好的监理服务。五、监理工作依据：适用的法律法规：

29、1） 中华人民共和国建筑法2） 中华人民共和国安全生产法3） 中华人民共和国招标法4） 中华人民共和国合同法5） 建筑工程质量管理条例（国务院令第276号）6） 建筑工程安全生产管理条例（国务院令第393号）7） 中华人民共和国工程建设标准强制性条文2002版8） 房屋建筑和市政基础设计施工招标投标管理办法（建筑部令第89号）9） 工程建设项目招标范围和规模标准规定（国家计委第3号）10） 关于健全和规范有形建筑市场的若干意见（国发办【2002】第21号）11） 建设项目施工阶段环境保护管理办法12） 本工程张家口市宣化造纸厂施工招标文件及各相关单位投标文件13） 本工程中国中轻国际工程有限公

30、司及山东思源水业工程有限公司设计图纸及文件；河北中佳勘察设计有限公司岩土工程勘察报告14） 招标方有关工程管理文件。15） 张家口市宣化造纸厂与轻鑫工程监理有限公司签订的工程建设监理委托合同。16）张家口市宣化造纸厂与中太集团股份有限公司及山东思源水业工程有限公司签订的建设工程施工合同。17）河北省颁布的监理法规、业主制定的监理规定和有关规定。18）建筑工程安全生产管理条例2工程建设施工规范、规程：1） 建设工程监理规范GB 50319-20002） 建设工程工程量清单计价规范GB50500-20033） 工程测量规范GB50026-934） 土方与爆破工程施工及验收规范GBJ201-835）

31、 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-886） 工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规程JGJ4-807） 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-20028） 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-20029） 混凝土结构工程施工质量验收规程DBJ01-82-200410） 地下防水工程质量验收规范GB50204-200211） 钢筋焊接及验收规范JGJ18-9612） 钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-9613） 钢结构工程施工质量验收规范GB50205-200114） 屋面工程质量验收规范GB50208-200215） 屋面防水施工技术规程DBJ01-93-2004

32、16） 砌体工程施工质量验收规范GB50203-200217） 建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-200218） 建筑装饰装修工程施工质量验收规范GB50210-200119） 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-200220） 建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-200221） 通风与空调工程施工及验收规范GB50243-200222） 建筑与建筑群综合布线工程验收规范GB/T50312-200023） 火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166-200724） 电梯工程施工质量验收规范GB50310-200225） 建筑工程冬期施工规定JGJ104-9

33、726） 建筑工程质量检验评定标准GBJ301-8827） 建筑机械使用安全技术规程JGJ33-200128） 建筑施工高处作业安全技术规程JGJ80-9129） 建筑结构荷载规范GBJ9-8730） 型钢砼组合结构技术规程JBJ138-200131） 建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-200732） 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001。33） 通风与空调工程施工及验收规范GBJ50243-2002；34） 工业金属管道工程施工及验收规范GB50235-97；35） 机械设备安装工程施工及验收通用规范 GB50231-98；36） 现场设备、工业管道焊接工程施工及验

34、收规范GB 50236-98；37） 钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001；38） 钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程JGJ82-91；39） 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002；40） 市政道路工程质量检验评定标准 CJJ1-90；41） 起重设备安装工程施工及验收规范GB50278-9842） 电力建设施工及验收技术规范DL5007-9243） 电力建设施工及验收技术规范（汽轮机机组篇）DL5011-92 44 ）工程做法 05J909 45 ）室外工程02J003 46 ）未增塑聚乙烯(PVCU)塑料门窗 07J604 47 ）防火门窗0

35、3J60948）特种门窗 04J610-1 49）楼梯、栏杆、栏板(一) 06J403-1 50）地沟及盖板 02J331 51）钢梯今2003年局部修改02(03)J401 52）平屋面建筑构造（一） 99J201 53）钢、钢木大门02J611-154）砖墙建筑构（烧结多孔砖、普通砖、蒸压砖） 04J101 55）木门窗04J601-1 56）公用建筑卫生间02J915 57）压型钢板、夹芯板屋面及墙体构造（二）06J925-2 58）开窗机（一）06CT12-1 59）变电配电所建筑构造规范07J912-1 60）建筑玻璃应用技术规程JBJ113 61）建筑装饰装修工程质量验收规范GB5

36、0209 62）彩钢板推拉大门03J611-4 63）建筑物抗震构造详图03G329-1 64）钢筋混凝土过梁03G322-1 65）混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图03G101-1(修正版) 66）钢筋混凝土结构预埋件04SG362 67）悬挂运输设备轨道05G359-3 68）钢结计制图深度和表示方法03G102 70）吊车轨道联结95G325 71）钢筋混凝土结构预埋件04G36272）钢结构高强度螺栓连接的设计施工及验收规程JGJ82-199173）门式钢架轻型房屋结构技术规程CECS102-200274）建筑抗震结构详图04G329-375）钢筋混凝土吊车梁04G3

37、23-276）吊车轨道连接及车挡04G32577）工程测量规范 GB50026-9378）雨篷03G37279）钢结构防火涂料应用技术规程CECS24-9080）构造柱与砌体墙图集（第16页设置拉结钢筋）02SG61481）电动葫芦轨道连接节点G359-382）建筑物防雷设施安装99D56283）冷弯薄壁型钢结构技术规范GB50018-200284）涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级GB-T892385）建筑钢结构焊接技术规程JGJ81-200286）低合金高强度结构钢GB/T1591-200887）碳素结构钢GB/T700-200688）热轧圆钢和方钢尺寸、外形、重量及允许变差GB/T7702

38、-200489）碳钢焊条GB/T5117-199590）低合金钢焊条GB/T5118-199591）溶化焊用钢丝GB/T1495792）埋弧焊用低合金钢焊丝和焊剂GBT12470-200393）钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件GB/1231-200694）六角头螺栓C级GB/T5780-2000 95）六角头螺母C级GB/T41-200096）平垫圈C级GB/T95-198597）钢结构工程施工质量验收规范GB50205-200198）埋弧焊接接头的基本形式与尺寸GB/T986-198899）手工电弧焊的基本形式与尺寸GB/T985-1988 100）等电位联结安装02D5

39、01-2101）建筑给水聚丙烯管道工程技术规范GB/T50349-2009 102）给水排水管道工程给水及验收规范GB50268-2008103）建筑给水硬聚氯乙烯管道工程技术规程CJJ/729-98104）给水塑料管安装02SS405105）施工机械使用安全技术规程JGJ33-2001106）建筑拆除工程安全技术规范JGJ47-2004107）建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范JGJ128-2000108）建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2001109）建筑工程碗扣式钢管脚手架安全技术规范JGJ166-2008110）建筑施工模版安全技术规范JGJ162-2008六、项目监

40、理机构的组织形式：（一） 根据本项目的具体情况和特点，建立直线职能制形式项目监理组织机构，即以我公司的专业机构设置为依托，组织独立的、综合严密的驻地监理组织。驻地项目监理部组织结构为直线职能制，图示如下：总监理工程师合同造价专业监理工程师安全专业监理工程师电气专业监理工程师水暖专业监理工程师土建专业监理工程师资料信息管理工程师设备专业监理工程师(二) 、监理项目部与周边关系建设单位项目领导机构地方各级行政主管部门监督关系指导关系监理关系合同关系地方行政监督部门监理公司分管领导施工总包单位领导决策层 协调监理项目执行层（包括总监、总监代表等）施工总包单位项目部监理关系设计单位项目部 合作关系施工

41、分包单位及各施工作业分部监理项目操作层（包括各子项监理分部）（二） 项目监理部组织机构1 组织设计的指导思想1） 根据本工程项目的特点，工程监理的任务是保证项目实施过程中的进度、质量、投资、安全四大目标的完全受控，工程发包、工程建设、工程试运行等关键阶段的顺畅有序管理，使项目发挥最大的综合效益。2） 充分利用我公司在制浆造纸行业多年的设计、施工管理经验，更加全面的准确理解和贯彻建设单位的意图，及时预见和迅速解决施工过程中可能发生的各类难题。遵循组织机构中要素有用性、动态相关性、规律效应性的工作原理，最大程度的发挥成员的主观能动性，从而提高工程的决策、管理水平，顺利实现工程监理的总目标，保证业主

42、的合理利益最大化。3） 充分发挥我公司管理优势，选派本项目的工作人员全部经公司审定的技术过硬，经验丰富、德优敬业的在职人员；遵循专业分工与协作统一、管理跨度与管理层次统一、才职相称、责权一致、经济效率的原则组建工程监理机构。2 组织设计结构说明：1） 总监理工程师、总监代表及下辖各专业监理工程师共同负责现场过程中发生的事务；同时负责操作层人员的工作安排、质量评定及职业道德。具体工作实行总监负责制。2） 在进度控制、质量控制、造价控制、安全管理、合同与资料管理等方面由项目部设专人负责监控、整理；3） 为保证工程进度，掌握设计与主设备商的资料联络与确认；4） 国内配套部分图纸提交进度控制；5） 国

43、内设备采购进度协调；6） 土建、安装交叉过程中进度控制7） 参加月工程联络会议；8） 调试过程施工组织管理；9） 索赔等争议解决；七、项目监理机构的人员配备计划：1、施工准备阶段：总监1人，土建监理工程师2人、资料信息管理员1人。 2、施工阶段至竣工验收阶段：总监1人，总监代表1人、土建专业监理工程师2人、电气专业监理工程师1人、水暖专业监理工程师1人、设备专业监理工程师1人、合同造价专业监理工程师1人、安全专业监理工程师1人、资料信息管理员1人。3、上述配备计划随工程进展情况和业主要求动态增减。八、项目监理机构的人员岗位责任制：（一）、总监理工程师的职责：1. 确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；2. 主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的