《项目合同广东省建设工程施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《项目合同广东省建设工程施工合同.docx（18页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、项目编号:合同编号:广东省建设工程施工合同工程名称：广州市增城区郑中钧中学改扩建工程（一期）-艺术综合楼改造工程施工总承包工程地点：增城区郑中钧中学内发包人：广州市增城区郑中钧中学承包人:广东省建设厅制第一部分协议书发包人：（全称）广州市增城区郑中钧中学承包人：（全称）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，以及商业、住宅楼工程见着的有关文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。一、工程概况工程名称：广州市增城区郑中钧中学改扩建工程（一期）-艺术综合楼改造工程施工总承包工程地点：广州市增城区郑中钧中学内工程内
2、容：项目总投资约为650万元，主要建设内容为改造综合艺术楼1栋，建筑面积3500nf。工程立项、规划批准文件号：资金来源：财政资金二、工程承包范围承包范围：项目总投资约为650万元，主要建设内容为改造综合艺术楼1栋，建筑面积3500肝（具体以施工图纸、工程量清单及相关资料为准）。包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费按实计算。三、合同工期工程合同工期总日历天数：日历天。拟从年月日开始施工，至年月日竣工完成。具体开工日期以建设单位发开工通知后，监理单位签发开工令日期为准。四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款合同总价（大写）：元;（小写）：元。项目单价：由详
3、见承包人的报价书。六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分通用条款第2.2款赋予的规定一致。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效本合同订立时间：2018年月日本合同订立地点：广州市增城区郑中钧中学发包人承包人约定本合同自双方签字、盖章后生效。发包人：广州市增城区郑中钧中学（盖章
4、）承包人：（盖章）地址：地址：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：电子邮箱：电子邮箱：第二部分合同通用条款按广东省建设厅印发的广东省建设工程施工合同范本（2013年）第三部分专用条款1、定义1.1 所采用的书面形式包括：助文书 信件 电报 传真 电子邮件 其他：2、合同文件及解释2.2(10)组成合同的其他文件语言及适用的法律、标准与规范3.1 约定适用的标准、规范的名称：国家现行有关施工及验收的法规、规范和验收标准：广东省和广州市的地方法规、规章。由承包人自己负责本工程用的有关标准和规范。在设计说明、图纸、标准、
5、规范和法令之间产生差异时，应按其中最严格的规定执行。4、通讯联络4.1各方通讯地址、收件人及其他送达方式(1)各方通讯地址和收件人：发包人：广州市增城区郑中钧中学通讯地址：收件人：邮编：承包人：通讯地址：收件人：邮编：监理单位：通讯地址：收件人：邮编：造价咨询单位：通讯地址：收件人：邮编：(2)视为送达的其他方式：5、工程分包5.1(3)指定分包工程：本工程不允许转包和违法分包，如确需分包必须与发包人和监理工程师协商并得到发包人及建设行政主管部门同意。否则发包人有权单方中止合同，并追究承包人因此而造成的一切经济损失。6、发包人3.2 发包人完成下列工作的约定：(1)办理土地征用、拆迁工作、平整
6、工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：2E工前十天。(2)完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：开工前将施工所需的水、电管线接至施工现场边，场内施工所需的水、电管线路和计量表具由承包人自行负责(3)开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：可通行车辆，供施工材料和设备进场。(4)办理有关所需证件的约定：由发包人负责办理本工程投资许可证、建设用地通知书、建设用地规划许可、建设工程许可、报建审核书、施工许可证。(5)组织现场交验的时间：开工前3天以书面形式在施工现场交验。(6)组织图纸会审和设计交底的约定：开工前10天内由监理单位组织施工图会审。(7)发包人应做的其他工作及其约定：
7、按双方协商执行。委托给承包人负责的部分工作有：委托承包人办理的工作按规定应由发包人支付的费用由发包人承担。3.3 支付期及支付方式的约定(1)工程价款支付期限劭按合同支付的有关规定助其他特殊说明：在工程竣工之日起五日内,承包人提出付款中请和依据，按发包人的拨款程序和市财政部门的审批程序支付。(2)工程价款支付方式：助按协议书所注明的帐号银行转帐支票支付其他方式：3.4 发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定：(1)提供的时间：签订合同后3天内。(2)提供的份数：提供施工图6份。施工规范、标准和通用图册由施工单位自行解决。3.5 提供施工场地的时间：开工前十天。7、承包人7.1承
8、包人有关工作的约定(1)向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：无偿向监理提供住现场所必需的办公和生活设施。(2)承包人应做的其他工作及要求：承包人应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用。(3)提交支付申请和工程款额报告期限M按通用条款第80.2款、第81.1款、第83.1款等规定期限提交。M另作约定：每月20日前向发包人报送。(4)向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的数量和时间等要求：/(5)办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全文明施工等手续的时
9、间：按通用条款(6)做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木保护工作的约定：已明确的地下管，如因施工损坏的，由承包人负责赔偿。凡标明有地下管线的地方，应挖探坑查明管线的具体位置并做出保护措施再施工。(7)保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定：按通用条款、文明施工有关规范规定做好施工围蔽、材料机具摆放、工棚内外饮食卫牛.、淤泥清运、污水处理等工作，并做好先挂牌后施工接受监督。如承包人不符合文明施工要求和规定，在发包人发出通知后立刻进行整改，如48小时内不整改的，发包人有权进行整改，费用在工程费用内扣除。(8)提交竣工验收申请报告和竣工结算文件口按通用
10、条款第82.2款规定提交。M另作约定：完工后30天内将竣工报告、竣工结算等竣工资料(一式四份)交给发包人，不按时报送按延误工期赔偿办法处理。承包人按有关规定要求严格认真填写相关表格，作为工程竣工资料。(9)承包人提供施工所需劳务、材料、国产设备、施工设备和其他物品的约定：按通用条款。7.2承包人负责的设计的约定(1)合同规定由承包人负责的设计：按双方协商另具协议执行。(2)承包人提供设计的时间：按双方协商另具协议执行。8、发包人代表8.1发包人代表及其权力的限制(1)发包人任命的发包人代表是()，联络通讯地址如下：通讯地址：邮政编码：联系电话：(2)发包人对发包人代表权力做如下限制：9、监理工
11、程师9.1 负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师(1)监理单位：法定代表人：(2)任命()为监理工程师，其联络通讯地址如下：通讯地址：邮政编码：联系电话：传真号码：9.2 (10)需要发包人批准的其他事项：根据30条发出的停工施工令。10造价工程师10.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师(1)造价咨询单位：法定代表人：(2)任命(/)为造价工程师，其联络通讯地址如下：邮政编码:通讯地址:联系电话：传真号码：10.2 （4）需要发包人批准的其他事项：11、承包人代表11.1承包人任命（）为承包人代表，其通讯联络地址如下：联系电话：通讯地址：邮政编码：12、指定分包人12.1 事
12、先指定的分包人及有关规定：13、工程担保13.1 承包人向发包人提供履约担保的约定：承包人向发包人提供合同总价10%的银行履约保函，担保有效期自发包方与承包人签订的合同生效之日起至发包方签发或应签发工程接收证书之日止。13.2 发包人向承包人提供支付担保的约定：无（1）支付担保的金额：（）（2）提供支付担保的时间：/签订本合同时其他时间，具体为：（3）出具支付担保的银行：/13.3 担保内容、方式和责任等事项的约定：/14、不可抗力14.1（4）不可抗力的其他情形：以国家有关部门认可为准。15保险15.1 发包人委托承包人办理保险事项有： 通用条款27.1款的第（1）项； 通用条款27.1款的
13、第（2）项； 通用条款27.1款的第（3）项。15.2 对保险事项的其他约定：/16、进度计划和报告16.1承包人编制进度报告和修订进度计划的时间要求：开工后每月的制日提交。17、开工17.1 监理工程师在本合同签订后的（）内签发开工令。按照通用条款规定的42天劭7天内18、工期及工期延误18.1 合同工程工期：()日历天。(1) (/)单项工程的工期：(/)天。(2) (/)单项工程的工期：(/)天。19、质量目标19. 1工程质量标准：合格20、发包人供应材料设备19.1 约定发包人是否供应材料设备由发包人不供应材料设备，本条不适用。发包人供应材料设备的，约定“发包人供应材料设备一览表”，
14、作为本合同的附件。19.2 发包人供应材料设备的合同工程结算方式：/21承包人采购材料设备1 1.1发包人指定的生产厂家或供应商：/21 .2承包人采购材料和工程设备初按通用条款规定，由承包人负责运输和保管。另作约定：/21. 3承包人供货要求：按通用条款22、隐蔽工程和中间验收22. 1中间验收部位包括：各分部及隐蔽工程验收。23、工程试车23. 1约定是否试车劭不需要试车的，本条不适用。需要试车的，试车的内容及要求具体如下：24、竣工验收24. 1中间交工工程的验收0合同工程无中间交工工程的，木款不适用。合同工程有中间交工工程的，各中间交工工程的范围、计划竣工时间如下：(1) (/)工程，
15、计划竣工时间(/),其范围包括:(2) (/)工程，计划竣工时间(/),其范围包括:25、质量保修2.1 11约定的工程质量标准(1)合同工程质量标准：按国家法律、法规及行业标准，并达到设计图纸质量要求。(2)工程质量验收标准：按国家或行业的质量验收标准执行2.2 2工程质量保修期的约定：从工程实际竣工验收之日起1年26、预留金26. 1本合同预留金：(/)万元。27、提前竣工奖与误期赔偿费27. 1提前竣工奖的约定动不设提前竣工奖的，本款不适用。设提前竣工奖的，每日历天应奖额度为(/)元,提前竣工奖的最高限额是(/)o27.2误期赔偿费的约定(1)每日历天应赔付额度：L(2)误期赔偿费最高限
16、额是一28、合同价款约定与调整事宜28.1 合同价款的调整因素包括：劭工程量的偏差；由工程变更； 物价及后继法律法规的变化； 费用索赔事件或发包人负责的其他情况； 工程造价管理机构发布的造价调整； 其他调整因素：29、工程量的偏差29.1 工程量的偏差，导致分部分项工程的清单项目的综合单价调整的方法：按通用条款本款的规定进行调整。团按以下约定进行调整：1、工程施工及工程质量要按照通知及技术要求(试行)(穗教发(2016)86号)执行，并按其要求进行工程施工和验收。2、按实际完成工程量进行调整，设计变更、增减工程应在该工程完成28天内书面项监理单位(发包方)申请办理签证确认。29.2 工程量的偏
17、差，导致措施项目费调整的方法：助按通用条款本款的规定进行调整。按以下约定进行调整：不作调整。30、物价和后继法律法规引起的调整30.1 物价变化引起合同价款的调整劭合同价款不因物价涨落而调整，则本款不适用。物价涨落超过通用条款规定的幅度，应调整合同价款，调整数据约定如下：(1)固定系数a()(2)人工，权重系数b()(3)机械台班，权重系数C()(4)钢筋，权重系数d()(5)其他资源及权重。31、投标截止日期：/32支付事项32. 1约定利率按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。由为：（O）。33、预付款33.1 关于预付款的约定没有预付款的，本条不适用。目有预付款的，预付款的金额为（）元
18、，其支付办法及低扣方式按本条有关规定。33.2 预付款支付的有关规定：（1）本合同签订后七后内支付预付款。33. 3预付款低扣办法：预付款按照期中应支付款项的（）（百分比）扣回，直到扣完为止。0其他低扣方式：预付款作为工程进度款，不抵扣。34、安全防护、文明施工措施费34.1 安全防护、文明施工措施费的内容、范围和金额的约定（1）安全防护、文明施工措施的内容及范围：助按通用条款的规定，以广东省统一计价依据的规定为准。34.2 安全防护、文明施工措施费预付、支付办法和扣回方式按：口通用条款64.2款的规定；其他：/35、进度款35. 1支付期间：以月为单位；以季度为单位；01以形象进度为准，具体
19、为：按工程进度支付：施工合同签订后7天内支付至合同总价的30%；完成工程量的60%支付至合同总价的60%；工程竣工验收合格后支付至合同总价的80%；工程竣工验收合格并完成工程结算评审后，支付至结算评审工程款的97%,余下3%的工程款在工程的保修期满一年后一个月内无息付清。35.2期中付款的最低限额是：（/）万元。36、竣工结算与结算款1.1 1结算的程序和时限：按通用条款67.2款至66.7款的规定办理；不按通用条款67.2款至66.7款的规定；办理结算程序和时限为：按实际完成工程量进行调整。设计变更、增减工程应在该工程完成28天内书面项监理单位(发包方)申请办理签证确认。1.2 2发包人对工
20、程竣工结算的特殊要求：乙方在施工进程中，发现设计错误和严重不合理等问题，须向甲方提出变更修改建议，经甲方、设计单位和监理认可后方可更改。设计变更或签证出现新增加的工程项目，若投标文件内有的项目或类似的项目，按投标书内的项目的单价，工程量按实计算；若投标文件没有相应的综合单价，则按照2010年广东省建筑与装饰工程综合定额、2010年(广东省安装工程综合定额、2010年广东省市政工程综合定额、2010年广东省园林绿化工程综合定额计算直接费。主要材料价格按照施工期间政府部门公布的材料指导价格，如政府部门公布的材料指导价格中没有包含的材料则凭监理单位及甲方确认的与市场价相符的有效发票或收据的材料单价计
21、算。其机械费、人工日工资参考政府部门公布的材料指导价格和有关文件，其临时设施费、工程保险费、工程保修费、及利润费率计费沿用本工程相应专业中标费率。最终结算以财政投资评审中心的评审结果为准。37、质量保证金37. 1质量保证金的金额及扣留(1)质量保证金的金额按通用条款的规定，为合同价款的上初为结算价的3%。(2)质量保证金的扣留：按照通用条款的规定，从每次应支付给承包人的工程款(包括进度款和结算款)中扣留，扣留的比例为/%。回其他扣留方式：在结算款中一次扣留。38、合同争议38. 1争议或认定机构劭按通用条款本款的规定；不按通用条款本款的规定，具体为：(1) (2) (3) 38. 2双方同意
22、选择下列一种方式解决争议：向()仲裁机构申请仲裁。团向有管辖权的人民法院提起诉讼。39、保密要求39. 1保密信息的提供时间：40、合同份数40.1 合同文本的提供按通用条款本款的规定，由发包人提供不按通用条款本款的规定，具体提供方式如下：40.2 合同正本的份数(8),其中发包人(4)份，承包人(4)份。41.违约41.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第63.1条约定发包人违约应承担的违约责任：工程开工后，如发包人不按时预付工程款，造成承包人停工，工期顺延。本合同通用条款第65.5条约定发包人违约应承担的违约责任:发包人不按合同约定付工程款,导致施工无法进行，则工期顺
23、延。双方约定的发包人其他违约责任：届时约定。42.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第33.1条约定承包人违约应承担的违约责任:除承担通用法则约定的责任外,由应付之日起每天支付给发包人万分之一违约金。双方约定的承包人其他违约责任：承包人自费修补、在规定限期内重建后仍不达标者，扣单项工程总价的10%作为赔偿。双方约定的承包人其他违约责任：在正常情况下，承包方超工期达天，发包人有权解除合同，并将履约保证金作为违约金予以抵偿。42.争议42.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：(1)请当地建设主管部门给予调解；(2)向增城区人民法院提起诉讼。一、工程质量保修书发包人：（全称）
24、广州市增城区郑中钧中学承包人：（全称）为保证广州市增城区郑中钧中学改扩建工程（一期）-艺术综合楼改造工程施工总承包在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法，经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。1 .质量保修范围质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，双方约定如下：1、按协议书第二条规定
25、的承包范围内全部工程内容。2 .质量保修期2.1 质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。2.2 双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程质量保修期如下：1、地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为年；3、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为，年；4、供热、供冷系统工程为/个采暖期、供冷期；5、装饰装修工程为/年:6、其他项目/07、保修期：1年。3 .质量保修责任3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人
26、保修，发包人可自行或指派第三方保修。3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。3.3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。3.5 量保修费用质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。5、质量保证金质量保证金的使用、约定和支付与本合同第二部分通用条款第68条赋予的规定一致。6其它6.1双方约定的其它工程质量保修事项：/6.2本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收
27、前签署,作为合同附件,其有效期限至保修期满。发包人（公章）：承包人（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：2018年月日二、廉政合同发包人：（全称）广州市增城区郑中钧中学承包人：（全称）根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。1双方权利和义务1.1 严格遵守国家有关法律法规的规定。1.2 严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。1.3 双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不
28、得违反工程建设管理规章制度。1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按施工合同通用条款第70条规定处理。2发包人义务2.1发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。2.2发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动;不得接受承包人提供的通讯工具、交通
29、工具和高档办公用品等。2.3发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。2.4发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。2.5发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。2.6发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。3承包人义务3.1承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。3.2承包人不得以任何名义为发包人及其
30、工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。3. 3承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。3.4承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。4违约责任4.1发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。4. 2承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给发包人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予承包人一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。5双方约定本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。6合同生效本合同的有效期，自双方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。7合同法律效力本合同作为广州市增城区郑中钧中学改扩建工程（一期）-艺术综合楼改造工程施工总承包施工合同的附件,与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。8合同份数本合同一式8份,双方各执L份。有上级部门的，双方应送交其上级部门各一份。发包人（公章）：承包人（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
