光伏发电施工合同.doc

《光伏发电施工合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《光伏发电施工合同.doc（20页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、光伏发电施工合同篇一：光伏发电项目施工合同 建设工程施工合同 甲方： 合同编号： 乙方： 签订地点： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规， 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方与乙方就建设工程施工事项协商达成一致，订立本合同。 1.乙方资质情况： 资质证书号码： 发证机关： 资质专业及等级： 2.建设工程施工对象及内容： 工程名称：焉耆20MWp并网光伏发电项目高压电气、低压电气及全厂接地安装工程工程地点：新疆焉耆县 分包范围：高压侧电气安装：35KV开关柜至送出线路的光伏发电系统、站用电系统、光 缆敷设、直流及UPS、测控、保护、监控及通讯系统、电缆

2、及辅助设施的安装。 低压侧电气安装 设施、全厂接地系统的安装。 分包内容包括但不限于： 1 2、低压侧组件汇线开始至阵列升压变之间所有安装工作：光伏发电系统：组件汇线，汇 线缆敷设。电缆辅助设施：电缆防火、电缆保护管敷设。（实际以甲方施工通知单为准） 3、接地工程安装工作：光伏区接地母线：热镀锌扁钢-50*5，水平接地网的敷设与焊接， 水平接地母线与垂直接地极焊接、接地母线敷设、焊接防腐、接地标示制作、油漆涂刷、 接地母线头预留；引上线的敷设，与接地网的连接、焊接防腐、接头刷漆等。光伏区垂直 接地极：热镀锌角钢L50 L=2500：接地极的制作安装、焊接防腐等。构件防腐。接地沟挖填，土方开挖、

3、土方回填(含运输)、 余土运输、支护坡道开挖、堆卸土方、平整场地。 （实际以甲方施工通知单为准）。 3.工程计价方式： 3.1本合同价款采用固定综合单价方式确定。 固定综合单价: 工程量清单见附件一 暂定总价：（小写：￥2，750，000元;大写： 人民币贰佰柒拾伍万元整 。） 施工范围： 以现场项目经理出具的施工范围平面图为准 。（见附件一：工程量清单）。 工程结算价：工程结算价=甲方确认（甲方施工技术员、项目经理、预算员三方共同确认） 的工程量*工程量清单中的单价 + （-）设计变更部分费用。 3.2价格调整 除下列情况之一者可作调整外，不会因施工过程中人工、材料价格或其他不可预见的变动做

4、任何调整： 3.2.1甲方确认的设计变更、修改和施工现场签证。 3.2.2甲方代表签证的工程量的增减。 3.3乙方同意现场签证按甲方的签证制度执行，否则甲方不予认可。 3.4上述情况发生后，由乙方编制调整预（结）算书送甲方和监理工程师审核，甲方有权委托造价咨询机构进行审计，确定合同价款的增减。 3.5除3.2款规定情况外，甲方不再支付任何费用，由于乙方自行核算导致的漏项由乙方自行承担。 3.6工程竣工结算严格按照工程量清单中锁定的综合单价及审核后确认的工程量计算总价进行结算。综合单价所包含的范围，除合同另有规定外，工程量清单中有标价的单价均已包括了实施和完成合同工程所需的人工、材料、机械、质检

5、（自检）、安装、 缺陷修复、管理、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、一切风险。而导致造价增加，由于承包人与其它专业承包人(不在本次承包范围内)之间的交叉作业或配合而引起的人工和机械的降效及其他配合费，由于承包人与其它专业承包人(不在本次承包范围内)之间的交叉作业或配合而引起的窝工、停工损失，以及施工作业面移交等原因导致不均衡施工对劳动力需求的变化从而出现赶工或窝工等，该部分费用由乙方考虑在综合单价风险范围内。 3.7变更项目综合单价的确定：若变更项目在合同清单中有相同子目，则执行合同清单综合单价；若变更项目在合同清单中无相同子目但有相似子目，则参照相似子目的综合单价执行；若变更项目在合

6、同清单中无相同及相似子目，按定额组价，采用当地最新适用建筑、装饰、安装工程消耗量定额估价表（年份），费用定额（全称及年份）计算经甲方预算部审核确认后执行。措施费按照国家规定计取。其他费用严格乙方所报工程量清单各项报价表中所报的锁定价格并入工程结算。执行当地地方定额，综合单价只计取相应企业管理费和税金；材机价差调整执行当地当季度信息价，人工价差执行定额配套文件。 3.8 工期要求： 开场时间：根据甲方书面通知为准 竣工时间：年 月 日 4.质量标准： 工程质量应满足以下要求： 4.1本工程验收按 “火电施工质量检验及评定标准-安装篇”、甲方施工图纸、甲方施工组织设计为依据。如在合同执行过程中，规

7、范、标准和规定做了重大修改或颁布新的标准、规范和规定，则应执行新的规定。 4.2 本合同工程质量目标：合格，达到甲方要求。 4.2.1工程质量应当达到合格工程，并应符合本合同或技术协议书约定的质量标准，质量标准的评定以本合同约定（优先适用）、国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因致使工程质量达不到约定的质量标准，乙方应无偿返工，直致达到规定合格要求，返工的费用和延误的工期由乙方负责，给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。 4.2.2乙方须按照甲方ISO9001质量管理体系的各项管理制度及规定，服从甲方.cSPengbo.CoM 蓬 勃范 文网:光伏发电施工合同)代表的质量监督； 4.

8、2.3乙方应按甲方要求及时提供各种完整原始资料及经过监理、建设单位确认的工程质检、验收资料。 5.合同文件及解释顺序： 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本合同； （2）本合同附件； 6.总（分）包合同：无 7.图纸：7.1甲方免费向乙方提供工程有关施工蓝图1套，乙方需要更多资料文件时，则费用自理。除了严格用于本合同目的，乙方不能在未得到甲方书面批准的情况下让第三方使用或向第三方转让。 7.2乙方在施工过程中负责提供的技术资料如下： 7.2.1乙方应负责在工程施工前按甲方要求编写分项、分部工程与部分单位工程的施工技术措施和作业指导书，报甲方相关部门审批同意后方可实施；但审批并不能减轻

9、或排除乙方应承担的责任。 7.2.2施工过程中按甲方要求填制施工记录与质量检验记录； 7.2.3乙方随工程进度同步完成分部、分项检验批、隐蔽、质评等竣工验收资料。资料员须常驻现场，如资料有延误，则按规定接受甲方项目部处罚。工程竣工后按甲方要求整理报送相关竣工资料。 8.甲方义务： 8.1按本合同约定，向乙方支付劳务报酬； 8.2负责与业主方、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 8.3 提供完成本合同协议书上约定的材料。 8.4 指定现场代表，协调处理相关现场事务。 8.5编制本工程的施工组织设计，审核施工技术措施与技术资料；现场工程管理、监督与检查，协助乙方搞好同其他工序的配合； 8

10、.6编制本工程的整体进度计划，并且对乙方每月的施工计划提出明确要求； 8.7提供测量控制基准点。 8.8甲方委托项目经理周峰为现场代表，履行甲方的责任。 9.乙方义务： 9.1 乙方在本合同签订之日起由本合同价款贰拾柒万伍仟元做为履约保证金。在合同约定承包范围内的工程施工完毕，经甲方和业主验收并移交至业主后，甲方予以退还（只退本金，不计息）。乙方在履行合同的过程中，由于不符合合同约定造成甲方损失，甲方可从履约保证金中直接扣减损失费用，乙方应予以接受； 9.2 对本合同建设工程施工范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；9.3 未经甲方书面授权或允许，不得擅自与业主方

11、及有关部门建立工作联系； 9.4 自觉遵守法律法规及有关规章制度； 9.5乙方根据甲方施工组织设计总进度计划的要求，施工前向甲方项目经理提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施； 9.6严格按照甲方设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有

12、关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款，如未按甲方要求及时处理，甲方有权委托其他分包商代为完成，其费用按实际发生额的2倍从乙方当月进度款中扣除； 9.7自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局； 9.8按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作； 9.9 按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收； 9.10 做

13、好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款； 9.11妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施，如发生损失由乙方承担；妥善保管、合理使用自有的机具、周转材料及其他设施，如发生损失由乙方承担； 9.12乙方必须服从甲方转发的业主方及工程师的指令； 9.13乙方应在开工前将本项目建设中拟投入的机械、设备、工机具等清单，拟投入劳动人员及临时用工人员名单报送甲方备案，同时对支付给本项目的施工工人的工资要求必须提供签字确认的收据及银行返单交付一份给现场项目经理，如未履行本条款的约定，甲方

14、有权停止支付剩余款项；篇二：光伏发电施工总承包合同模板 合同编号： xxxxxxxxxx 示范项目 EPC总承包合同 发包人（全称）：xx 承包人（全称）：xx 第一部分 合同协议书 发包人（全称）：xxxxxxx 承包人（全称）：xxxxxxx 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_黑龙江绅港能源太阳能光电建筑示范项目EPC总承包 项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：xxxxxxxx示范项目EPC总承包 工程地点：xxxxxx 工程承包范围：xxxxxxxx1.5MWp太阳能光电建筑示范

15、项目EPC总承包的设计（初步设计、施工图设计）、设备及材料采购、运输、施工、安装、调试、人员培训及技术服务。 其中： 1、设计工作范围：包括光电转换元件与建筑结合设计、光伏系统电气配置设计和光伏系统安装结构设计。设计工作范围不包括太阳能光伏发电系统并网接入设计（xxxx）。 2、施工工作范围：光伏系统所需的土建、支架、设备安装及调试、系统通信、电缆敷设及连接（含交流侧400V母线的接入安装）不包括xx电力公司设计的太阳能光伏发电系统并网接入部分。 二、主要技术来源 承包人提供。 三、主要日期 合同期限(绝对日期或相对日期)：合同生效之日起40个日历日。 设备全部进厂日期(绝对日期或相对日期)：

16、暂定2012年5 月 5 日。 设备安装完工时间(绝对日期或相对日期)：暂定2012年 6 月 5日。 竣工试验完工时间(绝对日期或相对日期)：暂定2012年 6 月15日。 四、工程质量标准 工程质量标准： 合格 五、工程建设规模、合同价格、付款货币 工程建设规模1500kWp，合同价格为￥xx（大写：xx万元整）。具体工程造价预算表详见附件1。 除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。 六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。 七、合同生效 合同订立时间：2012 年 4 月 5 日 合同订立地点： xxx 本合同在成立条件：经合同双

17、方盖章签字，且发包人向承包人支付预付款后生效。 发包人：承包人： （公章或合同专用章）（公章或合同专用章） xxxxxxx xxxxxxx 法定代表人或其授权代表： 法定代表人或其授权代表： （签字） （签字） 工商注册住所：工商注册住所： 企业代码：企业代码： 邮政编码： 邮政编码： 法定代表人： 法定代表人： 授权代表： 授权代表： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 电子邮箱：电子邮箱： 开户银行： 开户银行： 账 号： 账 号： 第二部分 通用条款 第1条 一般规定 1.1 定义与解释 1.1.1 通用条款，指根据法律、行政法规的规定，合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一

18、般性条款，由本文件第1条至第20条组成。 1.1.2 专用条款，指根据工程总承包项目的实际，对通用条款进行补充、修改和完善，并同意共同遵守的条款。 1.1.3 工程总承包，指承包人受发包人委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运行等实行全过程或设计与其他阶段的工程承包。 1.1.4 发包人，指在合同协议书中约定的，被称为发包人的当事人，包括其合法继承人和经许可的受让人。 1.1.5 承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。 1.1.6 分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的，并具有相应资格

19、的法人或其他组织。 1.1.7 发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表。 1.1.8 监理人，指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。 1.1.9 工程总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。 1.1.10 项目经理，指承包人按照合同约定任命的负责履行合同的代表。 1.1.11 永久性工程，指承包人根据合同约定，进行设计、施工、竣工试验、竣工后试验和（或）试运行考核并交付发包人进行生产操作或使用的工程。 1.1.12 单项工程，指专用条件中列明的具有某项独立功能的工程单元，是永久性工程的组成部分。 1.1.13 临时性工程，指为实施、完成永久性工程及修补任何质量缺陷，在现场

20、所需搭建的临时建筑物、构筑物，不构成永久性工程实体的工程。1.1.14 现场或场地，指合同约定的用于承包人现场办公、居住、设备材料部件存放、施工机具、设施存放和工程实施的任何地点。 1.1.15 项目基础资料，指发包人提供给承包人的经有关部门对项目批准或核准的文件、报告（选厂报告、资源报告、勘察报告）、资料（气象、水文、地质）、协议（燃料、水、电、气、运输）和有关数据等，设计所须的基础资料。 1.1.16 现场障碍资料，指发包人为承包人完成设计、进行现场施工所需要提供的地上和地下已有的建筑物、构筑物、须受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其他情况的资料。 1.1.17 设计阶段，指规划设计

21、、总体设计、初步设计、技术设计和施工图设计等阶段。 1.1.18 工程物资，设计文件规定的并构成永久性工程实体的设备、材料和部件，及竣工后试验所需的材料等。 1.1.19 施工，指承包人把设计文件转化为工程的过程，包括土建、安装和竣工试验等作业。 1.1.20 竣工试验，指工程的土建、安装完工后，工程或（和）单项工程被发包人接收前由承包人负责进行的试验。 1.1.21 施工竣工，指工程已按合同约定和设计要求完成土建、安装，并通过竣工试验。 1.1.22 工程接收，指工程或（和）单项工程通过竣工试验后，为使发包人的操作人员、使用人员进入岗位进行竣工后试验、试运行准备，由承包人与发包人进行工程交接

22、，并由发包人颁发接收证书的过程。 1.1.23 竣工后试验，指工程被发包人接收后，按合同约定由发包人自行组织的试验、或在发包人组织领导下并由承包人指导进行工程的功能试验。 1.1.24 试运行考核，指根据合同约定，在工程完成竣工试验后，由发包人自行或在发包人的组织领导下由承包人指导下进行的包括合同目标考核验收在内的全部试验。 1.1.25 考核验收证书，指试运行考核的全部试验完成并被验收后，由发包人签发的验收证书。 1.1.26 工程竣工验收，指承包人接到考核验收证书、完成扫尾工程和缺陷修复，并按合同约定提交竣工验收报告、竣工资料、竣工结算资料，由发包人组织的工程结算与验收。 1.1.27 项

23、目进度计划，指自合同生效之日起，按合同约定的工程全部实施阶段（包括：设计、采购、施工、竣工试验、工程接收、竣工后试验至试运行考核各阶段的）或合同约定的若干实施阶段的时间计划安排。 1.1.28 施工开工日期，指合同协议书中约定的，承包人开始现场施工的绝对篇三：合 同 文 本(光伏电站) 合 同 文 本 项目名称： 项目地点： 静态造价： 设计单位（或施工单位，以下简称甲方）: 本溪市恒鼎光伏科技有限公司 建设单位（或业主，以下简称乙方）: 经甲乙双方协商，根据中华人民共和国颁布的合同法要求，为了确保分布式光伏电站项目顺利完成，明确甲乙双方责任、权利和经济关系，鉴定本合同，双方共同履行。 第一条

24、 甲乙双方责任 一、 根据乙方用电要求，甲方经过对乙方安装现场实际勘测，科学 合理的制订分布式光伏电站安装方式及容量，确定其项目方案。 二、 乙方的分布式光伏电站项目安装现场如涉及公共区域，需要提 供物业管理部门证明。法人单位需要提供营业执照，自然人需要提供个人身份证明和房产证明。 三、 甲方配合乙方对分布式光伏电站项目申请备案，到电业管理部 门办理其项目相关手续，申请国家度电补贴(国家发改委2014文件，分布式光伏电站度电补贴0.42元)。 四、 甲方负责乙方分布式光伏电站一站式服务，提醒乙方对其电站 日常注意事项。甲方提供5年不包扩设备异常损坏的售后服务。 五、 乙方可以自行管理分布式光伏

25、电站，也可以有偿委托甲方管理 其电站，需要签署甲乙双方分布式光伏电站管理协议备案。 第二条 项目工期 本项目自 年 月 日开始施工，至 年月 日施工完成并达到验收条件。甲方协助乙方整理项目相关资料备案，等待电业管理部门验收并网。如因天气等原因工期延后，延后日期顺延；如因甲方或乙方原因造成项目工期延期，经甲乙双方约定，其违约方违约金额按 元/天计算。不可抗拒的因素除外。 第三条 项目承包方式 分布式光伏电站项目，由甲方提供一站式服务，其项目静态投资为10元/瓦，按合同要求分步付款。如需开具发票，需要乙方提供税赋，普通发票为项目静态投资额的6%，增值税发票为项目静态投资额的17%。 第四条 项目质

26、量 甲方所使用的光伏产品符合光伏元器件国际A类标准，光伏电池组件寿命可达25年，其效率衰减仅为0.8%。项目质量达到供电管理部门的供电标准和行业标准。如光伏组件等设备在保质期内发生质量问题由甲方全权负责。 第五条 项目容量方式及合同价格 一、项目容量：根据乙方用电要求，甲方经过对乙方安装现场实际勘测，根据电业管理部门分布式电源接入方案要求，乙方所安装的分布式光伏电站容量为Wp。其项目形式为（方框内打“”选择）： 1、发电自发自用 2、发电自发自用余电上网 3、发电全部上网二、乙方所安装的分布式光伏电站静态投资为：￥ 万元， 大写为：￥ 万 仟 佰 元 角 分。不包括电业管理部门发生的一切费用。

27、 第六条 付款方式和付款时限 一、 付款方式（方框内打“”选择）： 1、 现金 2、 支票 3、 汇款 二、 付款时限： 签订本合同时，乙方向甲方支付设计保证金为项目静态投资额的10%，设计完成一周内乙方向甲方再支付静态投资额的80%，项目验收一周内乙方向甲方支付静态投资额的10%余款。 第七条 供电管理部门办理相关并网备案手续等不包括在项目工 期内 第八条 违约责任 在本合同履行期间，甲乙双方如有违约造成的经济损失，由违约方负责赔偿违约金，即项目静态投资额的100%。如有未尽事宜，甲乙双方本着友好协商的原则处理，补充商榷协议。如无法解决，甲乙双方可以向甲方所在地人民法院起诉。 第九条 合同文本数量 本合同一式六份，甲乙双方各一份，其余四份发改委能源处、电业管理部门备案使用。本合同经甲乙双方签字盖章后生效。 甲方（盖章）： 法定（或委托）代表人： 单位地址：本溪市溪湖区姚溪路2号 开户银行： 账号： 联系电话：024-42963188 乙方（盖章）： 法定（或委托）代表人： 单位地址： 开户银行： 账号： 联系电话： 合同签订地点： 合同签订时间： 年 月 日