《办公楼装修装饰合同样本.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《办公楼装修装饰合同样本.doc（9页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、委托单位（以下简称甲方）:深圳市宝安区人民法院设计单位（以下简称乙方）:深圳市华南装饰设计工程有限公司甲方委托乙方承担：深圳市宝安区人民法院办公楼二次装修 装饰工程设计，经双方协商一致，签订本合同。第一条 本合同依据下列文件签订：1.1中华人民共和国经济合同法。1.2 国家及地方有关建筑装饰工程、工程勘察设计管理规章、条例。1.3建设工程批准文件。第二条 本合同设计项目的名称，设计要求，设计内容：2.1 项目名称：宝安区人民法院办公楼二次装修 工程地点：深圳市宝安区 工程内容：宝安区人民法院办公楼二次装修 造价或面积：总建筑面积约1.58万平方米2.2 设计内容： 东西（A、B）两座塔楼，楼高
2、12层，首层至十二层室内装饰设计。2.3 设计要求 第三条 甲方向乙方提交的有关资料及文件：序号资料及文件名称份数内容要求提交时间01原始建筑平面图1清晰 年 月 日02原始建筑结构图1清晰 年 月 日03原始建筑剖面图1清晰 年 月 日04原始建筑电气图1清晰 年 月 日05原始建筑给排水图1清晰 年 月 日06原始建筑空调图1清晰 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日备注第四条 乙方向甲方交付的设计文件(详见附件）第五条 设计收费 5.1 本次合同项目的设计费为（ 人民 币）389172元。大写: 零 佰 叁 拾 捌 万 玖仟 壹 佰 柒拾 贰
3、 元 整 。 5.2 设计收费依据：甲乙双方约定，根据国家工程勘察设计收费标准相关规定，本项目投资额暂按800万计算，并下浮18%，以政府对本项目的实际投资额决算。第六条 付款方式 6.1 本合同生效后 3 天内，甲方付给乙方总设计费的30%，即 116750 元。 6.2交施工设计图 7 天内，付总设计费的60%，即 22910 元。 6.3工程竣工时，结清全部设计费（以施工单位申报竣工验收日为准）。第七条 甲方责任 7.1甲方近本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。 甲方提交上述资料及文件超过期限15天以内，乙方按本合同第四条规定交付设
4、计文件时间顺延；规定期限超过15天以上的，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。 7.2 甲方变更设计委托事项或因提交的资料错误，或对所提供资料作较大修改，造成乙方设计返工，除双方需协商签订补充合同（或另订合同），重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付相应的费用。 7.3 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同必须书面通知乙方，乙方接通知后，未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开始设计工作的，甲方根据乙方已完成的设计量向乙方支付费用。（按深圳市装饰设计收费标准规定） 7.4 甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费用，每逾期支付一天，应承担应付金额千分之三的逾期违
5、约金。愈期 7 天以上时，乙方有权中止履行下阶段工作，并书面通知甲方。发生项目停、缓建，双方应协商应支付的设计费。 7.5 甲方要求乙方比合同规定时间提前交设计文件时，甲方应支付赶工费。 7.6 甲方有责任保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让、转卖、或用于本合同外的项目，如发生以上情况，则乙方有权索赔。第八条 乙方责任 8.1 乙方按本合同第四条规定向甲方交付设计文件；由于乙方自身原因，延误了按合同第四条规定的设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之三。 8.2乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，负责向施工方做设计交底，
6、参与工程竣工验收并出具意见。 8.3合同生效后，乙方要求终止或解除合同时，乙方应双倍返还定金。（不可抗力除外） 8.4 乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的技术、经济资料、如发生以上情况，甲方有权索赔。 第九条 各设计阶段文件的确认 乙方交付设计文件后，甲方应尽快给予确认或提出修改意见，超过下列期限后不给予回复，视为确认。乙方交付方案设计后 7 天，扩大初步设计 7 天，施工图设计 25 工作日，甲方审查设计文件的时间及乙方根据甲方要求修改文件的时间不计算在设计工期内，一般方案修改不再绘制效果图。方案阶段发生整体修改或者重新设计，按以下办法处理：（a）乙方无偿负责整体修改二次方案，二次以上的整
7、体修改，乙方另收取工本费。（b）在上条（a）的基础上，方案仍不能满足甲方要求，双方可以在甲方支付设计方案费及修改工本费的基础上协商解除设计合同，设计成果归甲方所有。第十条 施工技术配合 10.1甲方如需乙方提供施工技术配合,甲方应支付乙方施工技术配合费。施工技术配合费 元。 10.2施工技术配合费支付方式: 10.3 乙方提供施工技术配合应负责下列事宜: 10.3.1协助甲方招标及签订施工合同； 10.3.2 供给工程需要的详图； 10.3.3 指导施工，解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。第十一条 其他 11.1 如甲方中途变更设计或要求增加设计内容，应以书面通知已方并签订合约（为合同附件）
8、。 11.2甲方委托乙方承担合同内容之外的工作服务，另行支付费用。 11.3 本设计合同在履行过程中发生纠纷，委托方与承接方应及时协商解决，协商不成，双方同意由 仲裁（双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉） 11.4本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 11.5 本合同一式四份，甲乙双方各执二份。 11.6 甲、乙双方任何通知文件应按下列通讯地址为准。甲方：乙方：若通讯地址有变，应以书面通知对方。 第十二条 合同的生效与终止 本合同双方签字盖章之日起生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。委托方： 承接方： （盖章） （盖章）法定代表人： 法人代表人：单位地址： 单位地址：电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：银行帐号： 银行帐号：签订合同代表： 签订合同代表：日期： 日期：补充条款： 说明：篇幅不够可加附页。所载条款须经甲、乙双方签字盖章后有效。
