《影院装修工程合同书.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《影院装修工程合同书.doc（20页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、影院装修工程合同书 篇一：电影城装修规范合同书装饰工程合同书甲方（发包方）：地址：乙方（承包方）：地址：身份证（企业营业执照号码）：按照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建设部住宅室内装饰装修管理办法的规定，结合本工程具体情况，甲、乙双方本着自愿、平等、诚实、信任的原则协商一致，共同订立如下条款，以资双方共同信守。第一条工程概况11工程名称：1213工程项目及承包范围：具体见工程预算表。14工程内容：具体详见工程预算表。15承包方式：具体详见工程预算表。16承包日期：自年月日始，至工期共17工程预算总额：人民币元整（小写：元）第二条 工程款付款方式的约定21甲方是以下第款约定的付款方式向乙方
2、支付：211预算造价在人民币30，于签署本合同当日，甲方向乙方一次性支付双方认可的报价单上确定的工程款总额的50%比例的备料款。乙方在甲方协助下办理完毕进场施工手续并进场施工；工程施工过程中，泥水、电工完成前期工程，木工进场时，甲方向乙方按工程总造价45%比例支付工程款；另5%比例装修工程余款，自双方验收合格办理移交手续时，由甲方一次性向乙方支付完毕。212预算造价在30，001.00元至200，000.00元之间工程：于签署本合同当日,甲方向乙方一次性支付工程总造价35%比例的备料款,乙方于收妥该备料款之次日起7个自然日内,备齐装修所需的基本物料(工程特殊用料和/或变更部分物料除外)，并在甲
3、方协助下办理完毕进场施工手续；签署本合同第7个自然日内，甲方向乙方按工程总造价30%支付工程款；签署本合同第21个自然日内，甲方向乙方按工程总造价30%比例支付工程款；另5%比例装修工程余款，自双方验收合格办理移交手续之日起7个自然日内，由甲方一次性向乙方支付完毕。213算造价在人民币200，000.0元以上或有特殊要求的家装工程（别墅、开发商套餐式装修等）或大型公装工程：22隐蔽工程验收表中水、电改造、防水工程款项，甲方按以上约定的付款方式支付乙方23工程施工期间，如甲方特殊要求，须乙方比合同工期提前竣工时，应征得乙方同意；乙方提前竣工，甲方须支付乙方因赶工期增加的相应费用（费用额度根据工程
4、具体情况由甲乙双方另行协商）24施工过程中，如甲方未按以上约定付款方式及时付清款项，每延误一天，乙方有权向甲方按工程总造价0.1%的标准收取滞期费，直至甲方付清为止；付款时间延误7个自然日以上的，乙方有权单方面终止履行该合同，甲乙双方办理工程结算手续；已收工程款项，无论工程是否完结，乙方不予退还；乙方已施工工程，甲方未支付工程款的，须按实际工程量支付乙方工程款。25工程竣工后自乙方发出办理移交手续，通知之日起3个自然日内向乙方一次性付清工程尾款，乙方有权向甲方按50元/自然日的标准收费滞期费，直至甲方付清为止。26甲方应付的工程款项，不得交付予非合同签署人或非合同签署人之委托人，否则，由此产生
5、的一切后果由甲方自行承担。第三条工期约定31签署该合同后，边设计边施工的设计时间约定：311该合同签署当日，乙方须出具平面改造方案图，甲方亲自认可后，作为开工资料，交乙方项目经理办理开工手续。312预算造价10万元以下工程，乙方须在签署该合同5个自然日内出齐所有施工方案图，供甲方审核；甲方须在接到审图通知3个自然日内，对施工图纸进行确认或提出修改意见；修改方案，乙方须在甲方提出修改意见3个自然日内完成，并交甲方重新审核确认。313预算造价20万元以下工程，乙方须在签署该合同10个自然日内出齐所有施工方案图，供甲方审核；甲方须在接到审图通知3个自然日内，对施工图纸进行确认或提出修改意见；修改方案
6、，乙方须在甲方提出修改意见5个自然日内完成，并交甲方重新审核确认。314预算造价20万元以上工程，乙方须按甲、乙双方约定的时间内，出齐施工方案图，供甲方审核。32签署该合同前，已做设计方案的施工工程，不按上述方式对设计时间进行约定。33因乙方设计方案出图和/或改图不及时，造成工期延误，工期不顺延；因甲方审图和/或确认方案不及时延误工期，工期顺延。34施工过程中，甲方要求修改个别设计方案的，须在该工程项目未正式施工前通知乙方施工管理人员/或设计师，乙方设计师须在接到通知3天内进行修改，并通知甲方确认，因此而造成的工期延误，工期顺延；如因设计师设计方案失误和/或客户提出方案修改意见，设计者修改出图
7、不及时导致工期延误的，工期不顺延。35施工项目中由甲方提供的装饰材料，乙方须提前填列甲方准备材料通知单交付甲方，以便甲方及时备料；甲方接到该通知单后，须按通知单要求准备材料；如因甲方准备材料不及时或不准确，延误工期，工期顺延；如因乙方不及时通知甲方准备材料或通知内容错误，导致甲方不能及时和/或准备材料不准确而延误工期，工期不顺延。36施工过程 中， 因甲方示按该合同约定之付款方式付款且延误至3个自然日以上的，乙方有权停止施工，直至甲方付清款项，乙方继续施工，由此造成的工期延误，工期顺延。37施工过程中，隐蔽工程施工完毕，甲方在接到工程验收通知单后，因故未能及时进行隐蔽工程验收并要求复验的，由此
8、造成的工期延误，工期顺延。38因甲方原因，增加工程量和/或工程项目更改时，工期顺延。39因乙方设计方案有误、乙方提供材料不符合该合同之乙方提供主要材料明细表附表约定及施工质量不合格，引起工程返工而导致的工期延误，工期不顺延。310因乙方安排组织施工不当导致的工期延误，工期不顺延。311工程竣工后，甲方提出整改要求的，由此造成的工期延误，工期不顺延。312因甲方所属物业管理部门原因导致的工期延误，工期顺延。313因停水、停电、台风等客观原因导致的工期延误，工期顺延。314因消防工程、中央空调工程原因导致的工期延误，工期顺延。315无论何原因引起的工期变更，须由甲乙双方对变更原因、变更时间予以协商
9、确认，并签署施工工期变更确认单。316以上条款中之工期顺延条款造成合同工期延误，甲乙双方互不支付工期延误费；工期不顺延条款造成合同工期延误，由乙方按50元/自然日标准向甲方支付延误费。第四条 工程项目（内容）变更的约定41签署本施工合同后，如甲方要求删减工程预算表中部分工程项目（内容），甲乙双方须签署工程项目（内容）变更确认单；已下料的施工工程项目，甲方须按该删减项目的具体损失额度向乙方支付材料费、人工费。42开工后乙方未采购材料，甲方对双方约定之乙方提供材料提出变更，甲乙双方按材料差价及时补偿。43开工后乙方已采购但尚未使用材料，甲方对双方约定之乙方提供材料提出变更，甲乙双方须签署工程项目（
10、内容）变更确认单并按材料差价及时互补差价，甲方按放弃使用材料之采购总价的2%支付乙方材料采购费用；已进行施工处理的材料，甲方按材料采购价的100%支付材料费、人工费。44如乙方未按工程预算表、乙方提供主要材料明细表规定使用材料、进行施工，甲方提出删减工程项目（内容），甲乙双方须签署工程项目（内容）确认单，甲方不再承担任何费用。45施工过程中，如甲方要求增加施工项目（内容），甲乙双方须签署工程项目（内容）确认单，乙方按工程项目（内容）确认单组织设计、施工。第五条 工程质量及验收的约定51乙方须按照本合同之附件工程预算表、所列明的材料标准采购施工材料；甲方可对装饰饰面板等材料之颜色、花样进行确定；
11、对乙方所采购材料按乙方提供主要材料明细表所列明标准进行验收。52乙方须按照本合同之附件工程预算表中所规定施工工艺进行施工。53如乙方未按工程预算表规定使用材料、进行施工，甲方有权要求拆除重做，重做所浪费的材料、人工由乙方负责。54甲乙双方按海南家庭装修验收标准进行施工质量验收；工程验收分隐蔽工程验收、竣工工程验收二种。55隐蔽工程验收：隐蔽工程施工完毕，乙方开出工程验收通知单通知甲方进行隐蔽工程验收；甲方自接到工程验收通知单2日内，协同乙方进行隐蔽工程之工程量/工程质量验收，工程验收合格，甲乙双方签署隐蔽工程验收表；如甲方在通知时间内不能及时进行验收且未另行约定验收时间的，乙方可自行进行验收并
12、进行下一部施工内容，甲方须对此予以承认签署隐蔽工程验收表；如乙方自行进行验收后，甲方提出复验的，乙方须配合复验，如复验合格，由此引起的一切损失由甲方承担，如复验不合格，由此引起的返工费用由乙方承担。56竣工工程验收：工程施工完毕，乙方开出工程验收通知单通知甲方进行竣工工程验收；甲方自接到工程验收通知单3日内，须协同乙方进行竣工工程之工程量/工程质量验收；竣工工程验收完毕，甲方对工程质量提出整改要求的，乙方须按甲乙双方约定的整改时间内完成整改内容及进行竣工工程复验；如甲方在约定时间内不能及时进行竣工工程验收及复验且超过3个自然日的，自3日后，甲方必须按50元/天支付乙方施工场地看护费；竣工验收完
13、毕，甲乙双方签署工程竣工验收表并办理工程移交手续。57未经甲乙双方共同验收或未办理工程移交手续，而甲方自行入住的工程，该工程从甲方入住之日起视同甲方已验收合格。第六条 工程结算的约定61工程竣工，甲乙双方办理完移交手续后，乙方须在2个自然日内向甲方送达工程结篇二：电影院装修合同装修合同委托单位（甲方）：承接单位（乙方）：现甲方委托乙方承建本工程，经双方协商，根据经济合同法的有关规定，确认执行以下条款，双方共同遵守：第一条 工程名称：新安县奥斯卡影城4-5号厅装修。第二条 工程地点：新安奥斯卡影城。第三条 工程范围和内容：施工图纸范围内。第四条 工程造价：叁佰陆拾万圆整。第五条 承包方式：包工包
14、料。第六条 施工日期：本工程工期自2015年9月15日至2015年12月第七条 双方必须明确主要责任：1、甲方应配合施工，提供乙方开工以及施工过程中必要条件；2、甲方应监督乙方在施工过程中所使用的材料及工程质量。（二）乙方的主要责任1.乙方应按装饰规范认真施工。2.乙方应按国家安全防范有关规定施工，如违章操作发生事故由乙方负责。第八条 工程付款和结算方法：1、采用现金结算方式，甲方先预付总造价50%的预付款，余款在工程结束后3个月付30%，一年无质量问题则将剩余的20%全部结篇三：电影院装修合同范本1建筑装饰工程合同发包方（甲方）：承包方（乙方）：按照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包
15、合同条例的规定，结合本工程具体情况，甲乙双方达成如下协议:第一条：工程概况11、工程名称：12、工程地点：13、承包范围：（以报价单为准）。14、承包方式：双包（乙方负责包工包料）。15、工期：16、工程质量：甲方验收合格（符合第五条约定）。17、合同价款：第二条：甲方工作21、开工前两天，向乙方进行现场交底，全部腾空施工现场，清理影响施工的障碍物。22、指定 为住工地代表，负责合同的履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。23、协助有关部门做好现场保卫、消防。协助乙方垃圾处理等工作。24、确实需要拆改原建筑物结构或沿设备管线，涉及到必须向有关部门办理审批手续的
16、由甲方负责到有关的部门办理相应的审批手续。第三条：乙方义务31、指派为乙方住工地代表，负责合同的履行。按合同约定的要求组织施工、保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。32、严格按照施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录参加竣工验收，编制工程结算。33 、遵守国家或地方或政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保管好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏，做好施工现场保卫和垃圾清纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题乃及周围单位（住户）的关系。34、施工中未经同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线
17、。35、工程竣工未移交甲方之前，负责现场的一切设施和工程成品进行保护。第四条：关于工期约定41、因甲方未按约定，而影响工期时，工期顺延。42、因乙方责任，不能按期开工或者中途无故停工，影响工期，工期不顺延。43、因甲方变更设计，或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延，乙方可以不承担延误之责任。44、因甲方、变更设计、施工图纸及施工方案等，造成乙方停工、返工等情况的、甲乙双方应就此所造成的工程总价款的增加及其他另行签定书面协议且工期顺延。1第五条：关于工程质量及验收的约定51、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装潢工程质量
18、验收规范（GB50210-2001）等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。52、本工程质量应达到国家质量评定合格标准，部分或全部项目争取优良标准。53、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检验与验收手续、甲方不按时参加隐蔽工程中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验收，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，若由此造成停工，则工期将顺延；若复验不合格，起复验及返工费用有乙方承担，但工期也予以顺延。54、工程竣工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方应自接到乙方书面通知后三日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另
19、定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担现场自行看管责任。第六条：关于工程价款及结算的约定61、双方商定本合同价款采用以下方式：62、固定单位价。工程造价原则上不做调整，除甲方要求有大的设计变更除外。个别材料、设备单价如有增加，另行商定。第七条：关于材料供应的约定71、乙方负责材料的提供；同时，甲方负责提供材料的存放场地。第八条：有关安全生产和防火的约定。81、甲方提供的施工图纸和作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火规范。82、乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规程、中华人民共和国消防条例和其他相关的法规、规范。第九条：奖励和违约责任91、由于甲
20、方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 元。甲方不按合同的约定拨款，每拖延一天，按工程总造价款的万分之五支付乙方滞纳金。若延期付款超过10天，乙方有权中止履行合同，即停工。92、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方向甲方支付金额800元的违约金，但该违约金最高不得超过工程总造价款的百分之五（即 元）。若延期竣工超过10天，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任和赔偿责任。93、甲方未办理任何手续，擅自同意拆原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。94、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动
21、用，造成的损失由甲方负责。29.5、由于不可抗力而使一方未能履行本合同之全部或部分义务时，根据不可抗力的影响，本合同的全部或部分可免除责任。第十条：争议处理10.1本合同在履行期间发生争议时，双方可协商解决；自争议发生之日起三十日内协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。第十一条：特约条款：11.1、11.2、双方确认本合同项下工程的保修为 个月，自工程验收合格之日起起算。笫十二条：附则12.1本合同自甲方盖章乙方签字之日起生效，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。12.2、本合同履行完成后自动终止。12.3 乙方签订本合同时应当向甲方提供本人的身份证复印件和履行本合同的有关施工人员的资质证明。12.4、施工合同范围参照后附所列装饰工程报价单。附件1为报价（本报价单不含家具，部分辅材见报价单）。甲方（盖章）： 乙方（签字）：单位地址：电话：手机：传真：单位地址： 电话： 手机： 传真： 2010年 月 日2010年 月 日3
