《建筑施工劳务承包合同.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建筑施工劳务承包合同.doc(8页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、建筑施工劳务承包合同劳务合同甲方: 乙方: 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲方和乙方协议达成一致意见,就工程施工项目和方式以及有关事项,订立合同,共同遵守。 第一条 工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3工程内容: 施工图纸内全部土建内容(毛墙毛地)1.4工程面积: 按实结算 1.5承包方式: 劳务总承包 1.6结构形式: 框架、框剪结构 1.7形式日期:2012年10月15日1.8总日历工期:具体以业主要求为准1.9合同单价:700元/1.10计算方式:按实际建筑面积计算(设计变更按实际工程量计算
2、)。1.11承包工程的内容:施工图范围内全部土建。包括周转架料租赁,施工机械设备(含塔吊井架)租赁、安全防护(含防护网、密目网等)、现场文明措施(场地硬化,现场围挡),内、外脚手架、设备防护架,均属合同单价包干范围内,不属于包干范围的内容:水电暖施工、水雨管安装、楼梯扶手以及酒店予埋件安装防水、保温、涂料、墙地砖粘贴等二装内容。第二条 工期要求2.1工期2.11按照甲方的施工组织设计内总工期进度计划要求完成。2.2工期延误2.2.1对以上造成工程推迟的延误,经监理、建设单位签字确认、工期相应顺延。2.2.1.1因设计变更并经业主、监理方认可的文件;2.2.1.2不可抗力的自然灾害;2.2.1.
3、3合同中的其他约定或甲方代表同意给予顺延的其他情况;以上情况发生后5天内,乙方应就延误的内容向甲方项目部提出局面的报告,由甲方项目部确认工期顺延的时间。但由于不可抗力的因素造成乙方停工损失,工期顺延、由甲方赔偿乙方的一切损失。乙方没有按约定办理手续,工程不能按合同工期完工,乙方应承担违约责任。1、乙方工期如严重滞后,而又不能尽快改观时,甲方有权解除本合同。2、停工待料超过3日外甲方支付每个工人生活费每天 30 元,超过3日以上甲方每天补助每个工人 150 元/天。并承担机械及周转材料按实际发生结算由甲方补偿给乙方租赁费,特例原因,甲、乙双方共同协商。3、甲、乙双方合同签订后,乙方五日内向甲方缴
4、纳履约保证金 100 万。4、本合同未尽事宜,双方另行协商。第三条 工程款支付1、乙方垫资到地上三层,甲方支付乙方完成给出了的80%。2、春节工人放假时,乙方自行安排劳务工资。2013年3月15日前工程不能正常进行开工,甲方七日内无息退还保证金100万,并承担乙方所产生的一切费用。3、三层以上月进度80%,主体封顶90%,二次结构结束后给95%,总结算结束付到99%,剩余1%,一年内结清。4、酒店00完成后支付到80%,二次结构结束后,以上按月进度支付到95%,总结算付到99%,剩余1%,一年内结清。装潢余款另议。5、经甲方批准的单价为包干价,单价内已含管理费、并含大型机械设备进出场、安拆、中
5、小型机具及焊机、胶全板、木架板、低值易耗品费(钢筋绑扎铅丝、元钉、绳索、铁丝、劳保用品、焊条、切割机(片)、工附具斗车、灰桶等)(夜间照明设施、室外固定照明由甲方负责)。(塔吊设备由甲方提供电源接口到塔吊处,钢筋加工房用电线路机械50m内)现场水电设施由甲方承担费用,三级配电箱及水设施安装全部由甲方负责。施工水、电由甲方提供至50米内。甲方提供乙方办公和住宿。砼泵车由甲方提供以及泵管乙方负责安拆、回填,甲方提供机械,乙方人工配合。现场(生活用电、用水、施工用电、用水)发生的费用由甲方提供。第四条 质量要求1、质量标准:一次性通过验收合格。2、乙方在施工过程中必须严格按图纸施工及执行国家现行规范
6、、标准条例。如造成质量问题,乙方必须按规定整改或采取补救措施,并承担由此而发生的全部费用和承担工期延误的责任。第五条 安全、文明(一)安全1、必须严格执行国家相关安全生产管理条例及操作规程,遵守企业相关安全生产的各项规章制度,杜绝违章作业,确保安全生产。2、乙方必须对施工参建人员进行安全培训及教育,“四口五临边”防护,持证上岗,办理必须具备的各类证件,其费用由乙方全部承担。3、乙方必须坚持提前安全技术交底,做好安全检查,如发生不按操作规程所造成的安全事故因乙方原因由乙方自行负责。4、机械设备必须建立健全使用、检查、维修、保养制度,不准超负荷、带故障运行,并配置符合规定的安全防护装置。5、乙方如
7、违章操作安全事故及其他原因发生的他人安全事故,乙方必须在限期内妥善处理好事故,并按事故“三不放过”的原则,按事故原因、责任人,制定相应措施切实做好安全考试管理工作,否则,其责任由乙方负责。(二)文明施工1、乙方必须严格执行国家对建筑工程现场的管理条例、标准,国家相关环境保护的法律、法规和业主及甲方的有关规定,工程项目如因违法被处,乙方必须负责处理整改。2、乙方在施工过程中必须确保工程的安全文明生产达标,力创安全文明样板工地。3、在确保安全文明生产达标和力创安全文明样板工地的过程中,属乙方负责的范围或区域所发生的费用,由乙方承担,不属于乙方范围或区域由甲方承担。4、如因乙方原因使本工地文明生产不
8、能达标,甲方将追究乙方责任。5、乙方进入施工现场人员必须认真审查、保证人员的政治素质,身体素质和技术水平,年龄控制在18-50岁之间,严禁使用童工、孕妇及喝酒的工人。6、乙方应对施工现场工人进行安全治安等方面的教育,严禁在施工现场内聚众闹事、斗殴、赌博,如发生班组之间的打架斗殴及其他治安事件,甲方有权对乙方处以100-500元的罚款。第六条 甲乙双方的权利和义务一、甲方的权利和义务1、甲方负责协调当地政府、周边村组及乡邻单位和村民关系,以确保乙方顺利施工。2、如工程进度款甲方未按时支付,应以当前工程应付款总额每日1.5%赔偿,并承担量违约责任。3、对甲方所检查出的问题,乙方必须在规定时间内进行
9、整改,经甲方确认后,方能继续施工,对由此而产生的工期延误和乙方的损失,甲方概不负责。二、乙方的权利和义务 1、乙方必须按照工程施工要求排辈足够的工程技术管理人员,负责收集整理承包范围内主要设备方面的相关资料。2、服从甲方现场管理 人员的指导监督,按批准的计划、方案精心施工,确保工程质量、工期及安全文明。3、乙方在施工中必须做到工完场清、现场整治有序,制定相应措施确保护已完成品不受损坏,如因乙方原因造成其他已完部分、分项产品受损,乙方必须修复或委托他方帮助修复并承担全部费用。4、乙方必须遵守甲方制定的施工现场安全管理制度及处罚条例。5、机具设备,材料进场后必须按总体布置方案对方、堆码整齐,不得随
10、意安置,确保现场文明、整洁、安全。第七条 其他事项和约定1、本合同约定若乙方在施工阶段发生拖欠工人工资行为时,甲方有权从乙方工程款中代扣。甲方负责所有工地人员的保险。2、工作事故,如因乙方现场发生重大工伤事故,按各自的责任大小双方协商,参照国家有关法律、法规条例。但具体善后工作均由乙方负责安排和处理,甲方不直接对乙方工人和家属。第八条 纠纷处理与合同终止与生效1、如发生纠纷,双方应协商解决,协商不能解决的可提请当地仲裁或向当地法院提起诉讼。2、本合同经双方 签字盖章后,如有期中一方违约承担一切损失,并赔偿保证金的1,保证金到甲方指定帐户生效。3、本合同未尽事宜,双方另行协商。4、本合同一式四份,甲、乙双方各执两份。施工图以外的另行计价,见面所付清单报价表。甲方: 乙方:法定代表人: 法定代表人:公司地址: 公司地址:联系电话: 联系电话:开户银行: 开户银行:帐号: 帐号:年 月 日 年 月 日