《建设工程合同(含FIDIC)条款复习题大全.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程合同(含FIDIC)条款复习题大全.doc（30页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、建设工程合同(含FIDIC)条款复习题大全建设工程合同（含FIDIC）条款 (课程代码04231)一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分共20分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号 【 】A有名合同与无名合同 B要式合同与不要式合同C双务合同与单务合同 D有偿合同与无偿合同2要式合同必须采用 【 】A口头形式 B法律规定的形式C口头或书面形式 D书面形式3甲开发某高层商住楼，与乙签订了该高层商住楼的施工承包合同，后因开发商甲的资金出现问题，经与丙开发商协商，转让了该项目的开发权，而原来签订的施工承包合同依然成立。此时，该施工合同的主体为 【 】
2、A丙与乙 B甲与乙C丙与甲 D丙或乙4下列关于要约与承诺的表述中，错误的是 【 】A要约可以撤回 R要约可以撤销C承诺可以撤回 D承诺可以撤销5某供应商向某建筑公司发出一份销售建筑材料的广告，其 【 】A要约 B要约邀请C承诺 D合同6下列关于合同无效的表述中，正确的是 【 】A一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同 B因重大误解订立的合同C以合法形式掩盖非法目的 D违反地方性法规的强制性规定7根据合同法规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到期消失的行使期限是 【 】A1年 B2年 D4年 【 】A自己的 B他人的C第三人的 D债务人的9按照建筑工程施工合同（示范文本）的规定，工程预付
3、款的比例是 【 】A安装工程一般不超过合同价的30%R建筑工程一般不超过单项工程工作量的30%C建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30%D安装工程一般不超过当年安装工程工作量合同价的30%10在下列情况中，发包人不能请求解除合同的是 【 】A承包人明确表示不再履行合同义务的B已完成的建设工程质量不合格，但承包人同意修复的C承包人将承包的建设工程违法分包的D因不可抗拒力致使合同目的不能实现的11FIDIC合同条件规定，控制使用计人合同总价用于指定分包商所完成工作开支的暂定金额的是 【 】A承包商 B业主C工程师 D指定分包商12由于设计错误导致工程质量事故，发包人不解除合同情况下，设计人应承
4、担的违约责任除了负责提出补救措施，应 【 】A不再承担其他赔偿责任 B返还设计合同规定的定金C免收直接损失部分的设计费 D双倍返还设计合同规定的定金13根据FIDIC施工合同条件的约定，在颁发工程接收证书前的任何时间 【 】A发布指令 B发出邀请C发备忘录 D业主建议14索赔是当事人一方向另一方提出索赔要求的行为，相对而言，更加困难一些的索赔是【 】15A发包人向供应商的 B承包人向供应商的C发包人向承包人的 D承包人向发包人的15担保合同是一种 【 】A实践合同 B主合同C从合同 D无偿合同16作出仲裁裁决后，当事人一方不履行时，对方可以 【 】A申请重新仲裁 B向人民法院申请强制执行C向建
5、设行政主管部门申请强制执行D向人民法院起诉17. FIDIC(1999年版)施工合同条件又称“新红皮书”，主要适用于 【 】A房屋和工程施工 B电气和机械工程c设备和设计 D顾客和咨询18根据我国建设工程施工合同文本，设计变更发生后，承包人提出变更工程价款报告的时闻限额为工程设计变更确定后 【 】A7天 B14天 D28天 【 】A协商 B调解C仲裁 D诉讼20合同管理信息系统的主要功能不包括 【 】A信息收集 B信息存储C信息加工 D信息分解二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号 】A运输合同为无
6、偿合同 B工程施工合同为双务合同C寄存合同为实践合同 D勘蔡设计合同为要式合同E赠与合同为有偿合同22合同纠纷仲裁解决的特点是【 】A体现当事人的意思自治C执行的强制性B一裁终局性D当事人可控制性 E独立仲裁性23根据我国现行建设工程施工合同（示范文本）中关于施工质量和检验的规定，以下说法正确的是 【 】A因承包人原因工程质量达不到约定质量标准，由承包人承担违约责任B因工程师指令失误发生的追加合同价款，由发包人承担C对于已经隐蔽的工程重新检验时，若检验合格，发包人应承担由此产生的费用，赔偿承包人损失，工期不顺延D隐蔽工程质量符合有关标准要求，验收24小时 【 】A合同中已有适用于变更工程的价格
7、，按该价格变更合同价款B合同中只有类似于变更工程的价格，可参照类似价格变更合同价款C合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由业主提出适当的价格，经监理工程师硇认后执行D合同中投有适当或类似于变更工程的价格，由监理工程师根据工程所在地的市场价确定E合同中投有使用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，监理工程师确认后执行25施工合同履行过程中，发生下列哪些情况，应给承包人顺延合同工期？【 】A发生设计变更 B发包人延误移交施工现场C承包人采购的材料供货商未能按时交货D基础开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线E一周内工程所在地区累计停电12小时三、名词解释题（本大题共5小题，每小题3分，
8、共15分）26合同 27不安抗辩权 28基准日期 29抵押 30诉讼 四、筒答题（本大题共5小题，每小题5分，共25分）31简述定金的法律特征。 32按照FIDIC条件规定，在合同履行中出现哪些情况或条件时，承包商可以放慢施工速度或者暂停施工？ 33通常按照工程变更所包含的具体内容，工程变更可分为哪几类？ 34风险管理的主要任务是什么？ 35按照FIDIC合同规定，当实际测量的工程清单项目的工程量增减出现哪些情况时，应采用新的费率或价格？ 五、分析计算题（本大题共1小题30分）36某化工厂拟建一栋职工住宅楼，通过公开招标，选定某中外合资的建筑公司为施工单位，并参照FIDIC施工合同条件于200
9、7年5月20日与该单位签订了施工承包合同，合同总价为16 00万元，工期130天。监理单位为中方甲级监理公司，业主与监理公司按照国内的监理合同示范文本签订了监理委托合同。该工程于2007年6月2正式开工，建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准，业主代表、项目总监、承包方项目经理在“监理合同”及“施工合同”的原则下参照国际惯例，各项工作进展比较顺利。根据双方商定，人工费定额为40元工日，机械台班费为500元台班。合同规定由于甲方责任造成施工窝工时，窝工人工费按每工日20元计；窝工机械设备费按台班单价的60%计；而保函费、管理费、利润损失不予补偿。专用条款中明确6级以上大风、大雨、大雪
10、、地震等自然灾害按不可抗拒力因素处理。 在实际施工中发生了下例事件：事件1开工时，因施工单位自有的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日。 事件2基坑开挖后，遇软土层，需要进行地质复查，停工5天，窝工20个工日。拳件3主体结构一层施工时，由于业主要求进行设计变更，工程师下达了变更指令，由此增加用工20个工日，机械10个台班，某项关键工作延误3天（不存在窝工）。事件4主体结构三层施工时，遭遇7级大雨迫使暂停施工2天，造成人员窝工8个工日，施工机械受到损害损失5万元。事件5主体结构六层施工过程中，由于班组违章作业，因某主梁钢筋错位出现质量事故，监理方发现后通知承包商整改，直至合格为止。承包
11、商已执行监理方的报告，而业主代表向监理方行文讲：“项目基础工程出现质量事故，作为监理公司也有一定的责任，现通知你们被扣1%的监理费。”事件6为确保现场文明施工，业主代表行文要求承包方需将项目多余土方运到指定地点(合同规定)，若发现承包商任意卸土，卸1车罚款l万元（合同无此规定）。承包商违背这一指令任意卸土15车。当月业主代表在监理审定的监理月报中扣款15万元。承包商申述不同意扣款。问题：(1)上述14事件中哪些建筑公司可以向业主要求索赔？哪些事件不可以要求索赔？并说明原因。(2)14项事件工期索赔各是多少？总计工期索赔多少天？(3)工程师能批准的合理的费用索赔总额是多少万元？(4)建设工程施工
12、合同（示范文本>中关于合同约定工期内发生不可抗拒力事件的风险承担原则是什么？(5)事件5中，监理方对于扣减监理费的处罚是接受还是不接受？理由是什么？如果事件5造成了损失，业主应当向谁提出赔偿要求？ 工程合同管理参考答案 一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）1.C6.C11.C 二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分，错选、多选、少选或未选均无分。）21. BCD 22.ABCE 23.ABD 24. ABE 25.ABDE三、名词解释（本大题共5小题，每题3分，共15分）26.合同是平等主体的自然人、法人及其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务的意思表
13、示一致的协议。27.不安抗辩权双务合同中，有先为给付义务的一方，在另一方财产显著减少，有难为对待给付可能时，享有中止履行的权利。28.基准日期是指投标截止日期之前的28天所对应的日期。29.抵押是指债务人或者第三者不转移对所拥有财产的占有，将该财产作为债权人的担保。30.诉讼是指人民法院根据合同当事人的请求，在所有诉讼参与人的参加下，审理和解决合同争议的活动，以及由此而产生的一系列法律关系的总和。四、简答题（本大题共5小题，每题5分，共25分）31.答：定金具有以下法律特征：（1）定金在性质上属于违约定金，适用于债务不履行的行为。（2）定金责任是一种独立于其他责任形式的责任方式。给付定金的一方
14、不履行合同的，无权要求返还定金，接受定金的一方不履行合同的，应当双倍返还定金。（3）定金具有从合同的性质。32.答：出现下列情况或条件：（1）工程师没有按照规定的时间签收支付证书。（2）雇主没有按照规定时间提供资金证明或没有按时支付工程款。（3）雇主不能按时提供其他施工条件如材料、设备等。33答：可分为五类：设计变更、施工措施变更、计划变更、条件变更及新增变更。 2.B 7.A 12.C 3.A 8.A 13.A 4.D 9.C 14.D 5. B 10.B 15.C 16.B 17.A 18.B 19.D 20.D34.答：风险管理的任务是：（1）识别与评估风险。（2）制定风险处置对策和风险
15、管理预算。（3）制定落实风险管理措施。（4）风险损失发生后的处理与索赔管理。35.答：FIDIC合同规定，当实际测量的工程清单项目的工程量增减出现下列情形时，应采用新的费率或价格：（1）该项工作测出的数量变化超过工程量表或其他资料中所列数量的10%以上（2）此数量变化与该工作上述规定的费率的乘积，超过中标合同金额的0.01%（3）此数量变化直接改变该项工作的单位成本超过1%（4）合同中没有规定该项工作为“固定费率项目”五、计算分析题（本大题共1小题，共30分。）（1）答：（6分）事件1不可以要求索赔，施工单位的施工机械大修属于承包商自己应承担责任；事件2可以要求索赔，因该施工地质条件的变化是一
16、个有经验的承包商所无法合理预见的，承包商可以获得工期补偿及费用补偿；事件3可以要求索赔，因这是设计变更引起的，属于业主责任，承包商可以获得工期补偿及费用补偿；事件4可以要求工期索赔，7级大雨属于不可抗拒力（1分），由此引起的暂停施工应由业主承担，承包商可以获得工期补偿，但窝工费及施工机械的损害应由承包商承担，不能获得费用补偿。（2）答：（6分）事件1承包方不能索赔工期，事件2承包方可索赔工期5天，事件3承包方可索赔工期3天，事件4承包方可索赔工期2天。则 5+3+2=10（天） 承包方总计可索赔工期10天。（1分）（3）答：（6分）事件2承包方可索赔费用：2020 +550060%=1900（
17、元） 事件3承包方可索赔费用：2040 +10500 =5800（元） 则 1900+5800=7700（元）所以工程师能批准的合理的费用索赔总额是7700元。（4）（6分）答：因不可抗事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担： 工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；（1分）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；延误的工期
18、相应顺延。（5）（6分）答：监理方对于扣减监理费的处罚不能接受。因为事件5的质量事故是施工方的责任不能由监理承担。按照监理合同的相关规定，监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工期限不承担责任，而且在该事件中，监理方发现后已经通知承包方整改，直至合格为止，尽到了自己的责任，所以业主代表的处罚无理无据。业主应当向建筑公司（即施工承包方）提出赔偿要求。 建设工程合同（含FIDIC）条款 （课程代码04231） 本试卷共8页，满分100分：考试时间150分钟。 1分共20分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号 【 】A.拟建办公楼 B甲单位和乙单位C甲单
19、位与乙单位签订合同的行为D甲单位的权利和乙单位的义务2要式合同必须采用 【 】A口头形式 B法律规定的形式C口头或书面形式 D书面形式3根据我国合同法的规定，以下关于合同的表述不正确的是 【 】A合同是当事人意思表示一致的协议B合同的签订也可以经由当事人一方完成C合同的当事人具有平等的民事主体资格D合同是各种主体之间民事权利义务关系的协议4合同当事人一方将合同权利、义务全部或部分地转让给第三人，称为 【 】A合同变更 B合同生效C合同转让 D合同无效5合同的保全发生在 【 】A合同未生效时 B合同生效期间C合同被判定为无效后 D合同被撤销后6根据合同法规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事
20、由之日起到其消失的行使期限是 【 】Al年 B2年 D4年 【 】A一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B损害社会公共利益C以合法形式掩盖非法目的 D乘人之危订立的合同8建设工程竣工验收应具备的条件不包括 【 】A完整的施工管理资料 B完整的施工技术人员资质证件C施工单位签署的工程质量保修书 D主要建筑材料的进场试验报告9按照建筑工程施工合同的规定，工程预付款的比例是 【 】A安装工程一般不超过合同价的10%B建筑工程一般不超过合同价的10%C建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30%D安装工程一般不超过当年安装工程工作量的30%10工程师可以对已经验收的隐蔽工程提出重新检验的要求，
21、若重新检验发现工程质量不合格时，则应 【 】A由承包人承担其全部费用，工期不予以顺延B由发包人承担其全部费用，工期不予以顺延C由承包人承担其全部费用，工期应予以顺延D由承包人和发包人共同承担其全部费用，工期应予以顺延11在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是 【 】A代理与被代理关系 B雇佣与被雇佣关系C委托与被委托关系 D监理与被监理关系12依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天 】A索赔意向通知 B现场同期记录C索赔报告 D索赔证据13下列关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中，说法正确的是 【 】A工期不顺延，业主承担与工程有关的损失B工期不顺延，承包商承担与工程
22、有关的损失C工期顺延，损失按一定比例由双方共同分担D工期顺延，各自的损失各自承担，工程的损失由业主承担14被工程师要求暂停施工的工程，承包人要求复工时，应书面向工程师提出复工要求，工程师应当 【 】A立即给予答复 B在24小时 D提出处理意见15根据建设工程施工合同文本中相关条款，关于延期开工，下列表述正确的是【 】A承包人不能按时开工，应不迟于协议书约定的开工日期前5天向工程师提出申请B工程师在接到延期开工申请后48天 【 】A国 B国际工程施工C国际和国 D有限国际招标17在FIDIC合同条件下，有权将部分工程项目的施工任务发包给指定分包商的是【 】A总包单位 B承包商C雇主 D设计单位1
23、8签订保证合同的当事人应该是 【 】A.债权人与债务人 B保证人与被保证人C债权人与保证人 D保证人与债务人19在解决建设工程施工合同争议的四种方式中，实行一裁终审制的是 【 】A和解 B调解C仲裁 D诉讼20建筑工程合同信息管理具有的特点不包括 【 】A准确性 B综合性C时效性 D复杂性2分，共10分）在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号 【 】A运输合同为无偿合同 B工程施工合同为双务合同C寄存合同为实践合同 D勘察设计合同为要式合同E赠与合同为有偿合同22当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应承担的违约责任包括 【 】A合同继
24、续履行 B采取补救措施 C支付双倍违约金D返还财产恢复原状 E赔偿损失23某工程施工中由于业主提出设计变更，导致工程量增加和工期延误，则承包商可索赔的费用包括 【 】A人工费 B材料费 C机械费D管理费 E利润24建设工程施工合同按合同的计价方式可划分为 【 】A专业承包合同 B可调整价格合同 C分包合同D成本加酬金合同 E固定价格合同25建设工程施工合同由哪三部分组成？ 【 】A协议书 B通用条款 C专用条款E承包人承揽工程项目一览表三、名词解释题（本大题共4小题，每小题4分，共16分）26双务合同 27缺陷通知期 28建设工程监理 29不安抗辩权 四、简答题（本大题共4小题，每小题6分共2
25、4分）30简述无权代理的主要表现形式 31通常按照工程变更所包含的具体内容，工程变更可分为哪几类？ 32简述建设工程施工合同)中工程进度款支付的程序。 33FIDIC施工合同文件由哪几部分组成？各组成部分的解释顺序是什么？ 五、计算分析题（本大题共2小题，第34小题10分，第35小题20分，共30分】34在某工程的基础施工过程中，土方开挖时遇到了一些工程地质勘探没有探明的孤石，工程师指令承包商进行处理。承包商因排除孤石，土方工程量由原来的2700m3增至3600m3，原定工期30天。合同中工程量增减的约定幅度为10%。请问针对这一事件，承包商是否可以提出索赔？承包商可索赔的工期为多少天？ 35
26、甲单位拟投资2亿元建设6栋职工住宅楼。通过招投标，甲与建设公司乙签订工程总承包合同，并约定乙可以将部分住宅楼进行分包。乙随后将2栋住宅楼合法分别分包给了丙公司与丁公司，并签订了分包协议书。在施工过程中，乙保质按期完成了自己承包的施工任务。丙将工程转包给了一个具有施工资质的施工单位，并收取lO%的管理费。丁将工程的基础部分分包给了临时组建的农民施工队。工程竣工验收时发现丁施工的住宅楼存在质量问题，必须进行整改，给甲带来了损失，丁以与甲没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是实际施工人为由推卸责任，甲遂以乙为第一被告、丁为第二被告向法院起诉。问题：(1)丙与丁的行为是否合法？各属于什么行为？这
27、起事件应该由谁来承担责任？(2)建筑法中关于分包行为的规定主要有哪些？ 建设工程合同(含FIDIC)条款试题答案及评分参考（课程代码04231） 一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）1 D 2 B 3 B 4 C 5 B6 A 7 D 8 B 9 C 10 A11 D 12 A 13 D 14 B 15 D16 B 17 C 18 C 19 C 20 A二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）21 BCD 22 ABE 23 ABCDE 24 BDE25 ABC三、名词解释题（本大题共4小题，每小题4分，共】6分）26双务合同一一是指合同双方当事人相互享有权利
28、和相互承担义务的合同。27缺陷通知期一一指从竣工日期算起，通知工程或分项存在缺陷的期限，在此期间应完成工程接收证书中指明的扫尾工作以及完成修补缺陷或损害所需的工作。28建设工程监理是指具有相应资质的监理单受工程项目业主的委托，依据国家有关法律、法规，经建设主管部门批准的工程项目建设文件建设工程合同和建设工程委托监理合同，对工程的建设实施的专业化监督和管理。29不安抗辩权一一是指在双务合同中，有先为给付义务的一方，在另一方财产显著减少，有难为对待给付可能时，享有中止履行的权利。四、简答题（本大题共4小题，每小题6分，共24分）30答：无权代理主要有以下几种情况：(1)根本无权的代理。（1分）(2
29、)授权行为无效的代理。（2分）(3)超越代理权范围进行的代理。（1分）(4)代理权消亡以后的代理。(2分)31答：可分为五类：设计变更、施工措施变更、计划变更、条件变更及新增变更。（每项1分，要点答完整6分）32答：工程款的支付程序为：(1)在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。（2分）(2)调整的合同价款，工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。（1分）(3)发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通
30、知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起应付款的贷款利息。（2分）(4)发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。（1分）33答：FIDIC施工合同文件的主要组成及解释顺序为：合同协议书；中标函；投标函；合同专用条件；合同通用条件；规范；图纸；资料表。（每项0.5分，共4分）应当说明的是，合同履行过程中，双方补充的新协议、新文件是最具有优先解释权的。(2分)五、计算分析题（本大题共3小题，第34小题10分，第35小题20分
31、，共30分）34答：承包商可以提出索赔。因为施工地质条件的变化是一个有经验的承包商所无法合理预见的，施工地质条件的变化应由业主承担责任。（2分）可索赔工期的工程量为：3600-2700(1+10%)=630(m3)（4分）按比例法计算可索赔工期为：30630=6.367(天)（4分） 2700(1+10%)35(1)丙与丁的行为不合法（2分）。丙的行为属于非法转包（2分）；丁将工程再分包给没有资质的农民施工队属于违法分包行为（2分）丁施工的工程质量问题，给甲带来了损失，乙和丁对工程质量问题同甲承担连带责任。（3分）(2)建筑法关于分包行为的规定主要有：禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他
32、人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。（2分）建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可（2分）。 施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成（2分）。 建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。(3分)禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。（2分） 建筑工程合同(含FIDIC条款)（一）本试卷共8
33、页，满分100分；考试时间150分钟。 一、单项选择题(本大题共15小题，每小题l分，共15分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号 【 】A物 B债权人的权利和债务人的义务 C行为 D债权人和债务人 2不属于要约应具备条件的是 【 】A要约是由特定人作出的意思表示 B要约必须向第三人发出 C要约的 D要约必须具有缔约的目的 3甲、乙两人签订了一份钢材买卖合同，约定甲先付款，乙后发货。当合同的履行期限 届至，甲因担心收不到货而未付款，于是乙在发货期限届至时也未发货。此时，乙行使的权利是 【 】A先履行抗辩权 B后履行抗辩权 c同时履行抗辩权 D不安抗辩
34、权4一方以欺诈、胁迫手段订立的，损害国家利益的合同属于 【 】A可撤销合同 B可变更合同 c效力待定合同 D无效合同5依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工 【 】 A验收后由发包人负责 B验收前由发包人负责C验收后由工程师负责 D验收前由工程师负责6由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要 求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是 【 】A费用由发包人承担，工期给予顺延 B费用由承包人承担，工期不予顺延 C费用由发包人承担，工期不予顺延 D费用由承包人承担，工期给予顺延 7施工合同所采用的计价方式应在 【
35、】A协议书中约定 B通用条款中约定c附件中约定 D专用条款中约定8依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是【 】A工程总投资超过预期金额B因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长c承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长D监理工程师没有进行合同 【 】A合同专用条款 B投标书c协议书 D合同标准条款10FIDIC(1999年版)合同条件中，适用于建设项目规模大、复杂程度高、承包商提供设计， 承包商承担绝大部分风险的项目的合同条件是 【 】A新红皮书 B新黄皮书c银皮书 D绿皮书11在工程变更的各种类别中，通常由业主或不可抗力引起的是 【 】A设计变更 B施工措施变更c条件变更 D计划变更12在工程变更的分类控制中，一般由监理工程师审查批准
