二级建造师《矿业工程管理与实务》试题.doc

《二级建造师《矿业工程管理与实务》试题.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师《矿业工程管理与实务》试题.doc（31页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、2012年矿业工程管理与实务（二级）真题 第一卷一、 单项选择题1、水准基点不可少于（ ）个，合适的情况下，近井点也可作为水准基点。A：1 B： 2 C：3 D：42、采用两个或多个相向或同向掘进的工作面掘进同一井巷时，为了使其按照设计要求在预定地点正确接通而进行的测量工作，称为（ ）。A：工程测量 B：高程测量C：贯通测量 D：平面测量3、井巷工程的稳定要求（ ）；同时围岩或者支护的变形应满足工程允许变形的要求。 A: 围岩应力小于围岩强度，支护应力大于支护强度B: 围岩应力小于围岩强度，支护应力小于支护强度C: 围岩应力等于围岩强度，支护应力等于支护强度D: 围岩应力大于围岩强度，支护应力

2、小于支护强度4、煤矿许用炸药按其瓦斯的安全性分为（ ）。A：5级 B： 4级 C：3级 D：3级5、在光面爆破中，周边眼多采用（ ）。A：连续装药 B：间隔装药 C：耦合装药 D：不耦合装药6、目前，在我国沿海软土地基上较为广泛采用的混凝土预制桩的沉桩方法是（ ）。A:锤击法：静力压桩：振动沉桩法：水冲法。、目前最常见的立井施工作业方式为（）作业。：短段掘、砌单行作业：长段单行作业 ：掘、砌平行作业 D: 掘、砌混合作业8、在不稳定表土层中施工立井井筒必须采取特殊的施工方法才能通过，如：冻结法，钻井法，沉井法，注浆法和帷幕法等。目前以采用（），为主。：冻结法，钻井法：钻井法，沉井法C: 沉井法

3、，注浆法 D: 注浆法，帷幕法 9、风筒的排风口必须设在主要巷道风流方向的下方，距掘进巷道口不得小于（ ）。A:20m B:15m C:10m D: 5m10、建设单位应当在验收前（ ）日向矿山企业主管部门，劳动主管行政部门报送矿山建设工程安全设施施工、竣工情况的综合报告。 A：30 B: 60 C: 90 D: 120 11、劳动主管行政部门和管理矿山企业主管部门接到死亡事故和一次重伤3人以上的施工报告后，应（ ）报告本级人民政府，并报各自的上一级主管部门。 A：立即 B： 在一日内 C： 在3日内 D：在一月内12、正在钻孔的炮孔和预装药孔之间，应有（ ）以上的安全隔离区。A:20m B:

4、15m C:10m D: 5m13、在矿井施工水害防治的有关规定中，主排水泵的工作水泵的总能力，必须在（ ）内排出矿井24h的正常涌水量。备用水泵的台数应不少于工作水泵台数的70%； A:8h B:10h C:12h D: 20h14、开发利用或者关闭铀（钍）矿的单位，应当在申请领取采矿许可证或者办理退役审批手续前编制环境影响报告书，报（ ）环境保护行政主管部门审查批准。A：国务院 B：省级 C：市级 D：县级15、喷射混凝土的支护厚度，最小不应低于（ ）mm，最大不应超过（ ）mm。A：30、100 B: 50、150 C: 50、200 D: 100、25016、矿业工程测量的常用仪器主要

5、有：经纬仪、水准仪、钢尺、光电测距仪、全站仪等其中测量高差的有；（ ）A: 经纬仪、水准仪 B: 水准仪、钢尺、C: 光电测距仪、全站仪 D: 全站仪、水准仪17、矿山井巷工程施工及验收规范规定：检查钻孔钻进结束后，除施工过程中需要利用的钻孔外，应采用水泥砂浆严密封堵，其抗压强度不应低于（ ）。A：1 Mpa B：2.5 MPa C：5 Mpa D: 10MPa18、下列工程中不属于矿业工程注册建造师执业工程范围的是：（ ）工程。A: 起重设备安装 B: 隧道C: 机械设备安装 D: 高结构19、金属非金属地下矿山安全规程规定：对所有支护的井巷，均应进行定期检查。井下安全出口和升降人员的井筒，

6、每月至少检查一次；地压较大的井巷和人员活动频繁的采矿巷道应（ ）进行检查。查出的问题，应及时处理，并作记录。A：每周 B：每日 C：每班 D：每小时20、井巷地压，无论普氏还是深部隧道的太沙基古算方法，其地压大小都和巷道（隧道）的埋深（ ）A: 成正比 B: 成反比 C:无关 D：有关二、 多项选择题1常用混凝土的基本性能和施工中的技术要求包括以下（ ）内容 。A：和易性 B：抗冻性 C：耐久性 D：强度 E：经济合理2、建筑钢材作为主要受力结构材料，其主要的力学性能有（ ）和硬度。A：抗拉性能 B：抗冲击性能 C：焊接性能 D：耐疲劳性能 E：热处理性能3、井巷涌水的主要来源（ ）。A： 地

7、表水 B: 地下水 C: 老窖水 D：可溶岩溶洞水 E： 大气降水4、岩石按其生成方式可分为（ ）。A： 变质岩 B: 硬质岩 C: 软质岩 D： 沉积岩 E： 岩浆岩 5、二级注册建造师可以承担中、小型施工项目负责人，中型矿建工程包括（ ）。A: 年产90万t年 B: 年产4590万t年 C: 单项工程合同额10002000万元 D: 年产30万t年E：单项工程合同额20005000万元6、巷道的支护形式主要有（ ）A: 支架支护 B: 锚喷支护 C: 联合支护D: 衬砌支护 E: 现浇混凝土支护7、民用爆炸物品使用单位申请购买民用爆炸物品的，应当向所在地县级人民政府公安机关提出购买申请，并

8、提交下列有关材料：（ ）A： 工商营业执照或者事业单位法人证书；B： 爆破作业单位许可证或者其他合法事业证明;C: 工程施工合同复印件；D； 购买单位的名称、地址、银行账户；E： 购买的品种，数量和用途说明；8、矿山建设工程的安全设施必须和主体工程（ ）。A: 同时设计 B：同时施工 C：同时竣工D：同时验收 E：同时投入生产和使用9、目前，立井施工爆破作业必须按照光面爆破的要求进行爆破设计，并编制爆破图表 ，爆破图表的内容包括（ ）。A：爆破原始条件 B：爆破参数表 C：爆破布置图D：爆破器材的选择 E：预期爆破效果10、高程联系测量的方法随开拓方法不同而分为通过（ ）A: 长钢丝导入高程

9、B: 平硐导入高程C： 斜井导入高程 D：立井导入高程E：光电测距仪导入高程。三、 案例题1、【案例】1. 背景某矿建单位投标承担一矿井施工任务，该矿井仅在井田中央布置了主井和副井井筒各一个，副井进风、主井回风。矿井施工前，施工单位未能严格按照施工组织设计的要求进行准备工作，具体表现在：（1） 施工道路尚未完成，暂时利用农村简易道路进行设备和材料的运输。（2） 建设单位供电电源仅安装了一趟供电线路。（3） 施工劳动力主要是刚招聘的新工人，尚未进行培训。（4） 井筒施工图纸仅有表土段，基岩段图纸须一个月才能到。由于工期较紧，施工单位在建设单位的要求下匆忙进行了井筒的施工，最后造成施工进度较慢，特

10、别是工程材料运输问题经常耽误，与地方关系协调不好，严重影响了施工进程。2. 问题（1） 该矿井应采用何种施工方案？说明依据。（2） 施工单位在施工准备工作中存在什么问题？（3） 建设单位在施工准备工作中有何责任？2、【案例】1. 背景某施工单位承担了一巷道的掘井工作，该巷道断面18，围岩为中等稳定的粉砂岩，工作面涌水较少，无瓦斯，施工组织设计采用钻眼爆破法施工，多台气腿式凿岩机打眼，炮眼深度2.0m。施工中，为提高掘进循环进尺，钻眼爆破采取了加深炮眼深度、增加装药量、减少炮眼总数的技术措施，以节约工作面的钻眼爆破工序时间，达到缩短整个循环时间来提高施工速度。实际执行的效果并不理想，没有取得预期

11、的效果。2. 问题（1） 施工单位加深炮眼深度对提高进尺是否有帮助？（2） 增加装药量进行爆破有何危害？（3） 根据施工单位所采取的技术措施，讨论其将对工程质量产生的不良影响。（4） 应当如何安排施工，才能更加有效地提高巷道掘井进尺？3、【案例】1、背景某矿业工程项目的施工合同总价为8000万元人民币，合同工期18个月，在施工过程中由于业主提出对原有设计文件进行修改，使施工单位停工1.5个月（全场性停工）。以后在巷道整体支护混泥土工程施工中，为了使施工质量得到保证，施工单位除了按设计文件要求对基地进行妥善处理外，还将混泥土的强度由C15提高到C20。施工完成后，施工单位向监理工程师提出工期索赔

12、和费用索赔，其中费用索赔计算中有以下两项（各费率为合同约定）：（1） 由于业主修改变更设计图纸延误，损失1.5个月的管理费和利润：现场管理费=合同总价工期现场管理费费率延误时间 =8000万元18个月1.2% 1.5个月=8万元公司管理费=合同总价工期公司管理费费率延误时间 =8000万元18个月7%1.5个月=46.67万元利润=合同总价工期利润率延误时间=8000万元18个月5%1.5个月=33.33万元合计：88万元（2） 由于基础混泥土的强度的提高索赔15万元。问题：（1） 监理工程师应如何处理施工单位提出的索赔？（2） 是否同意因为工期影响给予以上的费用索赔？（3） 是否同意因施工单

13、位提高混泥土强度的费用索赔？4、【案例】1. 背景某80万吨矿井采用一对立井井筒开拓方式，一施工企业承揽了一个直径为5M，深度为410M的主井井筒，承包价格为每米2万元，另措临设施费为100万元，总承包价格为1000万元。 在施工过程中，建设单位提出设计更改，使井筒深度增加了100米。业主提出按原价每米2万元的造价，增加费用170万元，与承包商商议。2. 问题（1） 建设单位提出的计价方法是否合理？（2） 提出承包商的合理处理意见。（3） 说明各种合同变更的程序。答案：一、 1、 B 2、 C 3、 B 4、 A 5、 D 6、 B 7、 A 8、 A 9、 C 10、 B 11、A 12、C

14、 13、 D 14、A 15、 C 16、D 17、D 18、 C 19、C 20、 C 二、1：ACDE 2: ABD 3: ABCE 4: ADE 5: BC 6: ABCD 7: ABDE 8: ABE9: ABCE 10: BCD三、案例1、分析与答案矿井建设是一项复杂的工程建设项目，涉及范围广，影响因素多，认真确定矿井的施工方案及做好开工前的各项施工准备工作十分重要，施工单位应当明确自己的责任，建设单位更应配合好。（1）该矿井应当采用单向掘进的施工方案。这是因为矿井主井和副井均位于井田中央，只能由井田中央向采区进行单向掘进。矿井无边界风井，不具备对头掘进的条件。（2）施工单位在施工准

15、备工作没有完成的情况下，不应该进行井筒的开工建设，这是影响井筒施工进度的根本原因。1）井筒开工前应完成工程准备工作，必须完成“四通一平”工程，匆忙开工会给后续工程带来巨大困难，引起一系列问题。道路未完成，会影响设备和材料的供应，特别是使用农村道路，在没有达成相关协议的基础上，会给后续工作带来严重影响；电力线路不能实现双回路供电，矿井不能开工，因为会给施工带来安全隐患。2）井筒开工前应完成劳动力准备工作，新招聘工人应进行技术培训和安全培训。3）井筒施工的相关图纸必须到位，以便合理制定施工技术方案。（3）建设单位在施工准备工作中，应严格按照合同规定，提供相应的服务。在本工程施工准备工作中，应确保工

16、程开工的各项工程条件和技术条件。如施工道路应加快完成，电力设施保证双回路供电，确保工程施工图纸按计划供应，同时积极协调好工农关系。案例2、分析与答案巷道施工爆破是掘进重要环节，而且对整个工程施工速度和质量影响较大，应当全面考虑，方可取得较好的效果。爆破工作作为掘进施工质量的控制要点，和爆破本身的质量（断面、巷道稳定及其寿命等）有重要关系，从质量控制方面应当予以重视。（1）施工单位加深炮眼深度对提高进尺没有明显的作用，主要是本巷道采用多台气腿式凿岩机打眼，其合理的凿岩深度在2.0m以内，继续加大眼深不能有效地提高凿岩速度，反而会使打眼时间加长，不利于缩短循环时间。（2）增加装药量可提高爆破进尺，

17、但会增加装药消耗，另外过量时药会造成超挖，对围岩造成振动，不利于支护。（3）施工单位单一追求进度而采用加深炮眼深度、增加装药量、减少炮眼总数的办法实施爆破，不仅不能达到预期的效果，反而会给后续工序带来施工困难和一些不利的影响。特别是增加装药量和减少炮眼数目，将无法保证光面爆破的效果，并使围岩受振动而不能缩短总的循环时间，同时支护质量下降，总质量达一到要求。（4）应当优化施工参数，采用先进的设备，或者组织钻眼和装岩平行作业，也可选用高效率的钻眼设备和装岩设备，以缩短循环时间，加快施工速度。当然，进一步缩短其他辅助工作的时间，也能有效提高掘进进尺。案例3、分析与答案（1）监理工程师应当同意由于设计

18、变更而造成的工期延长和相应的费用损失。因为施工单位的工期影响是由于建设单位（业主）提出设计变更引起的。而对基础混凝土强度的提高不应给予赔偿，因为是施工单位自身所采取的措施，且未经监理和业主同意。（2）业主由于修改设计造成了施工全场性的停工，不仅直接使工程项目拖延了施工单位完成项目的时间，还可能导致施工单位的人员调动、生产率下降及机械设备闲置等损失，因此，应同意给予施工单位的费用补偿，但背景材料中所列的计算方法不正确，因为管理费的计算不能以合同价为基数乘相应费率，而应以直接费为基数乘相应的费率来计算，利润包括在实施的工程内容价格内，不给以利润补偿，所以监理工程师不应同意以上提出的索赔费用，而应要

19、求施工单位重新进行计算。（3）对施工单位提高混凝土强度的费用，不应同意其索赔要求。因这一保证质量措施是施工单位的技术措施，而不是规范、设计、合同的要求，施工单位要求的变更没有经业主的同意。本案例的施工单位也没有表明其有申请索赔的行为以及建设单位同意变更的指示所以这一措施造成的成本增加应由施工单位自己承担。案例4、分析与答案合同内容变更经常有工程量变更、工程质量或特性变更、工程位置尺寸变更、删减合同工作内容、附加一些工程、施工时间或期的变更等内容。（1）根据合同变更范围的规定，增加工程量的变更指令应是增加与合同工作范围性质一致的新增工作内容，而且不应以变更指令的形式要求承包商使用超过他目前正在使

20、用或计划使用的施工设备范围云完成新增工程。显然，井筒加深100m，不仅是简单的工程量增加。因为由于井筒深度增加100m，至少是现有的提升钢丝绳需要更换。因为案例没有交待其他设备设施及地质水文条件等内容，可能的更换还包括绞车、排水等。如果地质条件复杂，还会影响施工方案。因此，这种变更的要求应该“按一个单独的合同来对待”，因为它超过施工单位目前正在使用或计划使用的施工设备所能够完成的工程范围。因此建设单位提出的计价方法是不合理的。（2）针对建设单位提出的计价方法，施工单位可以提出在费用增加170万坻了的基础上增加设备和设施更换维修等额外费用（这里主要是各提升、悬吊钢丝绳的费用和工期），以及相应的辅

21、助费；当然，按照规定，承包商也可以同意将此项工作按变更对待。（3）一般的合同变更，可以由业主（监理工程师）发布变更指示或以要求承包商递交建议书的任何一种方式提出变更。业主的变更指示是业主根据施工现场的实际情况，在确属需要时有权发布变更指示，并在指示中包括详细的变更内容、原则，并提供有关文件图纸等资料。要求承包商递交建议书后再确定的变更。其程序为：业主将计划变更事项通知承包商，并要求他递交实施变更的建议书，承包商对此应尽快予以答复，提出变更建议书。但承包商的建议书只是作为业主决定是否实施变更的参考；承包商应待业主作出是否变更的决定，业主应忙通知承包商说明批准与否或提出意见。承包商在等待答复期间，

22、不应延误任何工作。第二卷一、单选题(共计20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.在工程施工中，施工控制网是( )的依据。A. 工程设计B. 设备安装C. 环境监测D. 变形观测D. 井口支撑梁2.下列关于混凝土凝结时间的说法正确的是( )。A. 终凝为水泥加水拌何时至标准稠度净浆开始失去可塑性所经历的时间B. 初凝为浆体完全失去可塑性并开始产生强度所经历的时间C. 水泥初凝时间不宜过短D. 当施工完毕则要求尽快硬化并具有强度，故终凝时间不宜太短3.为使混凝土不发生离析现象，当浇筑高度超过( )时，应采用串筒、溜管或振动溜管使混凝土下落。A. 3mB. 4mC. 5mD. 6m

23、4.适用于地下水位以上，深度515m湿陷性黄土或人工填土的地基是( )。A. 灰土桩B. 水泥粉煤灰碎石桩C. 深层搅拌法施工D. 碎石桩5.煤矿井下爆破作业所采用的起爆方法是( )。A. 电雷管起爆法B. 火雷管起爆法C. 直接起爆法D. 间接起爆法6.硐室爆破主要的应用于( )。A. 小型露天矿生产爆破B. 露天基建矿山剥离爆破C. 因生产需要急需加速剥离，尽快处理局部地段时D. 露天矿采矿生产爆破7.当降水深度大于15m，为了满足降水要求，宜选用( )降水方法。A. 轻型井点B. 喷射井点C. 管井井点D. 深井井点8.具有支护和挡土双重功能的基坑支护形式是( )。A. 横撑式支撑B.

24、重力式支护结构C. 板式支护结构D. 喷锚支护9.不可用作地下连续墙墙体材料的是( )。A. 钢筋混凝土B. 素混凝土C. 黏土D. 砂土10.关于人工挖孔灌注桩的特点，描述错误的是( )。A. 单桩承载力高，结构受力明确，沉降量大B. 可直接检查桩直径、垂直度、持力层情况，桩的质量可靠C. 施工机具设备简单，工艺操作简单，占场地小D. 施工无振动、无噪声、无环境污染，对周边建筑无影响11.立井井筒基岩永久支护有多种，目前应用最多的是( )。A. 料石井壁B. 混凝土井壁C. 钢筋混凝土井壁D. 锚喷支护井壁12.立井井筒掘砌单行作业中，确定井筒掘进段高的因素是( )。A. 井筒穿过岩层的性质

25、、涌水量大小、施工速度要求B. 井筒深度、井壁结构、施工技术C. 井筒大小、支护结构、施工要求B. 井筒地质条件、井筒直径、施工水平13.井巷工程爆破时，如遇有瓦斯，起爆总延时不应大于( )。A. 100msB. 130msC. 150msD. 180ms14.巷道临时支护主要是保证掘进工作面的安全，但巷道施工临时支护一般不采用( )。A. 喷射混凝土支护B. 锚喷支护C. 支架支护D. 砌碹支护15.对工程质量事故进行处理时，首先要进行( )。A. 事故原因分析B. 事故调查C. 采取防护措施D. 上报16.单位工程正式验收时，应由( )来组织各有关单位负责人进行单位工程验收。A. 建设单位

26、负责人B. 监理工程师C. 项目经理D. 造价工程师17.矿山采掘工作面的进风流中，氧气浓度不低于( )，二氧化碳浓度不超过( )。A. 30%，2.0%B. 25%，1.0%C. 20%，0.5%D. 15%，0.2%18.单位工程质量由( )负责组织有关单位检验评定。A. 建设单位B. 施工单位C. 监理单位D. 分包单位19.某施工单位承担了一工业厂房的钢筋混凝土结构工程，厂房为框架结构，在进行屋面混凝土浇筑时，发生下列事件：(1)由于采用拼装钢模板，刚度略显不足，屋面下垂，最大误差偏离了原设计规定尺寸15mm;(2)由于钢筋规格缺货，施工单位将设计的螺纹钢换成了等直径的普通圆钢钢筋;(

27、3)施工单位和监理单位检查都发现混凝土不符合强度要求。该钢筋混凝土工程存在的严重质量问题有( )处。A. 1B. 2C. 3D. 420.下列属于矿业工程单位工程质量评定资料的是( )。A. 开工报告B. 分部工程质量评定汇总表C. 工程测量纪录D. 构件合格证二、多选题(共计10题，每题2分。每题的备选项中，只有2个或者2个以上符合符合题意，至少1个错项。错选，本题不得分;少选，所选得每个选项得0.5分)1.下列关于矿井联系测量的说法中，正确的是( )。A. 将矿区地面平面坐标系统和高程系统传递到井下的测量称为联系测量B. 将地面平面坐标系统传递到井下的测量简称定向C. 将地面高程系统传递到

28、井下的测量简称导入高程D. 矿井联系测量的目的就是使地面和井下测量控制网采用同一坐标系统E. 通过斜井导入高程，可以用一般井下几何水准测量来完成2.矿用特种钢材主要是( )。A. 钢轨B. 矿用工字钢C. 螺纹钢D. 槽钢E. U型钢3.影响围岩稳定性的因素很多，但起决定性的因素是岩体本身的特性，其主要包括( )。A. 岩体体积B. 岩石强度C. 岩体完整性D. 岩体风化程度E. 岩体结构特征4.为提高工作效率，铲运机工作时可采用的施工方法有( )。A. 下坡铲土B. 上坡铲土C. 并列铲土D. 侧向铲土E. 推土机助铲5.灌注桩施工中常用的施工方法有( )。A. 人工挖孔成桩B. 套管成桩C

29、. 钻孔成桩D. 静力压桩E. 振动沉桩6.下列有关轻型设备机械化作业线配套方案的正确表述是( )。A. 该作业线由6臂伞钻和中心回转抓岩机组成B. 这种方案应用最广，并且取得了良好的经济技术效益C. 该作业线可以满足千米以上井筒快速施工的要求D. 该方案机械化程度高，设备轻巧、灵活方便E. 它主要适应于井筒直径56.5m，井筒深度500m800m的井筒施工7.井筒穿过含水岩层或破碎带，采用地面或工作面预注浆时的主要安全要求有( )。A. 注浆深度应大于注浆的含水层全部厚度，并深入进透水岩层或硬岩层510mB. 井底的设计位置在注浆的含水岩层内时，注浆深度应大于井深10mC. 井筒工作面预注浆

30、前，在注浆含水岩层上方，必须设置注浆岩帽或混凝土止浆垫D. 岩帽或止浆垫的结构形式和厚度应根据最大注浆压力、岩石性质和工作条件确定E. 注浆浆液的浓度一般要求采用浓浆8.井巷工程的临时支护通常可采用的方式是( )。A. 锚喷支护B. 金属锚杆支护C. 金属棚子或木棚子支护D. 前探支架支护E. 现浇混凝土支护9.对有毒固体废物的堆放，必须采取( )防止危害的措施，并设置有害废物的标志。A. 防水B. 防渗C. 防流失D. 防盗窃E. 防热辐射10.井筒穿过煤层发生事故，应当尽快做好的工作是( )。A. 立即组织抢险，防治施工扩大B. 对相关责任人进行处罚C. 尽快消除现场危险，查明事故原因，提

31、出防范措施D. 尽快恢复生产E. 上报劳动行政管理部门和矿山企业主管部门三、案例题(共计4题，每题20分。请根据背景材料，按要求作答)【案例1】1.背景某施工单位承包了一矿井的运输石门施工任务，该石门所穿过的岩层主要为泥岩和煤层，岩层遇水后易膨胀，稳定性较差，岩层倾角为20。石门设计采用锚喷网支护，临时支护为打锚杆，必要时喷混凝土，支护紧跟工作面。该施工队为加快进度，在未经建设单位同意的情况下，将工作面锚杆临时支护改为矿用工字钢支架支撑，锚喷永久支护在工作面后方20m处一次完成。施工中，该施工队在工作面无涌水时，进度正常;在部分围岩稳定地段，施工单位掘进队队长在放炮通风后直接安排凿岩工进行打眼

32、，以节约循环时间，加快施工进度;在通过一个小断层时，由于有水的影响，工作面发生了冒顶事故，所架设的12m临时支护全部倾倒，造成2人重伤、5人轻伤，部分设备损坏，影响工期20天，直接经济损失80万元。2.问题(1)该施工单位在施工中哪些做法存在安全隐患?(2)该石门巷道的施工应采取哪些安全措施?(3)根据工程所出现的事故，施工单位能否向建设单位进行索赔?为什么?【案例2】1.背景某建设工程公司承担了一矿井的施工工作。该矿井采用立井开拓方式，中央边界式通风，井田中央布置了2个井筒，主井井筒净直径5.5m，井深650m;副井井筒直径7.0m，井深625m;风井位于井田东北部边界，净直径5.0m，井深

33、515m。施工单位在矿井开工前，组织编制了该矿井的施工组织设计，确定了矿井的施工方案，明确了施工准备工作的具体内容，并进行了认真准备。考虑到井筒表土较薄，又没有流沙，采用普通法进行施工;基岩部分采用钻眼爆破法施工;主、副井到底后进行短路贯通，然后副井永久装备，主井进行临时改绞，负责井底车场及大巷的施工;在与风井贯通后进行采区巷道的施工。但在矿井的建设过程中，主井在表土段施工发生了突水问题，使工程拖延了4个月。副井先到底，矿井整个施工组织被打乱。2.问题(1)根据本矿井的基本条件，矿井应采用哪种施工方案?(2)本矿井的施工组织设计应由哪个单位负责编制?(3)井筒的施工组织设计编制内容包括哪些?(

34、4)在主井发生淹井事故后，如何及时调整施工进度计划安排?【案例3】1.背景某建筑施工企业承建一不锈钢酸洗车间，在工程进行当中甲方增加了一些工作内容并提出新增工程变更，工程完工后，工期比合同约定拖后20天，由此甲方拒付该工程的20万工期奖。2.问题(1)甲方拒付20万工期奖合理否?为什么?(2)工程变更可以由哪些单位提出?(3)简述变更价款的审定原则。【案例4】1.背景某施工单位承担一井底车场的施工任务，计划工期12个月，从主、副井贯通后开始计算工期。实际施工中，主井由于涌水大出现淹井，导致主井工期延误4个月。根据业主的意见，井底车场施工从副井到底完成改绞后开始计算工期，原定工期不变。施工中，由

35、于通风能力不足，施工单位比原计划少安排3个工作面，直到主井到底形成通风回路才进行全面施工，这时已延误工期3个月，因通风系统困难多支出50万元。为了按预定的工期完成任务，施工单位增开了临时巷道，增加工作面展开剩余工程的施工。为了增开临时巷道，施工单位安排一掘进队用时25天，支出了100万元。最终按预定工期完成了施工任务。2.问题(1)针对业主的意见，施工单位应如何应对?(2)施工单位出现工期延误的原因是什么?责任应当由谁承担?(3)施工单位应就哪些内容向业主进行索赔?为什么?【参考答案】一、单选题1.D;2.C;3.A;4.A;5.A;6.C;7.D;8.B;9.D;10.A;11.B;12.A

36、;13.B;14.D;15.B;16.A;17.C;18.A;19.C;20.B二、多选题1.A、B、C、D;2.B、E;3.B、C、D、E;4.A、C、E;5.A、B 、C;6.A、B、D、E;7.A、B、C、D;8.A、B、C、D;9.A、B、C;10.A、C、D三、案例题【案例1】(1)由于该石门所穿过的岩层条件较差，围岩不稳定，作为施工单位，对支护方式的修改应征得业主的同意。施工中，放炮通风后不进行安全检测，没有进行“敲帮问顶”，直接进行钻眼作业，存在严重的安全隐患;在通过断层时，由于有水的影响，围岩很不稳定，应当制定相应的安全措施，防止冒顶事故。(2)放炮后首先应进行“敲帮问顶”;检

37、查危石，同时实施临时支护;当围岩稳定性较差时，应采用超前支护和加强支护，保证工作面的临时支护强度;如果工作面涌水会对围岩稳定性产生影响，可采取相应的措施，如注浆封水、超前导水或引水等方法;对已架设的支架要进行稳定性处理，防止倾覆。(3)施工单位不能进行索赔。因为由于巷道围岩稳定性较差，施工前已经明确，遇到断层并非不可预见，主要还是施工单位对安全重视不够而发生的冒顶事故，施工单位修改支护参数，且未经建设单位同意，因此，该责任应当由施工单位承担，所以，施工单位不能向任何单位进行索赔。【案例2】(1)根据本矿井的基本条件，由于矿井设有边界风井，具备对头掘进的条件，因此应同时从井田中央和边界进行矿井的

38、施工，以缩短矿井关键线路工程项目的施工时间。这样，矿井应采用对头掘进的施工方案。(2)对于已经确定了施工单位后的单项工程，应该由已确定的施工单位或由总承包单位编制详尽的施工组织设计，并作为指导施工的依据。本矿井由于施工单位承建整个矿井的建设工作，因此，矿井的施工组织设计应由施工单位负责编制。(3)井筒为单位工程，其施工组织设计编制的内容包括：工程概况，地质地形条件，井筒的施工方案与施工方法，施工质量及安全技术措施，施工准备工作计划，施工进度计划与经济技术指标要求以及附图与附表等。(4)由于主井发生了淹井事故，不能保证按预定的时间到底与副井贯通。副井能够按计划进度到底，这时只能考虑风井与副井进行

39、贯通，在贯通前，为保证施工进度，必须对副井进行临时改绞，以保证井底车场巷道与硐室的施工对提升的要求。一旦主井到底，迅速与副井贯通;考虑到主井耽误的工期较短，这时仍可进行主井临时改绞，副井进行永久装备。总体安排情况是副井需要增加一次临时改绞，这样可最大限度的减少由于主井进度拖延对矿井建设总工期的影响。【案例3】(1)在分析这件事情前应看工程变更时是否对工期进行变更，若竣工日期在变更中有顺延，乙方在顺延工期内完成，则甲方这种做法是不合理的，若工程变更中没有对工期的顺延进行明确规定，则就由甲乙双方协商处理争议或提交仲裁起诉。(2)工程变更可以由建设单位、发包方、监理工程师提出。(3)合同中有适用于变

40、更工程的价格，按合同已有价格计算合同款;合同中具有类似于变更情况的价格，可以类似价格为基础，确定变更价格，变更合同款;合同中没有类似适用价格，由承包方提出适当变更价格，由监理工程师批准后执行，这一批准的价格应与承包方达成一致。【案例4】(1)针对业主的意见，施工单位应针对工程的实际条件提出自己的见解，考虑到只有一个井筒到底，施工条件差，通风、排水等辅助工作都不可能完全到位，这些都有可能影响施工进度，因此应指出业主仍按原计划工期完成无法实现，如要保证原计划工期，应增加赶工费用，如业主不同意，应进行协商解决。(2)施工单位出现工期延误的主要原因是业主没有提供相关的施工条件，由于主井与副井没有贯通，

41、无法形成通风回路，井下通风能力不足，不能布置太多的工作面，该责任应当由业主承担。(3)施工单位可就主井到底前延误的3个月工期和因通风系统困难多支出50万元，因为导致该问题的原因不在施工单位，施工单位不能为此负责。为增开临时巷道支出的100万元可以向业主提出索赔。因为这是正常的赶工措施费。为增开临时巷道，而安排一掘进队用时25天，不可索赔工期。因为该掘进工作不在关键线路上，不影响其他关键线路上的掘进工作。第三卷 一、单选题(共计20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.矿业工程施工中，不论何种井巷贯通，均需事先算出贯通测量的几何要素，它是指( C)。A. 贯通巷道中心线的坐标和坡

42、度B. 贯通巷道腰线的坐标和坡度C. 贯通巷道中心线的坐标方位角、贯通巷道腰线的倾角(坡度)和贯通距离D. 贯通巷道的距离2.下列不属于提高混凝土耐久性的措施的是(C )。A. 根据工程所处环境和工程性质不同选用合适的水泥品种B. 尽量减小水灰比C. 采用高强度石子D. 采用级配好且干净的骨料3.建筑钢材作为主要的受力结构材料，其主要的力学性能有(D)。A. 抗拉性能、抗压性能、抗剪性能B. 抗拉性能、抗压性能、抗冲击性能C. 抗拉性能、抗压性能、抗疲劳性能D. 抗拉性能、抗冲击性能、耐疲劳性能及硬度4.下列水泥品种中适合拌制严寒地区水位升降范围内混凝土是( A)。A. 较高等级的普通水泥B.

43、 复合水泥C. 火山灰质水泥D. 矿渣水泥5.下列不属于井巷涌水量预测基本方法的是( D)。A. 水文地质比拟法B. 地下水动力学法C. 涌水量与水位降深曲线法D. 比较分析法6.下列属于改善岩性防治滑坡的措施的是(A)。A. 爆破滑动面B. 减重或削坡C. 压坡脚D. 抗滑桩7.井巷工程中，锚注支护主要应用于( D)。A. 不稳定岩层，或者松软破碎岩层中的巷道B. 稳定岩层C. 稳定巷道D. 采区巷道8.煤矿许用炸药按其瓦斯安全性分为5级，最适合于高瓦斯和煤尘突出的矿井的煤矿许用炸药是( C)。A. 1级煤矿许用炸药B. 2级煤矿许用炸药C. 3级煤矿许用炸药D. 5级煤矿许用炸药9.下面哪条不是露天矿山爆破中提高爆破安全性的措施( D )。A. 采用多排孔