《工程招投标及合同管理习题参考答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程招投标及合同管理习题参考答案.doc（16页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、工程招投标及合同管理习题及参考答案一、单选1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（C）关系。A、债权人与债务人B、代理人与被代理人C、权利与义务D、法人与自然人2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（A）赔偿。A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员3、下列财产中，（A）不得抵押。A、土地所有权B土地使用权C、房屋D、交通运输工具4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（B）家。A、2、B、3C、5D、75、合同争议的解决顺序为（A）A、和解调解仲裁诉讼B、调解和解仲裁诉讼C、和解调解诉讼仲裁D、调解和
2、解诉讼仲裁6、监理招标主要是对监理单位（B）的选择。A、报价B、能力C、监理人员数量D、设备7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（B）A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、义务工作8、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（C）。A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验9、设计人的设计工作进展
3、不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（D）A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（C）的日历天数计算。A、合同签字日起按投标文件中承诺 B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D、合同约定的开工日起按招标文件中要求11、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（B）A、停工责任在发包
4、人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延12、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（B）。A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付13、FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期”，是指（A）。A、工程保修期B、承包商的施工期C、工程师在施工过
5、程中发出改正质量缺陷通知的时限D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间14、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（C）。A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告15、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（D）。A、由承包商承担的风险责任B、给予费用补偿并顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期D、给予工期顺延但不给费用补偿16、合同法律关系主要的是由法律规范调
6、整的（B）A行政法律关系B民事权利义务关系C刑事法律关系D经济侵权关系17、在工程建设监理活动中，监理单位是（A）A业主的代理人B业主的委托人C施工合同的当事人D绝对独立的第三人18、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（B）A主合同B从合同C独立合同D无条件地必须履行的合同19、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（A）A按裁决自觉执行B不服裁决可向上级仲裁机构申请复议C可向人民法院起诉D向合同管理机关申诉20、监理合同规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻以或延误，以致增加工作量时，应是为（B）。A额外服务B附加服务C延长服务D非监理服务21、监理招标的宗旨是指对监理单位（A）的
7、选择。A、能力B、报价C、信誉D、经济实力22、中标的承包商将由（B）决定。A、评标委员会B、业主C、上级行政主管部门D、监理工程师23、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（A）组织试车。A建设单位B设计单位C施工单位D设备供应单位24、业主在（B）合同中承担的风险最小。A、可调总价 B、不可调总价 C、单价 D、成本加酬金25、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（C）。A、只限承包商向业主索赔B、业主无权向承包商索赔C、业主与承包商之间的双向索赔D、不包括承包商与分包商之间的索赔26、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以(A)为准。A、招标文件
8、中的规定B、现场考察时招标单位的口头解释C、招标单位在会议上的口头解答D、发给每个投标人的书面质疑解答文件27、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于(B)。A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、意外工作28、下列各项中，(C)不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。A、建设用地征用完毕，施工图纸完成B、概算已经批准，建设项目已正式列入计划C、招标文件已经编制好D、建设资金、建材、设备来源已经落实29、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括(C)。A、提供的投标担保有瑕疵B、货物包装方式不符合招标文件的要求C、个别地方存在漏项D、明显不符合技术规格要求30、与邀请招标
9、相比，公开招标的最大优点是(D)。A、节省招标费用B、招标时间短C、减小合同履行过程中承包不违约的风险D、竞争激烈31、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为(D)。A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款C、中标通知书、投标书、协议书、图纸D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸32、施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由(C)承担。A、发包人B、承包人C、工程师D、发包人与承包人共同33、FIDIC施工合同条件规定，用从(D)之
10、日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。A、开工日起至颁布发接收证书B、开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工C、颁发接收证书日起至颁发履约证书D、接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书34、在工程施工中由于(B)原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。A、不可抗力B、承包方的设备损坏C、设计变更D、工程量变化35、委托任务并负责支付报酬的一方称（B）。A、承包人B、发包人C、出资人D、出工人36、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（C）。A、建设单位B、施工单位C、招标代理D、设计单位37、监理招标主要是对监理单位（B）的选择。A、报价B、能力C、人
11、员数量D、设备38、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（C）。A、固定价格合同B、可调整价格合同C、固定价格加酬金合同D、成本加酬金合同39、在进度控制中，（B）不属工程师的任务。A、督促承包人完成工程扫尾工作B、向有关部门递交竣工申请C、协调竣工验收中的各方关系D、参加竣工验收40、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内，采购方应（C）。A拒付货款并索赔B按照订购数量及时付款C按照实际交货数量及时付款D待供货方补足数量后再付41、工程分包的说法错误的为（A）A是违法的B是从工程承包人承担C是允许的D非发包人同意，承包人不得将承包工程的任
12、何部分分包42、FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期”是指（A）A工程保修期B承包商的施工期C工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知D工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间43、自中标通知书发出（C）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。A15天B21天C30天D35天44、保证方式没有约定或约定不明确的，按（B）承担担保责任。A、保证B、连带保证C、违约D、合同45、当事人采用合同书形式订立的，自（C）合同成立。A、双方当事人制作合同书时B、双方当事人表示受合同的约束时C、双方当事人签字或盖章时D、双方当事人达成一致意见时46、确定中标人后（A）内，招标人应当向有关行政监督
13、部门提交招标情况的书面报告。A、15天B、21天C、30天D、35天47、下列说法不正确的是（C）。A、招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。B、只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式。C、建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动。D、公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高。48、监理招标主要是对监理单位（B）的选择。A、报价B、能力C、监理人员数量D、设备49、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（B
14、）。A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、意外工作50、合同双方约定的合同工期的说法，正确的一项是（D）。A、包括开工日期B、包括竣工日期C、包括合同工期的总日历天数D、合同工期是按总日历天数计算的，不包括法定节假日在内的承包天数51、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（C）。A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验52、
15、在进度控制中，（B）不属工程师的任务。A、督促承包人完成工程扫尾工作B、向有关部门递交竣工申请C、协调竣工验收中的各方关系D、参加竣工验收53、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（C）A、固定价格合同B、可调整价格合同C、固定价格加酬金合同D、成本加酬金合同54、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（B）。A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付55、FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期”，是指（A）。A、工程保修期B、工程施工期C、工程装修期D、工程停工期56、如果投标
16、截止日期前第28天后，由于法律、法令和决策变化引起承包商实际投入成本的增加，应由（A）给予补偿。A、业主B、承包商C、工程师D、特殊分包商57、工程分包的说法错误的为（A）。A、是违法的B、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为C、是允许的D、非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包58、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（D）。A、由承包商承担的风险责任B、给予费用补偿并顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期D、给予工期顺延但不给费用补偿59、下列属于按索赔的合同依据分类的是（ D ）。A、费用索赔B、商务索赔C、
17、单项索赔D、道义索赔60、在工程施工中，业主推迟工程室外楼梯设计图纸的批准，使该楼梯的施工延期5天该楼梯工程合同造价为45万元，而整个工程的合同总价为500万元，承包人应提索赔工期（ A ）天。A、0.45B、5C、2D、461、下列情况只可索赔工期的延误的是（ C ）。A、发出延误对总工期无影响，而承包人却负担额外费用B、因承包人的原因引起的延误工期C、特殊社会事件D、所造成的延误在非关键线路上62、施工单项合同估算价在（ B ），必须进行招标。A、100万以上B、200万以上C、200万以上300万以下D、300万以上63、评标委员会的建立，其评标委员会由招标人的代表和有关技术，经济多方面
18、的专家组成，成员人数为（ ）单数，其中技术经济方面的专家不得少于成员总数的（ ）。CA、5人以上，1/3B、3人以上，2/3C、5人以上，2/3D、3人以上，1/364、合同法的基本原则中具有特别重要的地位和意义的时候哪一个原则。（ B ）。A、合同自由原则B、诚实信用原则C、合法原则D、鼓励交易原则65、可撤销合同的撤销权行使期限为（ A ）。A、一年内B、一个月内C、两年内D、三个月内66、工程建设项目中勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在（ C ）。A、200万元人民币以上B、100万元人民币以上C、50万元人民币以上D、300万元人民币以上67、工程建设项目不可预见费，一般在
19、投标时可按工程总造价（ B ）来考虑。A.、3%10%B、3%5%C、2%10%D、2%5%68、投标担保额度一般为投标总价的（ D ）。A、0.3%4%B、0.1%2%C、0.3%3%D、0.5%5%69、索赔事件发生后，承包商应在（ D ）递交索赔意向通知。A、7天B、14天C、21天D、28天70、我国房屋和基础设施工程招标与投标保证金为投标价2%但最高不超过（ A ）。A、80万元B、85万元C、90万元D、70万元二、多选题。下列各题中，有两个或两个以上正确答案，请将正确答案选出，并填入括号内。1、必须进行招标的项目包括（CDE）。A私人投资的高级别墅B、外国老板投资的基础设施的项目
20、C、大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目D、全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目E、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目2、工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师的要求提出改进措施（AB）。A、需经工程师确认后才能执行B、因承包人自身的原因造成工程实际进度与经确认的进度计划不符的，所有后果都由承包商自行承担C、因承包人自身原因造成的，工程师只对改进措施的效果负责D、采用改进措施后，必须顺延工期E、改进措施后，进度仍然不符的，工程师可以要求承包人修改进度计划，并经工程师确认，这种确认是工程师对工程延期的批准3、施工合同文件中的说法中，正确的有（B
21、DE）。A、当合同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款B、在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容C、变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同D、签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件E、当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，应按照合同争议的解决方式处理4、FIDIC合同中指定分包商与一般分包商的差异主要表现为（ABCDE）。A、选择分包单位的权利不同B、分包合同的工作内容不同C、工程款的支付开支项目不同D、业主对分包商利益的保护不同E、承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同5、索赔按目的划分包括（CE）。A、综合索赔B、单项索赔C、工期索赔
22、 D、合同内索赔E、费用索赔6、建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括(AE)。A.因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作B.由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长C.原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担D.应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容E.不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复监理服务前的准备工作7、按照施工合同文本规定，在施工中由于( BDE )造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。A、承包人未能及时调配施工机械B、发生不可抗力C、雨季天数增多D、工程量变化和设计变更E.一周内非承包
23、人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时8、索赔按目的划分包括(CE)。A.综合索赔B.单项索赔C.工期索赔D.合同内索赔E.费用索赔9、在施工合同中，(ABCDE)等工作应由发包人完成。A.土地征用和拆迁B.临时用地、占道申报批准手续C.提供工程地质报告D.保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物E.提供相应的工程进度计划及进度统计报表10、对于发包人供应的材料设备，(ABDE)等工作应当由发包人承担。A.到货后，通知清点B.参加清点C.清点后负责保管D.支付保管费用E.如果质量与约定不符，运出施工场地并重新采购11、招标人具备自行招标的能力表现为(BCE)。A、必须是法人组织 B、有
24、编制招标文件的能力C、有审查投标人资质的能力 D、招标人的资格经主管部门批准E、有组织评标定标的能力12、建设工程施工合同的当事人包括(BD)。A、建设行政主管部门B、建设单位C、监理单位D、施工单位E、材料供应商13、施工合同文本规定，对于在施工中发生不可抗力，(CE)发生的费用由承包人承担。A、工程本身的损害 B、发包人人员伤亡C、造成承包人设备、机械的损坏及停工 D、所需清理修复工作E、承包人人员伤亡14、施工合同按照计价方式的不同可以分为(CDE)等。A、总承包合同 B、分别承包合同 C、固定价格合同D、可调价格合同 E、成本加酬金合同15、在竣工验收和竣工结算中，承包人应当(ADE)
25、。A、申请验收 B、组织验收 C、提出修改意见D、递交竣工结算报告E、移交工程16、被宣布为废标的投标书包括（ABDE）A、投标书未按招标文件中规定封标 B、逾期送达的标书C、加盖法人或委托授权人印鉴的标书 D、未按招标文件的内容好要求编写、内容不全或字迹无法辨认的标书E、投标人不参加开标会议的标书17、必须进行招标的项目包括（CDE）A、私人投资的高级别墅B、外国老板投资的基础设施的项目C、大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目D、全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目E、使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目18、不符合建设工程委托监理合同特征的有（CE）A、监
26、理合同可以是个人B、监理合同的订立必须符合工程建设程序C、监理合同的订立不需符合工程建设程序D、委托监理合同标的是服务E、委托监理合同的标的物是产生新的物质19、建设工程施工索赔按索赔目的可分为（DE）A、单项索赔B、总索赔C、明示索赔D、工期索赔E、费用索赔20、合同法律关系的构成要素有(ABC)A、主体B、内容C、客体D、权利E、义务21、被宣布为废标的投标书包括（ABDE）。A、投标书未按招标文件中规定封记B、逾期送达的标书C、加盖法人或委托授权人印鉴的标书D、未按招标文件的内容和要求编写、内容不全或字迹无法辨认的标书E、投标人不参加开标会议的标书22、不符合建设工程委托监理合同特征的有
27、（ABD）。A、监理合同可以是个人B、监理合同的订立必须符合工程建设程序C、监理合同的订立不需符合工程建设程序D、委托监理合同的标的是服务E、委托监理合同的标的物是产生新的物质23、施工合同文件中的说法中，正确的有（BDE）。A、当合同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款B、在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容C、变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同D、签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件E、当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，应按照合同争议的解决方式处理24、建筑工程施工索赔按索赔目的可分为（DE）A、单项索赔B、总索赔C、明示索
28、赔D、工期索赔E、费用索赔25、索赔的主要影响因素有（ ABD ）A、合同背景B、业主的管理水平C、承包人违约D、承包人的管理水平E、业主违约26、合同的形式有（ACD）A、书面形式B、电子形式C、口头形式D、其他形式27、招标投标的基本原则为（ ABCE ）。A、公开B、公平C、公正D、公示E、诚实信用28、常见的评标方法主要有（ ACDE ）A、专家评议法B、最高投标报价法C、综合评分法D、经评标的最低投标报价法E、最低评标价法29、建设工程项目全寿命期一般划分为（ BCD ）三个阶段。A、竣工阶段B、使用阶段C、决策阶段D、实施阶段30、风险识别有许多方法，目前最常用的是（ ABCD ）
29、。A、专家调查法B、因果分析法C、模拟分析法D、经验数据法E、概率统计法三、判断改错题。判断下列各题正误,正者在括号内打,误者在括号内打,并将错误处改正。1、建设工程物资采购合同是双务、有偿、诺成、要式的合同。（）要式改为不要式2、甲需购进乙公司相关设备，价值100万元，甲应预付定金30万元。（）30万改为20万。3、招标过程分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。（）评标定标阶段改为决标成交阶段。4、中标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。（）5、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。（）以大写金额为准。6、建设工程施工
30、合同范本由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，并附有三个附件。（）7、供货方到现场的交货日期，以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准。（）8、FIDIC施工合同条件中规定的合同有效期，是指从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数。（）合同有效期改为施工期。9、工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，应在28天内给予答复，否则视为对方索赔要求已经认可。（）10、FIDIC合同条件中规定，业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期等违约行为导致的业主损失。（）11、承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求的索赔权利（
31、 ）。12、在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金3额额均不应包括利润。（）因此其索赔金额也可暴扣利润13、FIDIC合同条件，监理工程师有权批准工程分包（）。14、FIDIC合同条件规定，诉讼是解决合同争议的最终方式（）。仲裁是15、工程建设监理委托合同是由“标准条件”和“专用条件”两部分组成的通用文本。（）不是16、工程招标必须采用公开招标方式（）。或邀请招标17、监理委托合同经过当事人双方协商一致而终止后，双方的权利和责任也即终止（）。不立即终止18、某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照，依法可以承包工程。因此，分公司是一个独立的企业法人。（）分公司不是一个独立的
32、企业法人19、经济合同当事人之间发生纠纷时，双方可以约定：请求仲裁或向法院起诉，二者只能选其一。（）20、我国民法通则规定，向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼事项时效为2年。（）21、要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。（）要约改为邀约邀请。22、违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。（）23、招标过程概括划分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。（）评表定标阶段改为决标成交阶段。24、建设工程合同是双务、有偿、实践、要式的合同。（）实践改为诺成。25、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以小写金额为准。（）以大写为准。26、建设工程施工合同范本由协议书、通用条款、专用
33、条款三部分组成，并附有三个附件。（）27、工程师可以以口头方式通知承包人推迟开工日期。（）口头改为书面。28、FIDIC施工合同规定以投标截止日期前第28天定义为“基准日”作为业主与承包商划分合同风险的时间点。（）29、索赔是事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。（）30、当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报请发包人批准。（）31、索赔的性质属于经济补偿行为，其损失结果与被索赔人的行为一定存在法律的因果关系。（ ）32、发生不可抗力事件对施工单位造成损失时，承包人可向业主索赔工期和费用的延误。（ ）33、要约邀请是希望他人向第三人发出邀约的意思表示。（ ）（向自己）34、合同法律关系主体是指参加合同法律关系，依法向右权利承担义务的当事人。（ ）35、承诺是指受要约人完全同意要约的意思表示。（ ）36、合同转让中债权人可以将合同的义务全部或者部分转让给第三人。（ ）（合同的权利）37、合同纠纷中的处理原则以调解为主。（ ）（以协商为主）38、索赔只可以要求经济补偿不可以要求工期延长。（ ）39、工程验收报告及各项技术鉴定报告可以作为索赔依据。（ ）40、勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的必须进行招标。（ ）（50万元）
