《建设监理人员考试题库.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设监理人员考试题库.doc（39页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、001 word打不开，用写字板打开一、单项选择题（共20道试题，共40分。）1.合同法律关系客体的种类分为财、行为、物和智力成果，有价证券应归属于（ ） A. 财B. 行为C. 物D. 智力成果2.保证是指（ ）约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的行为 A. 保证人和债务人B. 保证人和债权人C. 债务人和债权人D. 保证人和公证人3.债务人或第三人不转移对抵押财产的占有，将该财产作为债权的担保称为（ ） A. 质押B. 抵押C. 承诺D. 留置4.下列关于要约与承诺说法不正确的是（ ） A. 撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人B.
2、撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人C. 承诺的内容可以与要约的内容不一致D. 承诺须由受要约人向要约人作出5.合同当事人一方行使撤销权时，应当在其知道或者应当知道撤销事由的（ ）年内行使。 A. 1B. 2C. 3D. 46.招标投标法规定，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或必要修改时，应在投标截止日期至少（ ）天以前以书面形式发送给所有投标人。 A. 10B. 15C. 20D. 307.邀请招标邀请对象数目最好为（ ）家。 A. 13B. 35C. 57D. 798.债权人转让权利的，应当通知（ ） A. 担保人B. 公证人C. 债务人D. 法人9.下列不可以作
3、为独立合同发包的工程是（ ） A. 全部工程B. 单位工程C. 特殊专业工程D. 由单位工程肢解而成的分项工程10.建设工程委托监理合同中的受托人是（ ） A. 建设单位B. 专业监理工程师C. 监理单位D. 政府主管部门11.建设工程监理包括正常的工作、附加的工作、额外的工作，其中附加的工作指的是（ ） A. 委托监理合同的标的，乙方为甲方提供的监理服务B. 甲方委托监理范围之外，或由于甲方或第三方原因，使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或持续时间，由此增加的工作C. 是指服务内容和附加工作以外的工作D. 非乙方自己的原因而暂停或终止监理业务，其恢复监理业务或终止监理工作12.当监理
4、合同甲方认为乙方无正当理由而又未履行监理义务时，下列做法正确的一项是（ ） A. 立即终止监理合同B. 向乙方发出指明其未履行义务的通知C. 向乙方发出索赔的通知D. 向法院起诉，并索赔13.因为购买、翻译和制定标准、规范或制定施工工艺的费用，应由（ ）承担。 A. 发包人B. 承包人C. 发包人和承包人D. 不能确定14.监理单位在甲方与第三方签定承包合同时可行使的权利不包括（ ） A. 工程建设有关事项和工程设计的建议权B. 对实施项目的质量工期和费用的监督控制权C. 工程建设有关协作单位组织协调的主持权D. 对其他合同承包单位的选定权15.监理工程师在处理索赔问题时，做法不当的一项（ ）
5、 A. 在承包商提出索赔意向通知后，监理工程师有权检查承包商的当时记录B. 对承包商的索赔报告进行审查分析，有权反驳承包商不合理的索赔要求C. 在监理工程师与承包商共同协商确定给承包商的工期和费用补偿量达不成一致时，工程师可以单方面作出处理决定D. 对合理的索赔要求，工程师必须和业主商议后才可纳入工程进度支付款16.工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控制、承建商方面的质量控制，其中承建商方面质量控制的特点是（ ） A. 外部的、横向的控制B. 内部的、横向的控制C. 外部的、纵向的控制D. 内部的、自身的控制17.下列关于质量控制说法有误的一项是（ ） A.
6、 质量控制是指为达到质量要求所采取的作业技术和活动B. 质量控制是按照规定的质量标准对产品进行管理C. 质量控制是将实际测量的质量结果与标准对比，并对差异采取措施调节管理过程D. 质量控制的目的就是达到预期质量标准，投入最少18.ISO9000系列标准是国际标准化组织于1987年3月正式发布的，修订后的ISO9000族标准发布于（ ） A. 1987年B. 1988年C. 1994年D. 1998年19.下列与质量体系有关的术语，定义不准确的一项是（ ） A. 质量目标是指由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和质量方向B. 质量策划是指确定质量以及采用质量体系要素的目标和要求的活动C
7、. 质量保证是指为了提供足够的信任表明实体能够满足质量要求，而在质量体系中实施并根据需要进行证实的全部有计划和有系统的活动D. 质量改进是指为向本组织及顾客提供更多的收益，在整个组织内所采取旨在提高活动和过程的效益和效率的各种措施20.在工程建设中，影响工程质量的因素主要有（ ） A. 人、材料、机械、方法和环境B. 人、时间、机械、方法和环境C. 人、材料、时间、方法和环境D. 人、材料、机械、时间和环境二、多项选择题（共10道试题，共30分。）1.法人应具备的条件有（ ） A. 依法成立B. 有必要的财产和经费C. 有自己的名称、组织机构和场所D. 能够独立承担民事责任E. 必须是独立的自
8、然人2.担保法规定，不可以抵押的财产有（）。 A. 抵押人依法有权处分的国有土地使用权B. 国有土地所有权C. 抵押人所有房屋D. 汇票、债券等所有证券E. 学校、医院等公益设施3.合同法规定有下列哪些情形出现的合同属无效合同（ ） A. 以欺诈、胁迫的手段订立的合同B. 损害国家利益的合同C. 以合法形式掩盖非法目的的合同D. 损害社会公共利益的合同E. 自愿达成的不平等合同4.关于债权转让的法律规定说法正确的有（ ） A. 根据合同性质不同，债权分为可转让债权和不可转让债权B. 按照当事人约定不能转让的债权，就不得转让给第三方C. 转让债权，不得违反法律规定D. 债权人转让权利的，应当通知
9、债务人E. 债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外5.建设工程招投标，对招标人招标能力的要求包括（ ） A. 必须是法人或依法成立的其他组织B. 有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员C. 有组织编制招标文件的能力D. 有审查投标单位资质的能力E. 有组织开标、评标、定标的能力6.开标会议上应宣布投标书为废标的情况有 ( ) A. 投标书未按招标未见中规定封记B. 逾期送达的标书C. 未加盖法人或委托授权人印鉴的标书D. 未按招标文件内容编写的标书E. 字迹不清楚，但可以辨认的标书7.施工合同价款约定的方式主要有（ ） A. 固定价格合同B. 酬金加奖励合同C. 成本加酬
10、金合同D. 可调整价格合同E. 固定价格加酬金合同8.组成建设工程施工合同的文件包括（ ） A. 施工合同协议书B. 中标通知书C. 工程报价单或预算书D. 工程量清单E. 图纸9.建设监理目标控制包括（ ） A. 质量控制B. 投资控制C. 进度控制D. 人员控制E. 设备控制10.ISO9000族质量体系中所谓的产品分为( ) A. 硬件B. 软件C. 流程软件D. 服务E. 以上产品形式的组合三、判断题（共10道试题，共20分。）1.合同法律关系是只有合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的权利和义务关系。（ ） A. 错误B. 正确2.当事人订立合同有书面形式、口头形式和其他形式
11、。（ ） A. 错误B. 正确3.任何经双方确认的合同，都具有法律效力。（ ） A. 错误B. 正确4.合同变更是指合同当事人双方依法使相互间的权利义务关系终止（ ） A. 错误B. 正确5.部分使用国有资金投资的项目可以不进行招投标。（ ） A. 错误B. 正确6.建设单位提供的供监理方使用的设施和物品，在监理任务完成后，归监理方所有。（） A. 错误B. 正确7.建设工程施工合同中的发包方既可以是建设单位，也可以是项目的总承包单位。（ ） A. 错误B. 正确8.在接到正式索赔报告以后，工程师应认真研究承包商报送的索赔资料。（ ） A. 错误B. 正确9.“百年大计，质量第一”应是长期遵循
12、的方针。（ ） A. 错误B. 正确10.人是直接参与工程建设的决策者、组织者、指挥者和操作者。（ ） A. 错误B. 正确四、案例分析题（共1道试题，共10分。）1. 政府投资的某工程，监理单位承担了施工招标代理和施工监理任务。该工程采用无标底公开招标方式选定施工单位。工程实施中发生了下列事件： 事件1：工程招标时，A、B、C、D、E、F、G共7家投标单位通过资格预审，并在投标截止时间前提交了投标文件。评标时，发现A投标单位的投标文件虽加盖了公章，但没有投标单位法定代表人的签字，只有法定代表人授权书中被授权人的签字（招标文件中对是否可由被授权人签字没有具体规定）；B投标单位的投标报价明显高于
13、其他投标单位的投标报价，分析其原因是施工工艺落后造成的；C投标单位以招标文件规定的工期380天作为投标工期，但在投标文件中明确表示如果中标，合同工期按定额工期400天签订；D投标单位投标文件中的总价金额汇总有误。 事件2：经评标委员会评审，推荐G、F、E投标单位为前3名中标候选人。在中标通知书发出前，建设单位要求监理单位分别找G、F、E投标单位重新报价，以价格低者为中标单位，按原投标报价签订施工合同后，建设单位与中标单位再以新报价签订协议书作为实际履行合同的依据。监理单位认为建设单位的要求不妥，并提出了不同意见，建设单位最终接受了监理单位的意见，确定G投标单位为中标单位。 事件3：开工前，总监
14、理工程师组织召开了第一次工地会议，并要求G单位及时办理施工许可证，确定工程水准点、坐标控制点，按政府有关规定及时办理施工噪声和环境保护等相关手续。 问题：1分别指出事件1中A、B、C、D投标单位的投标文件是否有效？说明理由。2事件2中，建设单位的要求违反了招标投标有关法规的哪些具体规定？3指出事件3中总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。1（1）A单位的投标文件有效。招标文件对此没有具体规定，签字人有法定代表人的授权书。 （2）B单位的投标文件有效。招标文件中对高报价没有限制。 （3）C单位的投标文件无效。没有响应招标文件的实质性要求（或：附有招标人无法接受的条件）。 （4）D单位的投标文
15、件有效。总价金额汇总有误属于细微偏差（或：明显的计算错误允许补正）。2（1）确定中标人前，招标人不得与投标人就投标文件实质性内容进行协商； （2）招标人与中标人必须按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。3（1）不妥之处：总监理工程师组织召开第一次工地会议。 正确做法：由建设单位组织召开。 （2）不妥之处：要求施工单位办理施工许可证。 正确做法：由建设单位办理。 （3）不妥之处：要求施工单位及时确定水准点与坐标控制点。 正确做法：由建设单位（监理单位）确定。002一、单项选择题（共20道试题，共40分。）1.合同法律关系客体的种类分为财、行为、物和智力
16、成果，专利权应归属于（ ） A. 财B. 行为C. 物D. 智力成果2.担保法规定，下列财产不可以作为抵押的是（ ） A. 抵押人所有的房屋交通运输工具B. 抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山荒丘荒滩等荒地的使用权C. 国有土地的所有权D. 抵押人依法有权处分的机器等财产3.债务人或第三人不转移对抵押财产的占有，将该财产作为债权的担保称为（ ） A. 质押B. 抵押C. 承诺D. 留置4.下列不属于要约失效的原因是（ ） A. 拒绝要约的通知发出，但未达到要约人B. 承诺期限届满，受要约人未做出承诺C. 受要约人对要约内容做出实质性变更D. 要约人依法撤销要约5.下列有关合同权利义务终止的
17、表述，正确的是（ ） A. 合同权利义务终止就是合同变更B. 合同权利义务终止指的是合同效力暂时停止C. 合同权利义务的终止，使合同关系不复存在，但合同的担保权利并不归于消灭D. 合同权利义务终止后，当事人应当遵循诚实信用原则，根据交易习惯，履行通知、协助、 保密等义务6.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于总成员的（ ） A. 1/2B. 1/3C. 2/3D. 3/47.邀请招标邀请对象数目最好为（ ）家。 A. 13B. 35C. 57D. 798.合同依法成立后，在尚未履行或尚未完全履行时，当事人依法经过协商，对合同
18、内容进行修订或调整所达成的协议是指（ ） A. 合同变更B. 合同终止C. 合同撤销D. 合同转让9.施工招标需对投标单位资质等级进行预审，其目的是（ ） A. 审查投标单位承接施工工作范围是否符合招标工程要求B. 审查投标单位是否有毁约被驱逐的历史C. 审查投标单位的流动资金状况D. 审查投标单位是否达到项目要求的标准10.建设工程委托监理合同中的委托人是（ ） A. 建设单位B. 专业监理工程师C. 监理单位D. 政府主管部门11.建设工程监理包括正常的工作、附加的工作、额外的工作，其中正常的工作指的是（ ） A. 委托监理合同的标的，乙方为甲方提供的监理服务B. 甲方委托监理范围之外，或
19、由于甲方或第三方原因，使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或持续时间，由此增加的工作C. 是指服务内容和附加工作以外的工作D. 非乙方自己的原因而暂停或终止监理业务，其恢复监理业务或终止监理工作12.当监理合同甲方认为乙方无正当理由而又未履行监理义务时，下列做法正确的一项是（ ） A. 立即终止监理合同B. 向乙方发出指明其未履行义务的通知C. 向乙方发出索赔的通知D. 向法院起诉，并索赔13.工程师易人，发包人应至少于易人前（ ）天以书面形式通知承包人，后任继续履行合同文件约定的前任的权利和义务，不得更改前任作出的书面承诺。 A. 5B. 7C. 10D. 1514.监理单位在甲方与第
20、三方签定承包合同时可行使的权利不包括（ ） A. 工程建设有关事项和工程设计的建议权B. 对实施项目的质量工期和费用的监督控制权C. 工程建设有关协作单位组织协调的主持权D. 对其他合同承包单位的选定权15.下列那种措施不是承包人承担违约责任的方式（ ） A. 赔偿损失B. 支付违约金C. 顺延工期D. 继续履行16.工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控制、承建商方面的质量控制，其中政府方面质量控制的特点是（ ） A. 外部的、横向的控制B. 内部的、横向的控制C. 外部的、纵向的控制D. 内部的、自身的控制17.下列关于质量控制说法有误的一项是（ ） A.
21、 质量控制是指为达到质量要求所采取的作业技术和活动B. 质量控制是按照规定的质量标准对产品进行管理C. 质量控制是将实际测量的质量结果与标准对比，并对差异采取措施调节管理过程D. 质量控制的目的就是达到预期质量标准，投入最少18.我国等效采用ISO9000系列标准的时间是（ ） A. 1987年3月B. 1979年3月C. 1988年底D. 1992年10月19.为了提供足够的信任表明实体能够满足质量要求，而在质量体系中实施并根据需要进行证实的全部有计划和有系统的活动指的是（ ） A. 质量保证B. 质量策划C. 质量控制D. 质量改进20.在工程建设中，影响工程质量的因素主要有（ ） A.
22、人、材料、机械、方法和环境B. 人、时间、机械、方法和环境C. 人、材料、时间、方法和环境D. 人、材料、机械、时间和环境二、多项选择题（共10道试题，共30分。）1.法律关系的构成要素包括（ ） A. 主体B. 客体C. 内容D. 方法E. 行为2.担保法规定，不可以抵押的财产有（）。 A. 抵押人依法有权处分的国有土地使用权B. 国有土地所有权C. 抵押人所有房屋D. 汇票、债券等所有证券E. 学校、医院等公益设施3.要约人发出要约后，要约失效的情形有（）。 A. 要约人依法撤销要约B. 受要约人对要约的内容作出非实质性变更C. 受要约人发出拒绝要约的通知D. 承诺期限届满，受约人未作出承
23、诺E. 拒绝要约的通知到达要约人4.合同的权利义务终止的情形有（ ） A. 债务已经按照约定履行B. 合同解除C. 债务相互抵消D. 债权人免除债务E. 债务人依法将标的物提存5.招标代理机构的必须具备的资质条件有（ ） A. 有从事招标代理业务的营业场所和相应的资金B. 有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量C. 有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库D. 没有毁约被驱逐的历史E. 员工必须都具有大学本科以上学历6.评标工作的程序包括（ ） A. 初评B. 详评C. 撰写评标报告D. 定标E. 中标7.关于委托监理合同所涉及双方权利说法有误的一项是（ ） A. 乙方有授予
24、甲方权限的权利B. 甲方有委托监理工程重大事项的决定权C. 甲方有完成监理任务后获得酬金的权利D. 乙方有对合同承包单位的选定权E. 乙方有获得奖励的权利8.监理工程师对工程索赔的影响体现在（ ） A. 工程师受业主委托进行工程项目管理B. 工程师有处理索赔问题的权利C. 作为索赔争议的调解人D. 在争执的仲裁过程中作为见证人E. 在诉讼过程中作为甲方的合伙人9. 通常所说的技术管理中的几大支柱，即质量管理的主要活动包括（ ）。A. 质量监督B. 质量控制C. 质量保证D. 质量改进E. 质量策划10.ISO9000族质量体系中所谓的产品分为( ) A. 硬件B. 软件C. 流程软件D. 服务
25、E. 以上产品形式的组合三、判断题（共10道试题，共20分。）1.合同法律关系的客体是指法律关系主体的权利和义务所指的对象。（） A. 错误B. 正确2.当事人订立合同有书面形式、口头形式和其他形式。（ ） A. 错误B. 正确3.无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。（） A. 错误B. 正确4.当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为为变更。（） A. 错误B. 正确5.任何建筑工程项目都必须进行招标与投标。（） A. 错误B. 正确6.监理方有完成监理任务后获得酬金的权利。（） A. 错误B. 正确7.建设工程施工合同中的发包方既可以是建设单位，也可以是项目的总承包单位。（ ）
26、 A. 错误B. 正确8.索赔的根据，即索赔的理由，主要指合同文件。（） A. 错误B. 正确9.“百年大计，质量第一”应是长期遵循的方针。（ ） A. 错误B. 正确10.参与工程建设人的错误行为专门指的是违反章程、违反制度的行为。（） A. 错误B. 正确四、案例分析题（共1道试题，共10分。）1. 政府投资的某工程，监理单位承担了施工招标代理和施工监理任务。该工程采用无标底公开招标方式选定施工单位。工程实施中发生了下列事件： 事件1：工程招标时，A、B、C、D、E、F、G共7家投标单位通过资格预审，并在投标截止时间前提交了投标文件。评标时，发现A投标单位的投标文件虽加盖了公章，但没有投标
27、单位法定代表人的签字，只有法定代表人授权书中被授权人的签字（招标文件中对是否可由被授权人签字没有具体规定）；B投标单位的投标报价明显高于其他投标单位的投标报价，分析其原因是施工工艺落后造成的；C投标单位以招标文件规定的工期380天作为投标工期，但在投标文件中明确表示如果中标，合同工期按定额工期400天签订；D投标单位投标文件中的总价金额汇总有误。 事件2：经评标委员会评审，推荐G、F、E投标单位为前3名中标候选人。在中标通知书发出前，建设单位要求监理单位分别找G、F、E投标单位重新报价，以价格低者为中标单位，按原投标报价签订施工合同后，建设单位与中标单位再以新报价签订协议书作为实际履行合同的依
28、据。监理单位认为建设单位的要求不妥，并提出了不同意见，建设单位最终接受了监理单位的意见，确定G投标单位为中标单位。 事件3：开工前，设计单位组织召开了设计交底会。会议结束后，总监理工程师整理了一份设计修改建议书，提交给设计单位。 问题：1分别指出事件1中A、B、C、D投标单位的投标文件是否有效？说明理由。2事件2中，建设单位的要求违反了招标投标有关法规的哪些具体规定？3指出事件3中设计单位和总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。1（1）A单位的投标文件有效。招标文件对此没有具体规定，签字人有法定代表人的授权书。 （2）B单位的投标文件有效。招标文件中对高报价没有限制。 （3）C单位的投标文
29、件无效。没有响应招标文件的实质性要求（或：附有招标人无法接受的条件）。 （4）D单位的投标文件有效。总价金额汇总有误属于细微偏差（或：明显的计算错误允许补正）。 2（1）确定中标人前，招标人不得与投标人就投标文件实质性内容进行协商； （2）招标人与中标人必须按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。3（1）不妥之处：设计单位组织召开交底会。 正确做法：由建设单位组织。 （2）不妥之处：总监理工程师直接向设计单位提交设计修改建议书。 正确做法：应提交给建设单位，由建设单位交给设计单位。003一、单项选择题（共20道试题，共40分。）1.合同法律关系客体的种
30、类分为财、行为、物和智力成果，专利权应归属于（ ） A. 财B. 行为C. 物D. 智力成果2.下列关于保证人和保证合同说法有误的一项是（ ） A. 应以书面形式订立保证合同B. 保证人必须是法人C. 保证人必须是具有代为清偿债务能力的人D. 国家机关不得作为保证人3.签定定金合同时，定金数额最高不得超过主合同标的额的（ ） A. 10%B. 20%C. 30%D. 40%4.下列关于要约与承诺说法正确的是（ ） A. 撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人B. 要约是不可以撤销的C. 承诺的内容可以与要约的内容不一致D. 承诺延误，即承诺迟到，是指受要约人超过承诺
31、期限而发出的承诺5.合同当事人一方行使撤销权时，应当在其知道或者应当知道撤销事由的（ ）年内行使。 A. 1B. 2C. 3D. 46.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于总成员的（ ） A. 1/2B. 1/3C. 2/3D. 3/47.招标准备阶段的工作要由（ ）完成。 A. 招标人B. 投保人C. 建设行政主管部门D. 以上都不是8.债权人转让权利的，应当通知（ ） A. 担保人B. 公证人C. 债务人D. 法人9.施工招标需对投标单位履约情况进行预审，其目的是（ ） A. 审查投标单位承接施工工作范围是否符合招标工程
32、要求B. 审查投标单位是否有毁约被驱逐的历史C. 审查投标单位的流动资金状况D. 审查投标单位是否达到项目要求的标准10.建设工程委托监理合同中的受托人是（ ） A. 建设单位B. 专业监理工程师C. 监理单位D. 政府主管部门11.建设工程委托监理合同的标的指的是（ ） A. 建设工程监理正常的工作B. 建设工程监理附加的工作C. 建设工程监理额外的工作D. 建设工程监理延误的工作12.当监理合同甲方认为乙方无正当理由而又未履行监理义务时，下列做法正确的一项是（ ） A. 立即终止监理合同B. 向乙方发出指明其未履行义务的通知C. 向乙方发出索赔的通知D. 向法院起诉，并索赔13.因为购买、
33、翻译和制定标准、规范或制定施工工艺的费用，应由（ ）承担。 A. 发包人B. 承包人C. 发包人和承包人D. 不能确定14.监理单位在甲方与第三方签定承包合同时可行使的权利不包括（ ） A. 工程建设有关事项和工程设计的建议权B. 对实施项目的质量工期和费用的监督控制权C. 工程建设有关协作单位组织协调的主持权D. 对其他合同承包单位的选定权15.下列那种措施不是承包人承担违约责任的方式（ ） A. 赔偿损失B. 支付违约金C. 顺延工期D. 继续履行16.工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控制、承建商方面的质量控制，其中政府方面质量控制的特点是（ ） A.
34、 外部的、横向的控制B. 内部的、横向的控制C. 外部的、纵向的控制D. 内部的、自身的控制17.下工程项目本身的特点不包括（ ） A. 单向性B. 高投入性C. 一次性和寿命长期性D. 无风险性18.我国等效采用ISO9000系列标准的时间是（ ） A. 1987年3月B. 1979年3月C. 1988年底D. 1992年10月19.确定质量以及采用质量体系要素的目标和要求的活动指的是（ ） A. 质量保证B. 质量策划C. 质量控制D. 质量改进20.在工程建设中，影响工程质量的诸多因素中，最重要的是（ ） A. 人B. 材料C. 机械D. 方法二、多项选择题（共10道试题，共30分。）1
35、.法人应具备的条件有（ ） A. 依法成立B. 有必要的财产和经费C. 有自己的名称、组织机构和场所D. 能够独立承担民事责任E. 必须是独立的自然人2.担保法规定，不可以抵押的财产有（）。 A. 抵押人依法有权处分的国有土地使用权B. 国有土地所有权C. 抵押人所有房屋D. 汇票、债券等所有证券E. 学校、医院等公益设施3.要约人发出要约后，要约不得撤销的情形有（）。 A. 要约人确定了承诺期限B. 要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作C. 要约人以某种形式明示要约不可撤销D. 要约人收到要约通知，但未做出承诺E. 要约人收到要约通知，承诺通知尚未发出4.合同的权利
36、义务终止的情形有（ ） A. 债务已经按照约定履行B. 合同解除C. 债务相互抵消D. 债权人免除债务E. 债务人依法将标的物提存5.招标准备阶段的主要工作有( ) A. 工程报建B. 选择招标方式C. 申请招标D. 编制招标文件E. 开标6.评标工作的程序包括（ ） A. 初评B. 详评C. 撰写评标报告D. 定标E. 中标7.施工合同价款约定的方式主要有（ ） A. 固定价格合同B. 酬金加奖励合同C. 成本加酬金合同D. 可调整价格合同E. 固定价格加酬金合同8.组成建设工程施工合同的文件包括（ ） A. 施工合同协议书B. 中标通知书C. 工程报价单或预算书D. 工程量清单E. 图纸9
37、.工程质量的控制按照实施者的不同可以分为（ ） A. 业主方面的控制B. 政府方面的控制C. 监理方面的控制D. 设计方面的控制E. 承建商方面的控制10.ISO9000族质量体系中所谓的产品分为硬件、软件、流程材料、服务或它们的组合，下列属于硬件的有（ ） A. 建筑物B. 计算软件C. 图纸D. 机床E. 设计说明书三、判断题（共10道试题，共20分。）1.合同法律关系是只有合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的权利和义务关系。（ ） A. 错误B. 正确2.合同的内容是指由合同当事人确定的合同条款。（） A. 错误B. 正确3.依法成立的合同，自成立时生效。（ ） A. 错误B.
38、 正确4.当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为为变更。（） A. 错误B. 正确5.部分使用国有资金投资的项目可以不进行招投标。（ ） A. 错误B. 正确6.建设工程委托监理合同的双方是政府主管机构和监理单位。（ ） A. 错误B. 正确7.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作应由承包方负责。（） A. 错误B. 正确8.对合理要求的索赔，工程师应跟业主商议确定后，方可进行赔付。（） A. 错误B. 正确9.对于建筑工程来讲，没有质量就没有投资效益，就没有工程进度。（） A. 错误B. 正确10.人是直接参与工程建设的决策者、组织者、指挥者和操作者。（ ） A. 错误B. 正确四
39、、案例分析题（共1道试题，共10分。）1. 背景材料：对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了30万定金。业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。 施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工，承包商都及时向监理工程师提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。问题：1定金与预付款有什么区别？ 2监理工程师对两次索赔申请应如何处理？1定金与预付款的区别： （
40、1）目的不同。定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行；而预付款是为了解决承包商的工程准备和材料准备中的资金问题。 （2）性质不同。定金是担保形式，是法律行为；而预付款是一种惯例，是约定俗成的习惯，不是法律行为。 （3）处理不同。定金视合同履行情况有不同的法律后果： 合同正常履行，定金返还； 合同不履行，双方都无过错，定金返还； 支付定金的一方不履行合同，无权获得返还定金； 收取定金的一方不履行合同，双倍返还定金。 预付款在工程进度款中按比例以扣还的方式归还。2两次索赔处理 对第一次索赔 （1）判定第一次索赔成立。因为：遇到文物时的停工应视为业主应承担的风险，不属于承包商的责任，工期索赔
41、理由成立；承包商及时提供了证据资料；承包商及时提相互了索赔申请。 （2）监理工程师根据监理记录核实延误的天数。 （3）监理工程师签发工期变更指令。 对第二次索赔 （1）判定第二次索赔不成立。因为施工机械故障造成工期延误是承包商自己的责任，索赔无理由。 （2）监理工程师应在收到索赔申请后28天内作出答复，表示索赔不成立。004一、单项选择题（共20道试题，共40分。）1.基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人，在合同法律关系中称为（ ） A. 自然人B. 法人C. 法人代表D. 以上都不正确2.保证是指（ ）约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的行为 A. 保证人和债务人B. 保证人和债权人C. 债务人和债权人D. 保证人和公证人3.下列关于定金相关叙述不正确的一项是（ ） A. 定金应以书面形式约定B. 合同履行后，定金必须收回，不可抵作价款C. 收受定金的一方不履行合同的，应双倍返还定金D. 给付定金一方不履行合同的，无权要求返还定金4.下列关于要约与承诺说法正确的是（ ） A. 撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人B. 要约是不可以撤销的C. 承诺的内容可以与要约的内容不一致D. 承诺延误，即承诺迟到，是指受要约人超过承诺期限而发出的承诺5.合同法中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中
