《2021格式标准的承包合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021格式标准的承包合同.doc（19页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、2021格式标准的承包合同 2021格式标准的承包合同一甲方：_(以下称甲方)乙方：_(以下称乙方)甲方为了满足广大人民群众的需要,更好的为人民的健康提供服务,经双方协商,本着平等,互惠,互利的原则,现承包医院疼痛科给乙方经营,双方兹订立租赁合同如下：第一条:经营期限:自_年_月_日起至_年_月_日止，将_医院疼痛科租给_(以下简称乙方)。如室内装置或设备有缺陷由甲方负责修理并承担费用。第二条自本合同生效之日起，乙方须按季度预付租金_元。乙方接到甲方的收租通知单后，在三十天内一次付清。逾期须按日支付千分之_的滞纳金，以补偿甲方所受的损失。第三条甲方负责向乙方承租的房屋提供水、电，并按仪表数据缴
2、付电费和水费。第四条：双方权利、责任与义务一、乙方可以聘用具有相关的医学知识人员协助乙方工作,乙方负责疼痛科工作.为方便群众要求定时开设门诊,实行经济责任制，二、甲方向乙方提供固定业务用房间_间三、乙方使用的器械由甲方解决，所有权归甲方。四、乙方使用的疼痛科材料要在正规的医药公司订货,保证质量的前提下,按物价部门审核标准收费.五、乙方在协议期间必须遵守甲方的各项规章制度,服从领导的统一管理,不能扩大经营范围,不能私自配药给病人,(除疼痛诊疗中的专用药品,专用药品包括疼痛治疗中自行配药为疼痛科专用药品)如有发现每次扣_元,即病人配药一律凭处方由药房配药.六、收费一律由甲方出纳统一收取包括挂号费,
3、诊疗费,注射费,手术材料费,并出具正规发票，然后医院返回给乙方,其中治疗费及附属费用_25_%、普通处方_%、医保处方_%;按每月1-30日为帐务期,下月的1-3号甲方以现金方式结算给乙方,不得拖延期限,逾期须按日支付千分之_5_的滞纳金,如遇国家法定节假日顺延.七、乙方在协议期间要遵纪守法和医德规范,必须作好安全医疗.医疗器械严格消毒及一次性卫生用品用后交医院方处理八、本协议如与上级精神及事业单位体制改革精神抵触时,甲乙双方无条件服从上级决定,甲方不负经济责任九、未尽事宜，双方协商处理。本合同一式二份，甲乙方各持一份，合同自签订之日起生效执行。如果有争议，双方协商不能处理的情况下，交当地人民
4、法院或仲裁机构处理。甲方法人签字：乙方签字：法人签章：签章：单位签章:联系电话：联系电话：乙方身份证号码:年月日年月日2021格式标准的承包合同二订立合同双方：_县_乡_村_组，以下简称甲方_县_乡_村_村民，以下简称乙方为了发展林业生产，培育和合理使用林木资源，加快国土绿化，发挥森林蓄水保土、调节气候、改善环境和提供林产品的作用，根据森林法的有关规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。第一条承包内容、面积和地点甲方将坐落在_的林地(山地)_亩，发包给乙方植树和管理，四界是：南至_，北至_，东至_，西至_。第二条承包期限承包期为_年_个月，从_年_月_日至_年_月_日止。第三
5、条林木收益分配1、承包林地内原有林木，成材林木(成材林木的标准，按林业主管部门的规定确定)，实行_：_分成，分成甲方得_成，乙方得_成;幼林实行_：_，甲方得_成，乙方得_成。2、承包期内乙方新植树木，成材林木实行_：_分成，甲方得_成，乙方得_成。3、对原有林木的修枝材、脚材，按_：_分成，甲方得_成，乙方得_成。由乙方承担修枝劳务。承包期内新植林木的修枝材、脚材归乙方所有。乙方修枝要严格按照林业部门的有关规定执行。第四条种植密度、采伐与纳税1、承包期间，乙方必须保证承包林地范围内每亩植树不少于_株，树苗由乙方自备(或由甲方提供)。2、在承包期内，甲乙双方均不得擅自采伐树木。如一方需要采伐时
6、，应由双方向有关主管部门提出申请，经批准发给采伐许可证后，按批准采伐的方式(如择伐、皆伐或渐伐)进行采伐，对采伐后的空地，实行谁采伐谁补种的原则，由采伐方在采伐当年或次年完成更新造林。更新造林的面积和株数，必须大于采伐的面积和株数，并做到包栽包活，甲方如将应由自己补种的树木委托给乙方补种的，应向乙方支付劳务费，费用由双方议定。3、采伐税实行谁采伐谁负担，应纳税方应在国家规定的时间内向税务部门纳税。第五条双方的义务1、承包期间，乙方负责山林树木的管理防护。乙方应做到“三有”，即有专人护林，有房屋岗棚，有护林器械。2、乙方不得在林地野外用火，不得自行或准许他人在承包林地内毁林开垦、采石、采砂、采土
7、和进行毁林行为。3、乙方必须切实做好护林防火工作，消除火灾隐患。一旦发生火灾，乙方除积极采取灭火措施外，应及时向甲方报告。4、上级发放用于造林、育林的扶持资金、物资或贷款，甲方必须及时、合理分配给乙方。5、承包期内的.林木治虫费用，由甲方承担_，乙方承担_。第六条奖惩1、承包期内，如果林木被盗伐，乙方未发现或未抓住盗伐人的，被盗伐一株，乙方应向甲方赔偿人民币_元。如乙方发现或抓住盗伐人的，应交给甲方处理，按所盗伐树木对盗伐人作价罚款_倍。罚款全部(或部分)奖给乙方，被盗伐的树木归甲方所有。甲乙双方未经批准擅自砍伐树木的，砍伐一株，罚款_元给对方。2、甲方如克扣上级发放用于造林、育林的资金、物资
8、和贷款，除应如数补齐外，还应向乙方偿付相当于其价值的_的违约金。3、如因乙方的责任造成火灾，对于烧毁树木，应视乙方责任的大小，决定其应付赔偿的数额。第七条不可抗力如遇不可抗力的自然灾害，造成乙方承包林地内林木的损失，经调查证实后，对损失林木部分双方均不负责。第八条其他本合同自承包起算之日起生效，至承包期满失效。承包期满后双方如愿意继续承包应重新订立合同。在承包期内，承包户主如去世，其家庭成员有承包继承权。本合同不因甲方代表人的变更而变更。合同执行期间，任何一方不得擅自变更或解除合同：合同执行中如有未尽事宜，应由甲乙双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲
9、乙双方各执一份;合同副本一式_份，送乡政府、村委会(如经公证或鉴证，还应送公证或鉴证机关)各留存一份。2021格式标准的承包合同三甲方：乙方：依照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例、建设工程质量管理条例等法律法规规章和地方相关规章规定，强制性条文规范、标准，施工图设计文件，以及施工现场环境，根据平等、自愿的原则，经双方友好协商达成以下协议，双方共同遵守。一、工程概况：1、工程名称：2、工程3、结构型式：4、建筑风格：5、工程规模：二、承包范围：1、该分项工程施工，属于履行完善本合同各条约定的工程分包;2、施工设计图，强电、给排水出墙1
10、.5米。强电、给排水、雨水管、空调水管、消防桥架安装、附属用房楼层内消防电气管线预埋等的安装工程施工。交工前各类卫生清理、直至竣工验收前工作内容的工程施工;3、工程施工所需用的机具、手动工具、辅料内容(如铁丝、元钉、扎丝、钻头、条、焊锡，不干胶，扎带，生料带，麻丝，石笔，刷子等)，试压、通球试验由乙方自备;4、施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生、由乙方负责;5、安装工程竣工后的保质期内保修服务工作;6、负责本承包工程的自检及查出的质量问题进行及时整改并承担由此产生的一切费用;7、各楼层未用完的该分项工程所用材料的收集及利用;8、施工过程中乙方的质量管理、文明施工、进度以及
11、各种检查需要配合的系列工作;9、当室外温度达到或超过(或按当地政府规定)34co时，应现金支付给作业员工高温补贴。10、根据该项目实际情况，员工的住宿由甲方统一安排。三、施工工期：1、乙方必须在甲方要求的时间进场，并按照甲方要求开工。必须在甲方制定的施工进度计划规定时间内完成全部承包范围内的工作。2、凡因甲方原因可预见到的事项发生延误工期，由甲方负全责。乙方不延长工期。3、在施工过程中乙方不得影响土建得进度，否则将处以200元/天的违约金。5、若遇发包方调控施工进度，需加快施工进度或要求暂停施工时，乙方必须按发包方要求加快施工进度或暂停施工并积极妥善地做好相关工作。为此，甲方承担因发包方调控进
12、度，乙方因赶工或暂停施工造成的相应损失。四、质量要求：1、执行标准：工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分20_年版)建筑工程施工质量验收统一标准GBJ50300-20_建筑施工安全检查标准JGJ59-99建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-93建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50212-20_建筑电气工程施工质量验收规范GB50300-20_建筑安装工程施工工艺操作规程DB/00P01001-88(四川省地方标准)2、质量体系要求(1)该项工程质量交验合格工程。(2)施工过程中，每道工序在完成后，必须经甲方、监理工程师验收认可后方能进行下道工序施工。应按照施工图的要求，完工
13、后按此要求进行检查验收，质量等级达到合格标准。3、施工资料整理由甲方负责。甲方负责收集、整理、归档。该工程水电安装分项工程质量保修期为贰年，在保修期内因乙方原因造成质量方面的问题，属乙方保修。若乙方在接到甲方维修通知三天内未派人维修，甲方有权另请他人维修，维修费用由甲方从乙方质量保证金中扣除支付。4、乙方人员在施工现场，必须随时随地接受甲方、业主代表、监理工程师的监督、检查。六、工程款的结算及支付办法：1、本工程工程量约为平方米，工程总价约为元。2、甲方将本工程按建筑面积元/m的综合单价结算给乙方。建筑面积依照四川省20_清单定额对照本工程施工图纸进行计算。如增加、变更、零星用工：甲方若安排乙
14、方人员承担乙方人员承担该合同分包责任以外的用工，按工150元/工日按甲方确认的数量当月结算。水电安装分项工程由甲方提供的各类水电材料，如因返工、有意识的损坏造成材料浪费，乙方应按其采购价进行赔偿。3、因乙方自身原因导致其他工种返工的经济、工期损失由乙方承担。4、费用的组成：(1)主体预留到三层开始付款。主体预留费用：元/m，主体完后电气配管费用：元/m、给水费用：/m、排水费用：元/m、穿线开关面板桥架元/m、此款按工程实际完成量当月80%支付。余款在竣工验后15个工工作日付到合同总款97%。本分项工程完工结算时扣除合同总款3%作为该工程的质量保证金(无息)，质量保证金在工程质保期完成后15个
15、工作日付给乙方。七、文明施工1、施工现场场貌、安全文明施工要求应按照甲方的要求将本分项工程的施工场地原材料及半成品堆放整齐，标识清楚。每处施工完成后必须做到工完场清，不遗留本工种的材料。完工后将所用材料全部清理干净，堆放整。乙方应严格按照甲方编制的施工现场安全文明专项施工方案进行组织施工，对节能减排、防尘降噪、环境卫生等方面进行控制。2、作业人员管理乙方施工人员必须是身体健康者，禁止使用具有癫痫、神经、精神、心脏病等以及未经培训或培训不合格的人员不能从事本行业的施工，以及50岁以上的女员工和55岁以上的男员工，乙方应向甲方提供作业人员身份证复印件。3、乙方必须严格按照甲方要求和当地政府现行相关
16、管理要求进行施工。八、安全事项乙方应在进场时为本班组工人购买意外险。如出现意外事故;5000元以下由乙方全额承担;超出5000元由甲乙双方协商承担费用。九、其他事项1、本合同一式四份，甲、乙方各持贰份。双方签字后生效，工程完工，双方履行完合同义务后自动失效。2、乙方在施工过程中质量、进度、施工等。3、本合同与本项目部现场有关制度、规定、技术交底配套执行，未尽事宜，双方协商解决。4、双方因合同履行发生争议时，应协商解决，协商未果可向甲方所在地人民法院起诉。5、材料的领用：各班组必须由组长指定专人领取。未收捡干净。6、本合同签约地点：甲方：乙方身份证号码：身份证号码：电话：电话：签约时间：年月日签
17、约时间：年月日2021格式标准的承包合同四发包人：_承包人：_签订时间：_签订地点：_第一条发包人将位于_发包给承包人使用，承包人按约定从事经营活动。第二条承包期限：从_年_月_日发包人将饭店交付承包人使用，到_年_月_日收回。第三条承包金及交付的时间、方式承包金每月(大写)_元。承包金每_个月交一次，先付后用，第一次承包金于合同生效后_天内交给发包人，第二次承包金于_交清，以后交付方式以此类推。第四条承包饭店的经营范围_第五条承包人应当合法经营，承包人在经营过程中发生的所有债权债务与发包人无涉。第六条承包人承担在经营过程中所有需支出的费、税，发包人不承担任何费用。第七条发包人允许承包人对饭店
18、进行装修，该装修按5年期限折旧，若在5年内发生拆迁事由，实际获得的赔偿归发包人所有，发包人补偿承包人所剩年数的装修折旧费用。合同期满，该装修无偿归发包人所有。第八条未经发包人同意，承包人不得转承包饭店。发包人同意转租的，转租合同终止期不得超过原承包合同期限，因第三人造成损失的，承包人应当赔偿损失。第九条合同解除的条件：_第十条违约责任：任何一方有违约行为，均应向非违约方支付违约金_元，并赔偿相应的损失。第十一条由于非发包人原因造成的标的物拆迁、灭失，发包人免责。第十二条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，可直接向房屋所在地的人民法院提起诉讼。第十
19、三条其他约定事项：_发包人(章)：_住所：_法定代表人(签名)：_居民身份证号码：_委托代理人_承包人(章)：_住所：_法定代表人(签名)：_居民身份证号码：_委托代理人_2021格式标准的承包合同五聘用单位(简称甲方)：身份证号：厨师(受聘人)：(简称乙方)身份证号：根据劳动局，民政局及烹饮协会的有关法规条文，经甲，乙双方协商，一致同意签订本协议书，以供共同信守执行。一、甲方将座落于市(县.区)地段的厨房给乙方做技术和管理工作，职务为，有效期为年月日止。二、甲方每月付给乙方工资：人民币元，(大写：万千百元整)。每月号为支付上月工资发放日。甲方不得以任何理由拖欠，如甲方拖欠工资自每月的工资发放
20、日起7日后，乙方则无需再遵守本协议，并可要求甲方支付乙方全部工资(上月未发工资加本月实做天数的工资)。如协议未果，乙方有权向劳动仲裁机关申请仲裁解决。三、在乙方工作期间中，甲方有义务为乙方提供必需的工作条件和约定的生活待遇包括免费提供乙方的食宿。如对乙方安排烹调技术的所异议，可及时向乙方提出，乙方应及时改进，达到双方满意。乙方在工作期间期应遵守甲方制定的文明规章制度。甲方在营业期间若生意红火，增收营业额，应相应增加乙方工资。四、乙方自行组织及安排厨房工作分配，管理，厨房内洗碗工，洗菜，煮饭由甲方承担工资工作。乙方为了保证出品，并对甲方清洗，清洁，煮饭进行监督。五、乙方为了保证质量出品，并对甲方
21、采购进行要求(乙方会明确指导甲方对菜品调料干货进行检验)甲方进行采购质量不行不收货，数量不够不收货，严格把好质量关，并希望甲方采购配合厨房工作。六、乙方需给甲方明确指导工作，以免甲方铺张浪费。八、乙方工作人员患病因需要妥当安排工作，保证甲方正常营业运转。七、甲，乙方欲解除本协议，一方应以书面形式提早30日向另一方提出，以便安排工作，否则，一方应加倍赔偿另一方相对应的经济(公费)损失。八、本协议未尽事宜，甲，乙方双方按照有关规定，本着互相谅解的精神，共同协商处理，如协商未果，按原则协议执行。九、本合同期限届满，劳动合同即终止。双方当事人在本合同期满前30日向对方表示续订意向，甲乙双方经协商同意，可以续订劳动合同，如协商未果，则合同到期本协议自动失效。十、本协议一式两份，甲，乙方双方各执一份。双方签名盖章(手印)后生效。同时产生法律效力。十一、乙方患病或非工负伤，疾病救济费和医疗费用等待遇按照国家有关规定执行。十二、本协议条款如与国家法律，法规相抵触时，以国家法律，法规为准。甲方：签名盖章(手印)乙方：签名盖章2021格式标准的承包合同
