《2021建设工程合同范本模板.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021建设工程合同范本模板.doc（19页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、2021建设工程合同范本模板 建设工程合同范本(一)甲方：_乙方：_根据国家法律规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。第一条 借款用途：_。第二条 借款金额：借款方向贷款方借款人民币_ (大写)元。预计用款为一年_ 元;_ 年_ 元;_ 年_ 元;_ 年_ 元;_ 年_ 元;第三条 借款利率：自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定借款期内，年息为_ %.借款方如果不按期归还贷款，如逾期部分加收利率20%.第四条 借款期限：借款方保证从_ 年_ 月起至_ 年_ 月止，就国家规定还款资金偿还全部贷款。预定为_
2、 年_ 元;_ 年_ 元;_ 年_ 元;_ 年_ 元;_ 年_ 元;。贷款逾期不还部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位其他开户银行代为扣款清偿。第五条 因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正概算等原因，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同文件，作为本合同组成部分。第六条 代款方保证按照本合同规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金计算与银行规定加收借款方罚息计算相同。第七条 贷款方有权检查、监督贷款使用情况，了解借款方经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关统计、会计报表及资料。借款方如果不按合同规定使用贷款
3、，贷款方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款，应按规定减收利息。第八条 本合同条款以外其他事项，双方遵照中华人民共和国合同法有关规定办理。第九条 本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份。甲方(签章)：_乙方(签章)：_年_月_日_年_月_日建设工程合同范本(二)建设单位：_，以下简称甲方;咨询单位：_，以下简称乙方。为使_建筑安装工程构想科学，设计和施工经济、合理，建设速度快，误差小，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，供双方遵守执行。第一条 甲方应于_年_月_日以前将规划局红线图、上级部门
4、批文、委托书以及建筑安装工程建筑面积、安装项目、消防方式、库房每层净高等资料提交乙方。第二条 乙方根据甲方要求，对_建筑安装工程地形、地质条件、建筑安装构想等进行可行性研究，最后编制出设计任务书及匡算表，于_年_月_日以前交付甲方。第三条 甲方根据国家计委颁发试行工程设计收费标准，承付乙方咨询费_元。自本合同签订之日起_日内，甲方先付给乙方_元，待乙方将设计任务书及匡算交付甲方后_日内，再付给乙方_元。第四条 为本咨询工程需要到外地进行调研、收集资料人员差旅费，由甲方负担。第五条 甲方违约责任1.甲方如不按本合同规定时间向乙方送交有关文件、图纸和资料，乙方可按耽误时间顺延交付设计任务书及匡算表
5、时间。2.甲方如不按本合同规定时间向乙方交付咨询费，迟延一天，按迟延交付款额数罚款_。3.甲方如果中途中断咨询请求，乙方咨询工作已经过半，应付给乙方全部咨询费;咨询工作尚未过半，按总咨询费_%收费。第六条 乙方违约责任1.乙方如不按本合同规定时间交付设计任务书及匡算表，迟延一天，按总咨询费金额数罚款_。2.乙方如中途中断咨询，应按总咨询费向乙方交付罚款。3.乙方所提供技术咨询服务，因质量缺陷或过错给甲方造成经济损失，应负责赔偿。如果由此引起重大事故，造成严重后果，还应追究其主要负责人行政责任或刑事责任。建设工程技术咨询合同范本第七条 其他约定条款_。第八条 本合同自签订之日起，甲乙双方不得随意
6、更改。如有未尽事宜，需经双方协商解决。本合同正本一式两_，甲乙双方各执_份。合同副本一式_份，分别交_各一份。甲方(签章)：_乙方(签章)：_年_月_日_年_月_日建设工程合同范本(三)甲方：_乙方：_甲乙双方因_工程总体规划文件事宜，经协商一致，达成本合同，共同遵守执行。第一条 设计内容乙方为甲方设计_工程并编制_工程总体规划文件，主要内容包括：a.甲方厂区总平面布置;b.甲方第1、2、3期_工程生产规模、产品、技术方案分析与规划;c.甲方技术经济效益分析与预测。第二条 设计期限乙方于收到甲方提供的设计资料后_天内向甲方交付_工程总体规划文件。第三条 设计报酬及支付方式甲方向乙方支付设计报酬
7、人民币_元，分两期支付，具体如下：a.本合同签署后_个工作日内支付_元;b.乙方提交_工程总体规划文件并经甲方审核通过后_个工作日内支付_元。第四条 各方义务a.甲方义务(1)及时向乙方提供编制_工程总体规划文件所需基础资料;(2)如期向乙方支付报酬。b.乙方义务(1)按期交付_工程总体规划文件及其相关的图纸和技术文件资料;(2)及时解决_工程总体规划文件中涉及有关的技术问题。第五条 工程验收a.乙方编制的_工程总体规划文件需经甲方专家委员会审核。b.甲方专家委员会须于收到乙方提交的_工程总体规划文件之日起_个工作日内进行审核并提出意见，甲方专家委员会未于前述期限内提出意见，视为甲方接受乙方编
8、制的_工程总体规划文件。c.甲方专家委员会对_工程总体规划文件提出异议或意见的，乙方须于接到甲方或其专家委员会异议或意见之日起_个工作日内对_工程总体规划文件进行修改后提交甲方专家委员会审核;经甲方专家委员会次审核，_工程总体规划文件未获通过，甲方有权拒绝接受_工程总体规划文件，不向乙方支付第二期报酬。第六条 其它本协议一式_份，具有相同法律效力。各方当事人各执_份，其他用于履行相关法律手续。甲方(签章)：_乙方(签章)：_年_月_日_年_月_日建设工程合同范本(四)甲方：_乙方：_依据中华人民共和国合同法，结合本项目具体情况，经发包人与承包人平等协商，就本项目施工等问题达成如下协议：第一条
9、承包方式本项目采用 包工、包料、包质量的 承包方式。第二条 施工内容1、不含所有土建部分及钢结构防火。2、 东向山墙下不做围护。3、 严格按照发包方有关人员签字认可后的设计图纸要求进行施工。第三条 承包工期1、完成本项目承包施工内容总工期(日历工期)40个有效工作日2、开工日期：根据具体情况发包方通知第四条 施工图纸1、 施工图纸由承包方尽快提供，图纸如今后发包方要求有资质的设计单位审核盖章，发包方负责3500审核费用。2、 施工过程中如发包方需增加图纸以外的施工内容，发包方承担所增加的费用。第五条 发包人主要责任和义务1、 发包人向承包人提供施工用水用电，工人住宿场地，设备车辆出入通道，屋面
10、太空瓦制作场地。2、 及时对工程质量、进度进行检查。协调、办理施工管理部门各方面关系及手续(如报建)，承包方提供办理资料，所有费用由发包方承担。3、 按合同条款规定及时支付工程款。第六条 承包人主要责任义务1、 合同签订后，尽快向发包人提供详细的施工图纸和进度计划。2、 接受发包人合理的各项指令、通知及对质量进度的管理与监督。3、 工程完工后，应及时清除施工现场的各种临时设施及建筑垃圾和施工废弃物。4、 搞好安全文明施工，施工过程中造成的安全事故，一切后果自负。5、 承包人在竣工验收后，应提供完整的竣工资料3套交发包人。第七条 工程质量1、 承包人应严格按国家、行业等所颁技术规范、规程施工。2
11、、 承包人不得采用不能保证工程质量的施工工艺。3、 禁止使用不合格的原材料、成品、半成品。主要材料必须提供合格证或检验报告。4、 承包人擅自变更设计而造成的经济损失及影响由承包人自负。甲方(签章)：_乙方(签章)：_年_月_日_年_月_日建设工程合同范本(五)甲方：_乙方：_根据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条工程概况工程名称：_;工程建设地点：_;工程规模、特征：_;工程勘察任务委托文号、日期：_;工程勘察任务(内容)与技术要求：_;承接方式：_;预计勘察工作量：_;工
12、程内容：_。第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责2.1提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加
13、的份数另行收费。第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间4.1.1本工程的勘察工作定于_年_月_日开工，_年_月_日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。4.2收费标准及付费方式4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准_计取费用;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准
14、中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。4.2.2本工程勘察费预算为_元(大写_)，合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金、计_元(本合同履行后，定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度_%时，向勘察人支付预算勘察费的_%的工程进度款，计_元;勘察工作外业结束后_天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的_%，计_元;提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。第五条发包人、勘察人责任5.1发包人责任5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。5.1.2在
15、勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等)，并承担其费用。5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的
16、现场人员进行保健防护，并承担费用。5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用;如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费_元。5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。发包人应支付停、窝工费(计算方法见6.1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时，发包人应按每提前一天向勘察人支付_
17、元计算加班费。5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。5.1.10本合同有关条。款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。5.2勘察人责任5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，。按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量
18、合格;若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的_%。5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见。并办理正式变更手续。5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资
19、料保密义务。5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。第六条违约责任6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算)，工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其运工勘察费用由勘察人承担。6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的;完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计_元;完成的工作
20、量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。6.4发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。6.5由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金;勘察人不履行合同时，双倍返还定金。第七条本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力第八条其它约定事项：_。第九条本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由_仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起拆。第十条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式_份，发包人_份、勘察人_份。甲方(签章)：_乙方(签章)：_年_月_日_年_月_日2021建设工程合同范本模板
