《建设工程造价鉴定规程.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程造价鉴定规程.docx（34页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、建设工程造价鉴定规程1.0.1为规范工程造价咨询企业及其咨询人员的建设工程造价鉴定活动，严格鉴定程序，提高工程造价鉴定成果质量，根据中华人民共与国建筑法、中华人民共与国合同法、中华人民共与国招标投标法、中华人民共与国民事诉讼法、最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定、工程造价咨询企业管理办法、注册造价工程师管理办法等有关法律、法规、规章与标准制定本规程。1.0.2本规程适用于建设工程造价鉴定活动。1.0.3工程造价鉴定活动应当遵循下列原则：1合法性原则；2独立性原则；3公正性原则；4客观性原则。1.0.4承办工程造价鉴定业务的鉴定机构（下列简称鉴定机构）务必是按照工程造价咨询企业管理办法取得了
2、工程造价咨询资质的企业。1.0.5工程造价咨询企业应在其资质等级许可的范围内，同意国家、政府等有权机关的委托开展鉴定活动，超出资质等级许可出具的鉴定意见书无效，并应承担相应责任。1.0.6鉴定机构中主办工程造价鉴定的人员（下列简称鉴定人员）务必是按照注册造价工程师管理办法注册于该鉴定机构的执业造价工程师，但因有意犯罪或者者职务过失犯罪受过刑事处罚的，受过开除公职处分的人员，不得从事鉴定业务。1.0.7具有下列情形之一的委托，鉴定受托人应不受理其业务：1、委托事项的用途不合法或者者违背社会公德的；2、委托事项超出工程造价咨询业务范围的；3、委托事项超出本企业工程造价咨询业务资质等级范围的；4、对
3、鉴定要求不符合本行业执业规则或者者有关技术规范的；5、委托事项超出本企业专业能力与技术条件的；6、当事人对委托事项不配合，导致鉴定不能进行的；7、不符合本规程第L0.8条规定的；8、其他不符合法律、法规、规章规定情形的。对不予受理的，鉴定机构应向委托人说明理由，退还其已提供的所有资料。1.0.8鉴定受托人在鉴定过程中，遇有下列情形之一的，可终止鉴定：1、发现委托事项的用途不合法或者者违背社会公德的；2、发现委托事项超出工程造价咨询业务范围的；3、发现委托事项超出本企业工程造价咨询业务资质等级范围的；4、发现鉴定要求不符合本行业执业规则或者者有关技术规范5、发现委托事项超出本企业专业能力与技术条
4、件的；6、当事人对鉴定受托人发出威胁，导致鉴定不能进行的；7、委托人对委托事项不配合或者不履行应尽的责任或者义务，导致鉴定不能进行的；8、因不可抗力致使鉴定无法继续进行的；9、鉴定委托人撤销鉴定委托或者者主动要求终止鉴定的；10、鉴定受托人无法预收到鉴定费用的；11、其他不符合法律、法规、规章规定情形的。终止鉴定的，鉴定机构应当书面通知委托人，说明理由，并退还鉴定材料。终止鉴定的，鉴定机构应根据终止的原因及责任，酌情退还有关鉴定费用。1. 0.9鉴定机构与鉴定人员在承办工程造价鉴定工作中除应符合本规程外，还应符合国家现行有关法律、法规、规章及有关标准的规定。2术活2. 0.1工程造价经济纠纷建
5、设项目在建设阶段有关利益方之间的工程造价纷争，与由此延伸而引起的经济纷争。2.0.2工程造价鉴定工程造价咨询企业同意国家、政府等有权机关或者机构的委托，对纠纷项目的工程造价与由此延伸而引起的经济问题，根据其建设工程造价方面的专门知识与技能进行鉴别与推断并提供鉴定意见的活动。2. 0.3举证资料当事人按鉴定机构的要求提交或者主动提交与本项目鉴定有关、尚未经当事人质证的资料，称之当事人提交的举证资料。鉴定委托人向鉴定机构转交，但要求鉴定机构对资料有效性进一步认定的资料称之鉴定委托人转交的举证资料。2.1 .4鉴定资料鉴定委托人向鉴定机构交付、能直接用作鉴定根据的资料称之鉴定资料；当事人向鉴定机构提
6、交的举证资料，通过当事人之间交换、确认、质证后才可用作鉴定根据，也称之鉴定资料。2.2 .5鉴定意见工程造价咨询企业对受托鉴定纠纷项目作出的鉴定意见书及补充鉴定意见书、说明等统称之鉴定意见。2.0.6鉴定结论意见鉴定意见中应含有结论性意见，鉴定结论意见可包含可确定的部分意见，无法确定的部分意见。2.0.7鉴定委托人本规程中定义的鉴定委托人是指有权委托工程造价鉴定的国家机关或者机构。2. 0.8鉴定机构本规程中定义的鉴定机构是指同意纷争项目工程造价鉴定业务的工程造价咨询企业。2.0.9鉴定人员本规程中定义的鉴定人员是指鉴定机构中同意纷争项目工程造价鉴定业务委托的自然人。2. 0.10当事人本规程
7、中定义的当事人是指建设工程造价纷争项目中的各方法人或者自然人。3回避3. O.1鉴定机构或者鉴定人员具有下列情况之一的，应当自行回避；未自行回避，鉴定委托人、当事人及利害关系人要求其回避的务必回避，1是本纠纷项目的当事人、代理人，或者者是当事人、代理人近亲属的；2鉴定机构、鉴定人员与本纠纷项目有利害关系的；3担任过本纠纷项目的证人、勘验人、辩护人、诉讼代理人、咨询人、咨询机构的；4与本纠纷项目当事人、代理人有其他关系可能影响鉴定公正的；5私自会见本纠纷项目的当事人、代理人，或者者同意当事人、代理人请客送礼的。3.0.2纠纷项目当事人及利害关系人向鉴定委托人提出鉴定机构或者鉴定人员应当回避的，由
8、鉴定委托人作出是否回避的决定，鉴定机构应同意鉴定委托人作出的决定。纠纷项目当事人及利害关系人向鉴定机构提出鉴定人员应当回避的，鉴定机构应同意其申请并根据实际情况作出是否回避的决定，如纠纷项目当事人及利害关系人不同意鉴定机构的决定，鉴定机构应向鉴定委托人反映，并提请鉴定委托人作出是否回避的决定，鉴定机构应同意鉴定委托人作出的决定。3. 0.3鉴定人员主动提出回避同时理由成立的，鉴定机构应予批准，并指派其他符合要求的人员担任鉴定人员。鉴定机构主动要求回避的，应说明回避理由，由鉴定委托人作出是否回避的决定。4鉴定准备工作与取证4. 1鉴定机构同意鉴定业务的根据是鉴定委托人出具的委托4.1.2鉴定受托
9、人对委托文书中鉴定范围、内容、要求或者期限等有疑问的,宜及时与鉴定委托人联系，排除疑问。4.1.3鉴定机构及鉴定人员收到鉴定委托文书并排除疑问后，对鉴定委托人要求或者同意鉴定受托人向当事人熟悉情况或者交流情况的，应及时通过鉴定委托人或者按鉴定委托人的要求，与该项目的当事人取得联系。假如当事人对鉴定委托人在其委托文书中提出的鉴定范围、内容与要求等有异议时，鉴定机构应及时向鉴定委托人反映，协助当事人排除疑问。对鉴定委托人要求鉴定受托人不与当事人发生联系的，鉴定受托人应按照鉴定委托人的要求开展工作。4.1.4鉴定机构应在确定受理鉴定委托之日起，根据纠纷项目工程造价金额,在鉴定期限表（表4.1.4）规
10、定的时限内完成鉴定工作。鉴定机构与鉴定委托人对完成鉴定的时限另有约定的，从其约定。但等待当事人提交举证资料、补交资料、交换资料、质证、对征询意见稿反馈意见等所需的时间不应计人鉴定期限，表4.1.4鉴定期限表项目工程造价金额（万元）期限（自然天）50060500-2000902000500012050001000015010000180遇到项目情况复杂、疑难、当事人不配合等情况，鉴定受托人不能在规定期限内完成鉴定工作时，应按照有关法规提早向鉴定委托人申请延长鉴定期限，并在其同意的延长期限内完成鉴定工作。4.1.5鉴定机构应在确定受理鉴定委托之日起，按照当地规定的收费标准与鉴定委托人或者当事人确定
11、收费金额，约定交费人与交费时间。鉴定委托人确定由当事人交纳鉴定费的，鉴定机构应督促当事人在接到交款通知后的十天内到款。对当事人在通知期限内拒不交款的，鉴定机构可中止鉴定工作，中止期不计人鉴定期限。4. 2鉴定取证4. 2.1对鉴定委托人向鉴定机构直接移交鉴定资料的项目，鉴定机构同意委托及鉴定资料后除了开具接收清单，还应根据收到的鉴定资料及时熟悉、分析项目情况，必要时可开具提请鉴定委托人向当事人转达补交鉴定资料的函件及资料清单；对鉴定委托人要求鉴定机构直接向当事人收取举证资料或者由当事人直接向鉴定机构提交举证资料的项目，鉴定机构应及时向当事人开具要求其提交举证资料的函件及资料清单。5. 2.2按
12、鉴定委托人要求，由鉴定机构直接向当事人收取举证资料或者当事人直接向鉴定机构提交举证资料的，鉴定机构均应对当事人提交举证资料指定期限。举证期限应执行鉴定委托人直接指定的举证期限；假如鉴定委托人未指定举证期限，鉴定机构可依法规向当事人指定举证期限，并报鉴定委托人备案。鉴定举证期限应从当事人收到鉴定机构要求其提交举证资料清单的次日起算，很多于五个工作日，最长不超过十个工作日。6. 2.3鉴定机构提请鉴定委托人转交或者补交的鉴定资料清单的函（参考格式见附录的表A.O.1）应至少制作两份，致鉴定委托人一份，鉴定机构留底一份;当按鉴定委托人要求鉴定机构直接向当事人收取举证资料或者由当事人直接向鉴定机构提交
13、举证资料时，要求当事人提交举证资料的函（参考格式见附录的表A.0.2）应至少制作四份，致鉴定委托人一份，交举证的当事人各一份，由鉴定机构留底一份。7. 2.4当事人在举证期限内提交举证资料确有困难的，鉴定机构应要求其在规定的举证期限内提交书面的延期举证申请，并将该延期举证申请转报鉴定委托人，由鉴定委托人决定是否准许延期。当事人在延长的举证期限内提交举证资料仍有困难的，鉴定机构应要求其在规定的延期举证期限内再次提交书面的延期举证申请，并将该延期举证申请转报鉴定委托人，由鉴定委托人决定是否准许延期。8. 2.5当事人在举证期限内不提交举证资料的，应当对该事实承担举证不能的法律后果。关于当事人逾期提
14、交的举证资料，鉴定机构不得擅自组织交换证据与质证。但关于经鉴定委托人或者对方当事人同意的除外。9. 2.6关于当事人在鉴定机构要求提交的举证资料清单之外，主动提交与本项目有关的资料，鉴定机构应将其一并列人鉴定意见书中的举证资料清单。10. 2.7不管是诉讼纠纷项目还是非讼纠纷项目，对当事人增加、变更鉴定请求或者者提出反要求而改变鉴定范围或者内容的，鉴定机构均不得直同意理，应告知其向鉴定委托人提出申请。鉴定机构务必收到鉴定委托人新的鉴定委托文书或者补充鉴定委托文书，才能按照新的鉴定委托文书或者补充鉴定委托文书规定的范围或者内容，按本规程第4.2.1条至第4.2.6条有关规定重新组织举证。4.2.
15、8对鉴定委托人直接向鉴定机构提交补充鉴定委托并转交了补充鉴定资料的，鉴定机构应将补充鉴定资料一并纳入鉴定；对鉴定委托人要求鉴定机构直接向当事人收取补充举证资料或者由当事人直接向鉴定机构提交补充举证资料的,鉴定机构应依鉴定委托人的补充鉴定委托书,按本规程第4.2.1条至第4.2.6条有关规定重新组织举证。11. 2.9鉴定机构不宜收取鉴定资料或者举证资料原件，宜收取经核对无误的复制件，必要时可采取原件扫描、拍照、摄像等方法留取证据。12. 2.10鉴定受托人最迟应在收到举证资料后十天内，根据自身专业能力与已收到的举证资料，推断能否受理该项鉴定，在确定能够开展鉴定工作后，收取鉴定费用。如不能受理，
16、应辞去该项委托；如已预收鉴定费的，应全额退还鉴定费。5举证资料的转换、质证与现场勘查5. 1举证资料的交换与质证5. 1.1鉴定委托人直接交由鉴定机构作为鉴定根据的鉴定资料，经鉴定委托人同意，鉴定机构可不再与当事人交换证据或者质证，直接作为鉴定根据，否则应组织当事人交换证据并质证。6. 1.2对鉴定机构从当事人收取举证资料的项目，在收齐资料后应及时提请鉴定委托人主持、组织交换资料并进行质证。鉴定委托人委托鉴定机构自行组织交换资料并质证的，鉴定机构应在委托人规定期限内及时组织交换资料与质证活动。对项目纠纷中的一方当事人不一致意参加双方举证资料交换、确认、签字、质证程序，或者参加了双方资料交换、确
17、认、签字、质证程序，但不认可对方举证资料又不提供相应资料或者不愿意对举证资料、程序进行确认、签字的，应提请鉴定委托人决定处理办法。7. 1.3通过当事人证据交换、确认、签字、质证的举证资料，应作为鉴定资料列为鉴定根据，用以计算并纳人造价鉴定结论意见;通过当事人双方证据交换、质证后，纠纷一方当事人不认可的资料，鉴定机构应提请鉴定委托人决定处理办法；对鉴定委托人授权鉴定机构鉴别与推断的，受托人应根据法律法规、工程造价专业技术、知识与有关政策对鉴定资料通过甄别后予以区别对待：1用以计算并纳入能够确定的鉴定结论造价意见；2用以计算或者估算并区别原因纳入无法确定的部分项目造价意见；3可不使用。8. 1.
18、4鉴定过程中，鉴定机构可根据鉴定需要提请鉴定委托人提交补充鉴定资料或者经鉴定委托人同意，要求当事人直接提交补充举证资料。对鉴定委托人已经质证再转交的补充资料，鉴定机构能够直接作为鉴定资料使用；对鉴定委托人转交，但未经质证的资料或者当事人直接补充提交的举证资料，鉴定机构应按本规程第4.2.1条至第5。1.2条对补充资料执行取证与质证等程序。9. 1.5鉴定过程中，纠纷当事人主动向鉴定委托人补充举证资料，已经质证再转交鉴定机构的补充资料，鉴定机构能够直接作为鉴定资料使用；但关于未经质证的资料，鉴定机构应按本规程第4.2.1条至第5.1.2条对补充资料执行取证与质证的程序。10. 1.6对超过了举证
19、期限，或者鉴定过程中当事人向鉴定机构主动要求补充举证资料的，鉴定机构应要求当事人首先向鉴定委托人提出申请，鉴定委托人同意当事人补充举证资料的，鉴定机构应要求当事人填写补交举证资料申请表（参考格式见附录的表九o.3）,并按本规程第4,21条至第5.L2条对补充资料执行取证与质证等程序。5.2现场勘验5.2.1根据项目鉴定工作需要，鉴定机构可组织当事人对被鉴定的标的物进行现场勘验。5.2.2鉴定机构组织当事人对被鉴定的标的物进行现场勘验的，应先行填写现场勘验通知书（参考格式见附录的表A.0.4）,书面通知纠纷双方当事人参加,同时应请鉴定委托人派员参加。当事人拒绝参加勘验的，应请鉴定委托人决定处理办
20、法。5.2.3勘验现场应制作勘验记录、笔录或者勘验图表，记录勘验的时间、地点、勘验人、在场人、勘验通过、结果，由勘验人、在场人签名或者者盖章（参考格式见附录的表A.0.5）o关于绘制的现场图应注明绘制的时间、方位、测绘人姓名、身份等内容。必要时鉴定机构应采取拍照或者摄像取证，留下影像资料。5.2.4当事人对现场勘验图表或者勘验笔录等不予签字确认的，鉴定机构应提请鉴定委托人决定处理办法，并在鉴定意见中作出表术。6鉴定6.1鉴定组织6.1.1鉴定机构同意了鉴定委托人的委托后，应成立鉴定项目部（组）。鉴定项目部（组）由三人以上单数构成，其中项目负责人务必是注册造价工程师。6.1.2为了保证鉴定质量，
21、按照本行业有关规定执行审核审定制。不一致单位工程的经办人员与审核人员能够互相交叉，但同一人不得兼任同一单位工程的经办、审核。6.1.3鉴定项目部（组）对内部争议较大又务必作出鉴定意见的内容实行合议制定案，即在充分讨论的基础上用表决方式确定鉴定方案或者结论性意见。鉴定合议会议应作全面记录或者纪要，记录表决情况，合议决定由合议的鉴定项目部（组）集体负责，并列入鉴定意见，少数人的意见也务必如实记录。6.2鉴定程序6.2.1鉴定机构对项目鉴定工作应按委托书规定的鉴定范围、内容、要求、期限与工程造价咨询业务常规管理规定，建立相应的质量管理体系，通过书面管理计划、流程操纵程序等保证鉴定工作质量。6.2.2
22、进入鉴定工作程序后，鉴定机构宜采取与当事人核对工程量、套取定额（或者计取单价）、取费等过程逐步完成鉴定；对鉴定委托人认为鉴定机构不必要与当事人做核对工作，或者鉴定机构认为不必要与当事人核对的纠纷项目，鉴定机构可直接出具鉴定意见或者鉴定意见征询意见稿。6.2.3鉴定项目具有核对程序的，鉴定机构开展每一步核对工作前，均应事先给当事人出具造价核对工作通知函（参考格式见附录6.3鉴定方法6.3.1项目鉴定范围与内容务必符合鉴定委托文书，鉴定成果文件表述的鉴定范围与内容务必符合鉴定委托文书要求，不得作出不符合委托的鉴定表述。6.3.2在鉴定项目合同约定有效的情况下，鉴定应使用但是人合同约定的计价方法。除
23、非合同纠纷各方另行达成一致约定，否则不得使用不符合原合同约定的计价方法作出鉴定意见，也不得修改原合同计价条件而作出鉴定意见。6.3.3假如当事人纠纷项目的合同出现如下情况，鉴定受托人能够事实为根据，根据国家法律、法规、规章与规范性文件、有权机关公布的标准与本规程有关规定，独立选择适用的计价根据与方法形成鉴定意见，选择计价根据与方法的理由应在成果文件中表述：1合同无效；2合同对计价根据与方法约定不明；3合同约定的计价根据与方法无法对纠纷部分进行鉴定。6.3.4鉴定项目可分为单项工程、单位工程、分部分项工程的，应按单项工程、单位工程、分部分项工程的划分规定，分别计算后汇总，不应混编混算。6.3.5
24、鉴定机构在开展鉴定工作之前应首先确定合同性文件的解释程序。在遵守国家法律、法规及规范，纠纷项目各个合同性文件合法、有效及具有优先解释顺序约定的前提下，对合同约定了优先解释顺序的项目，按照其约定的优先解释顺序开展鉴定。对合同没有约定优先解释顺序的项目，鉴定机构宜提请鉴定委托人指定优先解释顺序，鉴定委托人要求受托人确定合同优先解释顺序的，宜选择如下优先解释顺序：1合同协议书；2中标通知书；3投标书及其附件；4合同专用条款；5合同通用条款；6标准、规范及有关技术文件；7图纸；8工程量清单；9工程报价单或者预算书；当上述文件不全时，其顺序依然有效。在合同履行中，当事人有关工程的洽商、变更、索赔等书面协
25、议或者文件的解释顺序按时间排序，后立的文件优先于先立的文件。6.3.6假如当事人对纠纷项目合同、工程量清单、洽商、变更、索赔、工程报价单或者结算书等有关文件有效性的约定有分歧，其有效性应请鉴定委托人决定；假如是因对国家计价规定性文件有不一致懂得而产生的分歧，分歧各方应共同提请相应有权机关解释。鉴定委托人要求鉴定受托人作出鉴别与推断的，鉴定受托人可根据建设科学技术与工程造价、经济专门知识进行鉴别与推断并提供鉴定意见。6.3.7当事人要求因物价问题调整合同价款时，对建设工程施工发承包合同履行期间，因人工、材料、工程设备、机械台班价格波动影响合同价款的，应根据合同约定的种类、内容、范围（幅度）、方法
26、调整合同价款。合同中未明确计价中的风险因素，或者使用无限风险、所有风险或者类似语句约定计价中的风险因素，但随后为此发生纠纷的，按下列规定分担风险责任：1下列影响合同价款的因素出现，应由发包人承担：1）国家法律、法规、规章与政策发生变化；2）省级或者行业建设主管部门公布的人工费调整，但承包人对人工费或者人工单价的报价高于公布的除外；3）由政府定价或者政府指导价管理的原材料等价格进行了调整的。2当事人在合同中未约定调价因素的，鉴定受托人应首先要求当事人协商确定鉴定中需要调价的因素；当事人不能协调达成一致意见的，鉴定受托人应提请鉴定委托人确定调价因素；鉴定委托人要求鉴定受托人确定调价因素的，鉴定受托
27、人可根据建设科学技术与工程造价、经济专门知识进行鉴别与推断并提供鉴定意见。3当事人未约定调价计算方法的，鉴定受托人应首先要求当事人协商确定鉴定中需要使用的计算方法；当事人不能协调达成一致意见的，鉴定受托人应提请鉴定受托人确定计算方法；鉴定受托人要求鉴定受托人确定计算方法，鉴定受托人可根据建设科学技术与工程造价、经济专门知识进行鉴别与推断并提供鉴定意见。4合同约定由承包人采购材料与工程设备的，物价风险应由发承包双方合理分摊：1）如要紧材料、工程设备单价变化小于或者等于5%的，不予调整；2）如要紧材料、工程设备单价变化大于5%的，如合同工期得到履行,发承包方各承担50%；如因发包人原因导致工期延误
28、的，则计划进度日期后续工程的价格，使用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者，并由发包人承担；如因承包人原因导致工期延误的，则计划进度日期后续工程的价格，使用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者，并由承包人承担。5由于承包人使用机械设备、施工技术与组织管理水平等自身原因造成施工费用增加的，应由承包人全部承担。6管理费与利润的风险由承包人全部承担。6.3.8因不可抗力事件导致的费用纠纷，发承包双方应按下列原则分别承担并调整合同价款与工期：1合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡与财产缺失与运至施工场地用于施工的材料与待安装的设备的损害，由发包人承担；2发包人、承包人人员伤亡由其所在单
29、位负责，并承担相应费用；3承包人的施工机械设备损坏及停工缺失，由承包人承担；4停丁期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；5工程所需清理、修复费用，由发包人承担；6不可抗力解除后复工的，若不能按期竣工，应合理延长工期，发包人要求赶工的，赶工费用由发包人承担。6.3.9由于不可抗力解除合同的，发包人应向承包人支付合同解除之日前已完成工程但尚未支付的合同价款。此外，发包人还应支付下列金额：1本规程第6.3.8条规定的应由发包人承担的费用；2已实施或者部分实施的措施项目应付价款；3承包人为合同工程合理订购且已交付的材料与工程设备货款，发包人一经支付此项货款，
30、该材料与工程设备即成为发包人的财产；4承包人撤离现场所需的合理费用，包含雇员遣送费与临时工程拆除、施工设备运离现场的费用；5承包人为完成合同工程而预期开支的任何合理费用，且该项费用未包含在本款其他各项支付之内。发承包双方办理结算工程款时，应扣除合同解除之日前发包人向承包人收回的价款。6.4鉴定成果文件及鉴定结论意见6.4.1鉴定成果文件包含鉴定意见书、补充鉴定意见书、补充说明等。鉴定意见书应包含鉴定意见书封面、签署页、目录、鉴定人员声明、鉴定意见书正文、有关附件等。6.4.2鉴定意见书封面（参考格式见附录的表A.0.8）应包含项目名称、鉴定意见书文号、鉴定机构名称与完成鉴定日期，并应加盖具有同
31、意鉴定委托的咨询企业名称、资质等级、证书编号的工程造价咨询执业印章。6.4.3鉴定意见书签署页（参考格式见附录的表A.0.9）应包含项目名称、鉴定编制人、审核人、审定人与企业负责人（或者技术负责人）的姓名。编制人、审核人、审定人应在签署页加盖具有注册编号的执业或者从业资格印章。企业负责人（或者技术负责人）应在签署页签字或者盖章。6.4.4鉴定人员声明（参考格式见附录的表A.0.10）应说明对报告中所陈述事实的真实性与准确性、计算及分析意见与结论意见的公正性负责，对什么问题不承担责任，与当事人没有利害关系或者偏见等。6.4.5鉴定意见书正文应包含如下内容：1项目名称：主标题应为“XX工程造价鉴定
32、意见书二2文号：由各鉴定机构自定。3基本情况：1）鉴定委托人：即出具委托书的工程造价鉴定项目委托人。2）委托日期：即委托书的出具日期。3）委托内容：即委托书上文字载明的委托鉴定事项或者对象、鉴定目的、鉴定要求等。鉴定机构的鉴定意见书上对鉴定委托人提出委托的鉴定内容不得在文字上作出任何增删、修改、解释。4）鉴定资料。5）纠纷项目有关情况介绍。4鉴定根据：鉴定意见书中应分别表述如下鉴定根据：1）行为根据：要紧指鉴定委托书。2）政策根据：要紧指开展鉴定工作根据的法律、法规、规章等。3）分析（或者计算）根据：要紧指有关技术标准、规范、规程、定额、图纸、合同、招标投标文件、签证、变更单、纪要、勘查及测量
33、资料、价格信息来源等。5鉴定过程及分析：鉴定意见书中应按照鉴定工作的时间顺序，简述鉴定的工作过程与各项工作期间发现项目纠纷当事人争议的焦点及解决矛盾的方法。6鉴定结论意见。7特殊说明。凡对鉴定结论意见有必要加以提示、说明的内容，均在特殊说明中加以全面表述。8鉴定机构出具鉴定意见书的签章（字）。鉴定机构及其鉴定人员应按照工程造价咨询行业的管理规定，在鉴定意见书上签章（字）。9附件。6. 4.6鉴定结论意见可同时包含下列形式：1可确定的造价结论意见。当整个鉴定项目事实清晰、根据有力、证据充足时，鉴定机构应出具造价明确的造价鉴定结论意见。当鉴定项目中仅部分事实清晰、根据有力、证据充足时，鉴定机构应出
34、具项目中该部分造价明确的鉴定结论意见，称之“能够确定的部分造价结论意见二对当事人在鉴定过程中达成一致的书面妥协性意见而形成的鉴定结果也能够纳入造价鉴定结论意见或者“可确定的部分造价结论意见二2无法确定部分项目的造价结论意见。当鉴定项目中有一部分事实不清、证据不力或者根据不足，且当事人争议较大无法达成妥协、，鉴定机构根据现有条件无法作出准确推断时，鉴定机构能够提交无法确定部分项目的造价结论意见，称之“无法确定部分项目的造价结论意见:对鉴定中无法确定的项目、部分项目及其造价，凡根据鉴定条件能够计算造价的，鉴定意见书中均宜逐项提交明确的计算结果，并提出不能作出可确定结论意见的原因或者当事人双方的分歧
35、理由；凡根据鉴定条件无法计算造价的，鉴定意见书中宜提交估算结果或者估价范围；提交估算结果或者估价范围的条件也不具备时，鉴定机构可不提交估算结果或者估价范围并说明理由；对鉴定委托人要求提交鉴别与推断性结论的，鉴定机构可提交鉴别与推断性结论。6.4.7鉴定意见书的附件应包含：鉴定计算书；鉴定委托书；鉴定机构的营业执照、资质证书、项目备案书与鉴定人员的注册证书等；鉴定过程中使用过并需要在鉴定意见书中作附件装订入册的项目特有资料等。6.4.8鉴定意见书的语言表述应符合下列规范与要求：1使用符合国家通用语言文字规范、专业术语规范与法律规范的用语；2使用国家标准计量单位与符号；3使用少数民族语言文字的，应
36、当符合少数民族语言文字规范；4文字精练，用词准确，语句通顺，描述客观、清晰。6.4.9鉴定意见书的制作版面与装订应符合鉴定委托人的要求，对鉴定委托人没有提出要求的，应符合下列格式要求：1使用A4规格纸张，打印制作；2在正文每页页眉的右上角以小五号字注明正文共几页，同时注明本页是第几页；3落款应当与正文同页，不得使用“此页无正文”字样；4不得有涂改。6. 4.10鉴定意见书的质量应符合工程造价咨询行业有关管理规定。6. 4.11鉴定机构及鉴定人员在鉴定过程中因徇私舞弊、严重过错造成鉴定结论错误，应按照国家及行业有关法律、法规、规章承担相应责任。7档案管理7. 1基本要求7. 1.1工程造价咨询企
37、业应建立完善的工程造价鉴定档案管理制度。工程造价鉴定档案文件应符合国家与当地有关部门及行业公布的有关规定。7. 1.2归档文件务必真实、准确，与鉴定项目实际相符合。对与工程造价鉴定有关的重要活动、记载要紧过程与现状、具备储存价值的各类载体的文件、成果文件，均应收集整齐，整理立卷后归档。8. 1.3归档的工程造价鉴定成果文件应包含纸质文件与电子文件；其他文件及根据可为纸质原件、复印件、扫描件、影像件或者电子文件。9. 1.4归档文件中书写部分的内容应使用耐久性强的书写材料，不得使用易褪色的书写材料。7.1.5归档文件应字迹清晰、图表整洁、签字盖章手续完备。7.1.6归档能够分阶段进行，也能够在项
38、目鉴定完成后进行。7.1.7鉴定机构自行归档的文件，储存期为五年。7.1.8向接收单位或者使用单位移交档案时，应编制存档或者移交、接收清单，明确文件存档或者移交、接收的单位，双方签字、盖章后方可交接。7.2档案内容7.2.1归档的工程造价鉴定成果文件应包含鉴定意见书、补充鉴定意见书、补充说明等。鉴定意见书应包含封面、签署页、目录、鉴定人员声明、鉴定意见书正文、有关附件等。7.2.2归档的鉴定过程文件应包含要求当事人提交鉴定举证资料的函、要求当事人补充提交鉴定举证资料的函、当事人要求补充提交鉴定举证资料的函、工作计划或者实施方案、当事人交换证据或者质证的记录文件、现场勘验通知书、各阶段的造价计算
39、征询意见稿及其回复或者核对记录、鉴定意见书征询意见函及其回复、鉴定工作会议（如核对、协调、质证等）及开庭记录、工作底稿、资料移交单等。7.2.3归档的工作底稿应包含工程量计算核实记录表、现场勘验记录、鉴定编制人的编制工作底稿、审核人的审核工作底稿、审定人的审定工作底稿、询价记录、各类有关记录等。7.2.4鉴定项目的举证资料、鉴定资料等原始根据应执行当地建设行政主管部门对建设工程造价咨询业务档案管理的规定，其内容包含但不限于下列由当事人提交或者鉴定委托人转交给鉴定机构并与本鉴定项目有关的资料：1合同类文件：施工合同、专业或者劳务分包合同、补充合同、采购合同、租赁合同；2招标投标类文件：中标通知书
40、、投标文件、招标文件、澄清函或者答疑文件；3标准、规范及有关技术类文件：需要特别表述的标准、规范及有关技术类文件清单；4图纸类文件：工程竣工图或者施工图；5造价类文件：工程量清单、投标报价书或者报价单、工程结算书或者标底（招标操纵价）等；6变更、签证类文件：会议纪要、工程变更、签证、工程洽商、有关通知、信件、数据电文等，与当事人举证的其他资料；7工程验收类文件：隐蔽工程验收记录、中间验收记录、竣工验收记录；8影响工程造价鉴定的其他有关资料，如：起诉状、答辩状等。附录A建设212程造价鉴定参考格式表A.0.1提请鉴定委托人转交鉴定资料的函致项目鉴定委托人：根据贵方对我公司的委托，我公司正在准备开
41、展项目的鉴定工作，根据有关规定与本项目鉴定工作的需要，请提交（或者补充提交）如下资料（请注明是否已经质证）到我公司：除了我公司提出的上述资料以外，请贵方根据项目情况转交鉴定可能需要用到的其他资料，以免鉴定工作发生偏差影响鉴定质量。鉴定机构（公章）年月B致项目（纠纷双方）当事人：根据鉴定委托人对我公司的委托，我公司正在开展项目的鉴定工作，根据有关规定与本项目鉴定工作的需要，请在年月日前提交（或者补充提交）如下举证资料到我公司：除了我公司提出的上述资料以外，请请主动举证鉴定中需要用到的其他资料,以免我公司的鉴定工作发生偏差而影响当事人的利益。鉴定机构（公章）年月0致项目鉴定机构由于原因，我方于年月
42、日提交的项目举证资料尚不足，根据有关规定与本项目鉴定工作的进展需要，特申请补充举证如下资料，请予查收并质证：当事人（公章）年月日A.O.4现场勘验通知书致项目（纠纷双方）当事人：根据鉴定委托人对我公司的工程造价鉴定委托，我公司正在开展项目的鉴定工作，根据有关规定与本项目鉴定工作的需要，请在年月日时派授权代表到（地点）参加现场勘验工作。鉴定机构（公章）年月日根据年月日的勘验通知，年月口时项目的鉴定委托人、当事人、_、鉴定机构（勘验机构）的、_、到达了现场（当事人缺席），本勘验记录、草图共页。鉴定委托人一年一月一日当事人一年一月一日当事人一年一月一日鉴定（勘验）机构一年一月一日致项目（纠纷双方）当
43、事人：根据鉴定委托人对我公司的工程造价鉴定委托，我公司正在开展项目的鉴定工作，根据有关规定与本项目鉴定工作的需要，请贵方派员于年月日时开始到（地点）参加造价核对工作，核对期约需天，具体时间安排贵方派出的造价核对工作人员见面后再行商定。如贵方在上述时间不能派员参加造价核对工作，将承担相应的法律后果。鉴定机构（公章）年月B致项目（纠纷双方）当事人：根据鉴定委托人对我公司的工程造价鉴定委托，在各有关放牧按配合下，通过前段时间的工作，我公司已经形成项目鉴定的询证意见稿，经鉴定委托人同意，现将该项目的鉴定询证意见稿交给贵方，请在年月日时前将意见反馈给我公司。如在上述期限内不能提交反馈意见，将承担相应的法
44、律后果。鉴定机构（公章）年月B（项目名称）工程造价鉴定意见书文号：（鉴定机构名称）（工程造价咨询企业执业账）年月日（项目名称）工程造价鉴定意见书文号:执业（从业）印章执业（从业）印章执业（从业）印章编制人:审核人:审定人:企业负责人:表A.O.IO工程造价鉴定人员声明参考格式工程造价鉴定人员声明（鉴定委托人名称）：受委托，对项目的工程造价进行鉴定。参与本次鉴定工作的造价鉴定人员郑重声明：1、我们在本鉴定意见书中陈述的事实是真是与准确的；2、本报告中的分析、意见与结论是我们自己独立、公正的专业分析、意见与结论；3、工程造价及其有关经济问题存在固有的不确定性，本报告结论的根据是贵方委托书,仅负责对
45、委托鉴定范围及内容作出结论，未考虑与其他方面的关联;4.我们与本报告中的当事人没有利害关系，也与有关当事人没有个人利害关系或者偏见。工程造价鉴定人员（签章）：执业（从业）证号:本规程用词说明1为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不一致的用词说明如下：1）表示很严格，非这样做不可的用词：正面词使用“务必”，反面词使用“严禁”；2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：正面词使用“应”，反面词使用“不应”或者“不得”；3）表示同意稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：正面词使用“宜”，反面词使用“不宜”；表示有选择，在一定条件下能够这样做的用词，使用“可二2本规程中指明应按其他有
46、关标准、规范执行的写法为“应符合的规定”或者“应按执行:中国建设工程造价管理协会标准建设工程造价鉴定规程CECCA/GC8-2012条文说明1.0.1本条为本规程编制的目的。本规程为中国建设工程造价管理协会标准，工程造价咨询企业开展工程造价鉴定业务时，依照本规程指导鉴定工作；中国建设工程造价管理协会在对工程造价咨询企业的工程造价鉴定业务进行质量检查时根据本规程。本条列举了开展工程造价鉴定的部分根据性文件。如：中华人民共与国建筑法、中华人民共与国合同法、中华人民共与国招标投标法、中华人民共与国民事诉讼法等法律，由于工程造价鉴定属于证据性活动，特别列举了最高人民法院2001年12月21日以法释20
47、0133号文公告，于2001年12月6日由最高人民法院审判委员会第1201次会议通过，自2002年4月1日起施行的最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定。由于本规程是行业自律性文件，本条还列举了开展工程造价鉴定活动及本行业自律性管理的文件根据：(1)中华人民共与国建设部2006年3月22日以第149号令公布，于2006年2月22日经建设部第85次常务会议讨论通过，自2006年?月1日起施行的工程造价咨询企业管理办法。工程造价咨询企业管理办法第二十条第(四)款规定，工程造价咨询业务范围为“工程造价经济纠纷的鉴定与仲裁的咨询”。建设部2006年12月25日以第150号令公布，于2006年12月11日经建设部第112次常务会议讨论通过，自2007年3月1日起施行的注册造价工程师管理办法。注册造价工程师管理办法第十五条第(四)款规定，注册造价工程师执业范围为“工程经济纠纷的鉴定”。本规程尽管涉及其他有关规范性文件，囿于篇幅没有逐一
