《工程施工委托合同协议书最新范文参照.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程施工委托合同协议书最新范文参照.doc（20页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、工程施工委托合同协议书最新范文参照 工程施工委托合同协议书1甲方(委托人)：身份证号码：乙方(居间人)：身份证号码：本着优势互补、互惠互利的经营宗旨，根据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依据平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1.1乙方接受甲方委托，负责就工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方参加该项目的公开招投标/议标/谈判，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。1.2居间成功是指完成本条所列全部委托事项。甲方未与建设单位签订该工程项目专业承包施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，
2、均视为委托事项未完成。二、乙方的义务2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息。2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的信息真实可靠。2.3乙方应保证该工程项目真实可靠，各种施工手续齐全，能够正常施工。2.4如工程款支付遇到问题，乙方应利用自身关系协助甲方与业主方或其他方共同追缴工程款。2.5乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。三、甲方义务3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责标书的编制。3.2如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3.3如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。四、居间
3、报酬的计算方法、支付时间和支付方式4.1本项目居间报酬为4.2居间成功后，报酬为总中标金额千分之。本报酬支付为一次性支付应在签订中标合同后三日内一次性付清。4.3甲方可以转账或现金的方式支付。4.4报酬支付到指定账号。账户名：账号：五、保密事项5.1甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。5.2乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而做出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。六、合同终止6.1本合同签字生效后，如中标合同未签订本合同自动终止。6.2如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。6.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。七、争议解决方式如发生合
4、同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。八、其他事项8.1乙方不得将本合同委托事项进行转委托。8.2乙方不得以取得的居间报酬向建设单位或者建设单位的工作人员行贿;如果有，则由乙方自行承担法律责任。8.3本合同一式两份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。甲方(签章)：乙方(签章)：签订日期：工程施工委托合同协议书2发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：第一条工程概况工程名称：教授新村箱变工程工程地点：科技学院教授新村工程内容：教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#
5、楼室外电力高低压施工，包工包料;教授新村1250KVA箱变及低压设备的安装，调试;教授新村1250KVA箱变及低压分接箱之间的电缆的采购及敷设及连接，电缆井的砌筑;低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆采购及连接;1250KVA箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料采购有乙方购买。承包形式：总承包，包工包料，交钥匙工程(不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)第二条工程总价合同总价为(RMB)：100万元整含税(大写壹佰万元整)，以最终决算价格结算。第三条付款方式1、双方自正式签订合同之日起至供电局答复意见书出来后，甲方应一次性
6、付给乙方工程预付款(人民币)40%40,0000元整,(大写肆拾万元整);2、设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币)50,0000元整(大写伍拾万元整)3、工程验收通电合格后30天内付款10%(人民币)10,0000元整(大写壹拾万元整)4、双方盖章后合同开始生效。第四条合同范围1、合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件，双方采用包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。第五条甲方职责1、在乙方提
7、供的图纸上审核确定并签字。2、保证配合乙方及寿光供电公司施工所需的款项的如期支付;3、供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电;4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。第六条乙方职责1、向供电局申请用电手续至业主送电完成;2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电;3、协助甲方向供电公司申请10KV外线施工的手续;4、自柜体到厂日起履行保固条款;5、开具本合同价上的工程发票。第七条技术规范按甲方提供的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。第八条工程日期1、本合同项签订后75天经甲方与供电公司
8、验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。2、甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关;第九条解约甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方;第十条乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙
9、方负责修复;乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;乙方提供终身有偿维修。任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。甲方(盖章)：乙方(盖章)：签订时间：工程施工委托合同协议书3发包方(甲方)：承包方(乙方)：身份证号码：本着公平合理、互惠互利的原则，经甲乙双方共同协商，甲方将室内装饰工程委托给乙方施工。双方就具体事宜达成以下协议
10、：一、工程概况：1、工程名称：2、工程3、承包范围：4、工程内容(附工程设计图纸、工程预算报价书)二、承包方式：1、工期：_天，自20_年_月_日开工，于20_年_月_日竣工。2、工程承包价款：A、工程承包价按双方商议的工程项目单价进行结算(附工程项目承包单价表)。B、工程承包总价按工程实际完成量进行汇总计算。3、承包信誉保证及质保条款：A、根据甲方公司工程管理规定，乙方自愿在合同签定后，一次性向甲方缴纳个人信誉保证金元。甲方财务部出具相应收据，待该工程竣工验收合格后，甲方在十日内返还乙方。B、乙方所缴纳信誉保证金主要用作其施工队信誉担保，如发生乙方在承包施工期间有违反公司各项管理规定及施工标
11、准、诽谤公司声誉等影响公司利益的行为，公司有权在其信誉保证金中做出相应处罚。C、工程竣工验收合格后，乙方无条件执行工程保修期一年并按乙方工程承包款总价_%缴纳工程质保金(即;_元)。保修期内发生一切费用及经济损失由乙方承担。工程保修期间乙方接到甲方电话维修通知应在12小时内安排人员进行维修。不按时间维修或维修没有让客户满意，公司有权在其工程质保金中做出相应处罚。派其他施工单位解决，加收实付费用的20%作为管理费。保修期满甲方退还质保金。4、工程质量及管理约定：A、乙方无条件承诺其承包施工的工程验收合格(以客户签字认可工程竣工验收单为准)。B、工程验收合格后，乙方应负责在一周内收取业主方_%工程
12、尾款，该款作为甲方支付乙方的工程承包款。5、工程款支付方式：A、合同签定后，甲方根据乙方施工进度及施工累计工日，由甲方现场项目管理人员签发领款单，乙方到甲方财务部领款。B、乙方工程承包款累计领取额，在工程竣工验收合格之前不能超过乙方工程承包款总价的_%，尾款待工程竣工后与甲方进行结算。结算时间为工程竣工验收后_天内。6、双方其它约定：三、工程质量要求：按家庭装饰工程施工和质量验收标准由设计员或施工监理分阶段进行验收和整体工程竣工验收。若出现严重质量问题，甲方有权勒令乙方停工并撤换工程队，其中造成的所有损失及经济赔偿责任由乙方承担。四、甲方的责任及义务1、提供全套施工图纸和完成工程项目变更手续。
13、2、开工前，向乙方提供确认的施工图纸或做法说明，向乙方进行现场交底。3、派监理对现场施工进行工艺、工序、质量、进度的监督。4、严格按合同约定的付款方式对乙方进行工程结算。五、乙方的责任及义务1、严格遵守公司制定的各项规章制度。2、在前一段工程完工验收合格后，方可进行下一阶段的施工。验收单必须有客户签字。3、严格遵守甲方规定的现场文明施工条例和施工队日常管理条例，切实做好现场文明施工及安全工作，因施工不当造成的一切经济损失由乙方承担并赔偿。4、必须对签字工程的金额保密，违者罚款人民币壹仟元整。5、必须在保质、保量、保工期原则下完成工程任务，超期每日乙方按工程款的5%向甲方缴纳违约金。6、甲方有权
14、指定施工工人，乙方必须服从。7、乙方要确保施工现场作业人员、相邻居民人身安全;防止火灾和水、电、煤气事故发生;防止物品损坏。凡有上述情况发生，一切责任由乙方承担。六、争议或纠纷处理1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下双方可采取协商解决或报请公司总办进行协调。2、当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时，双方可通过仲裁委员会仲裁，或向人民法院起诉。七、附则1、本合同甲、乙双方各执一份。2、本合同双方签字盖章后生效，本合同履行完成后(除有关保修条款仍生效外)自动终止。甲方：乙方：年月日工程施工委托合同协议书4发包方(甲方)：_承包方(已方)：_为提高泵站品位，创造良
15、好的工作环境，经甲、乙双方协商一致，甲方将_委托给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：一、工程地点：_。二、工程内容土层基础、绿化及其他部分工程(详见图纸)。以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。三、工期1、开工日期：本项目工程从20_年_月_日起至20_年_月_日止，共_个日历天。2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。四、工程合同价款经协商本合同总承包价款为人民币：_整。若施工
16、过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。五、承建方式乙方对工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。1、乙方负责提供所承建工程材料，必须经双方确认方可进料施工。2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。六、工程付款办法1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币_整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。2、待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币_整。3、工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%，即人民币_整。4、竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币_整。七
17、、工程质量1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工，完工后达到_级。2、在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。3、乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物，做好文明施工。八、工程竣工验收结算乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后_天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及有关园林绿化标准给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改，并承担因此
18、造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于_个工作日内结算完毕。九、延期违约责任乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币_元;若工程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币_元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。十、养护管理1、期限：以工程竣工验收合格之日起计算，绿化保养期为十二个月，保养期从竣工验收之日开始计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方
19、接收。2、质量要求：大树及时支撑固定，栽植后及时浇水，及时中耕除草、施肥、修剪，及时防治病虫害，确保苗木正常生长。养护达到国家城镇绿地园林养护标准。十一、合同生效与终止本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。十二、合同份数本合同一式_份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执_份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。本合同未经事宜，双方协商解决。甲方代表(盖章)_乙方代表(盖章)_合同签订日期：签约地点：_工程施工委托合同协议书5委托方(以下简称甲方)：受托方(以下简称乙方)：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律法规，遵循平等、自愿
20、、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商达成如下协议：一、委托施工内容_。二、工程地点_。三、承包方式甲方以固定总价款_元整(￥：_元)委托给乙方。四、工期要求现场具备条件进场施工开始_个日历天;如遇不可抗为的因素工期给予相应顺延。五、付款方式工程竣工验收合格后一次性付清。六、质量标准工程施工合格。七、甲乙双方权利和义务1、甲方有权力到施工现场对工程进度、质量、安全等进行监督。2、甲方有权利定期或不定期对工程进行检查，对发现的问题乙方必须及时整改。3、甲方应做好施工中的协调工作，尽量为乙方创造良好的施工环境。但如遇不可抗力的自然灾害等原因导致工程窝工、停工和延期，甲方不负任何责任，乙方应予理解并承担由此可能带来的成本增加风险。4、乙方接受甲方委托，应按规定全面完成各项承包工作，并承担规定的承包人的全部义务和责任。5、乙方负责本工程所有安全事宜，如发生意外甲方不承担任何责任。八、争议解决本合同在履行过程中发生争议的，双方应本着友好的方式协商解决，协商不成可依法向_人民法院起诉。九、其他本合同一式两份，双方签字或盖章后生效，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力。甲方(签章)：乙方(签章)：签约日期：工程施工委托合同协议书最新范文参照
