《从案件审理看造价司法鉴定的原则把握及规范操作朱树英.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《从案件审理看造价司法鉴定的原则把握及规范操作朱树英.ppt（45页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、,从案件审理看造价司法鉴定的原则把握及规范操作结合实务解读行业标准建设工程造价鉴定规程,中国建设工程造价管理协会常务理事兼专家委员会专家 中华全国律师协会建设工程与房地产专业委员会主任 上海市建纬律师事务所主任 朱树英,8/19/2023,/镇宁路9号16楼/021-52393188,目 录 contents,一、建设工程造价鉴定规程的主要内容 及四项基本原则 二、司法鉴定在建设工程施工合同纠纷案件 中的运用及其规范操作三、从案件审理看工程质量和工期、造价司 法鉴定存在的十个问题及对策,8/19/2023,/镇宁路9号16楼/021-52393188,讲课背景,我国民事诉讼法第72条规定：“人
2、民法院对专门性问题认为需要鉴定的，应当交由法定鉴定部门鉴定；没有法定鉴定部门的，由人民法院指定的鉴定部门鉴定”最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定（下称证据规则）对司法鉴定作了进一步的规定。针对建设工程的司法鉴定涉及到质量、造价和工期鉴定，尤其是有关造价的司法鉴定情况比较复杂，最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（下称司法解释）对建设工程案件的司法鉴定，做出一系列特别规定。规范建设工程造价的司法鉴定在实践中存在的操作问题，作为建设工程造价司法鉴定的行业主管，中国建设工程造价管理协会为此制定了行业标准建设工程造价鉴定规程（下称鉴定规程）并从12月1日施行，这是目前国内
3、首个有关建设工程案件司法鉴定的行业标准。,8/19/2023,/镇宁路9号16楼/021-52393188,一、建设工程造价鉴定规程的主要内容及其四项基本原则,根据全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定第16条规定，国家司法部经国务院批准，于2005年9月30日施行司法鉴定机构登记管理办法:,第3条规定：“司法鉴定机构是司法鉴定人的执业机构，应当具备本办法规定的条件，经省级司法行政机关审核登记，取得司法鉴定许可证，在登记的司法鉴定业务范围内，开展司法鉴定活动。”,为规范对外委托司法鉴定行为，最高人民法院于2002年3月27日制定人民法院对外委托司法鉴定管理规定:,第3条规定：“人
4、民法院司法鉴定机构建立社会鉴定机构和鉴定人（以下简称鉴定人）名册，根据鉴定对象对专业技术的要求，随机选择和委托鉴定人进行司法鉴定”。,8/19/2023,/镇宁路9号16楼/021-52393188,目前，工程造价司法鉴定单位的资格取得，其司法鉴定能力由省级司法主管部门认可，其专业技术能力尤其是鉴定人员的造价工程师资格由建设主管部门认可颁发，各地高级人民法院（也有部分地区中级人民法院）根据司法主管部门核发的司法鉴定许可证和符合要求的专业技术能力的机构和具有造价工程师资格和实践经验的人员授予鉴定资格。,我国并未建立纯司法意义的建设工程造价司法鉴定单位,按最高人民法院法函（2006）68号文件规定
5、，“工程造价咨询单位不属于实行司法鉴定登记管理制度的范围”。,8/19/2023,/镇宁路9号16楼/021-52393188,该办法共计7章，主要内容分为总则，术语，回避，鉴定准备工作与取证，举证资料的交换、质证和现场勘验，鉴定，档案管理等规定。主管的造价协会正和北京仲裁委员会合作，计划尽快把规程上升为国家标准。,针对司法实践中有关建设工程造价司法鉴定缺乏相关法律规定以及造价司法鉴定应遵循的基本原则，在实践中鉴定人员的鉴定操作不规范，鉴定期限旷日持久，并由此造成当事人与鉴定人的矛盾比较突出等情况，中国建设工程造价管理协会经过近三年的努力制订出台行业标准鉴定规程,办法规定建设工程造价司法鉴定应
6、遵循四项基本原则,8/19/2023,/镇宁路9号16楼/021-52393188,司法鉴定四项基本原则,合法性原则,公正性原则,主要表现为鉴定主体、鉴定资料、鉴定程序、鉴定范围、方法与标准、鉴定意见书合法。,包括立场公正、行为公正、程序公正、方法公正、鉴定意见实体公正。,独立性原则,主要包括鉴定机构组织独立、鉴定人员工作独立、鉴定机构之间独立、鉴定操作技术独立、依法接受监督独立五个方面。,客观性原则,是指鉴定人员以科学技术或者专门知识对提交鉴定的专门性问题进行鉴别和判断，鉴定人员的主观意见要以客观性和科学性为前提，以保证鉴定结论的公正性。要求保证鉴定资料的真实性和全面性，客观掌握鉴别和判断的
7、合理尺度。,8/19/2023,/镇宁路9号16楼/021-52393188,我国合同法第269条规定：“建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括勘察、设计、施工合同”。,承发包双方的建设工程合同的实质性内容是工程的质量和工期、造价，发包人支付价款的前提和对价，是承包人进行的工程建设必须确保工程质量和工期，因此，工程造价鉴定离不开工程质量和工期的鉴定。,司法实践中工程质量鉴定,第一阶段鉴定工程质量缺陷以及造成缺陷的原因和责任,第二阶段加固或整改费用的鉴定,质量鉴定单位,造价鉴定单位,8/19/2023,/镇宁路9号16楼/021-52393188,二、司法鉴定在
8、建设工程施工合同纠纷案件中的运用及其规范操作,司法鉴定是指在民事诉讼中运用专门知识或技能，对某些专门性问题进行检验、分析后所作出的科学判断。进行这种鉴定活动的人，称为鉴定人。鉴定人对案件中需要解决的专门性问题进行鉴定后作出的结论，称为鉴定结论。这是由法院委托专门机构通过鉴定形成的、对案件定案处理的最重要的证据。,鉴定结论是我国民事诉讼法规定的七种民事诉讼证据中的一种，于明年1月1日施行的新的民要诉讼法把“鉴定结论”调整为“鉴定意见”。,8/19/2023,/镇宁路9号16楼/021-52393188,1、司法鉴定及其委托鉴定的内容与启动条件,“当事人申请鉴定经人民法院同意后，由双方当事人协商确
9、定有鉴定资格的鉴定机构、鉴定人员，协商不成的，由人民法院指定。”,证据规则第26条规定：,根据“谁主张，谁举证”的司法原则，司法鉴定应由负有举证义务的当事人提起。,由北京仲裁委员会审理的北京某奥运相关项目的设计纠纷案件，因中途解除委托设计合同，案件审理涉及对已经完成的设计成果及费用的鉴定。,因没有具此类鉴定资格的机构，仲裁庭指定了一家北京的具有较强实力的设计院实施了鉴定,8/19/2023,/镇宁路9号16楼/021-52393188,“当事人申请鉴定，应当在举证期限内提出。符合本规定第二十七条规定的情形，当事人申请重新鉴定的除外。对需要鉴定的事项负有举证责任的当事人，在人民法院指定的期限内无
10、正当理由不提出鉴定申请，或者不预交鉴定费用或者拒不提供相关材料，致使对案件争议的事实无法通过鉴定结论予以认定的，应当对该事实承担举证不能的法律后果。”,证据规则第25条规定：,鉴定事项和范围：由当事人提起的。当事人因提出的诉讼请求存在专门性的问题，才有理由提起司法鉴定，因此，对要求鉴定的内容应围绕案件的争议而确定。,“谁主张，谁举证”,原告的诉讼请求既要求支付工程欠款，又要求支付工程索赔款，而被告对这两项诉讼请求都有异议，那原告就应当对工程价款和工程索赔都提出鉴定申请。,例,8/19/2023,/镇宁路9号16楼/021-52393188,2、司法鉴定机构的选择与鉴定材料的提供,各地法院对建设
11、工程的质量和造价、工期的司法鉴定机构都确定有单位名录，一旦法院同意进行鉴定，具体的司法鉴定机构由双方当事人协商确定，协商不成的，会采取随机抽选方式确定。,鉴定材料的提供,司法鉴定机构的选择,提交的送鉴材料也是证据，凡与要求鉴定的事项有关的一切材料，包括双方签订的合同和补充协议、设计变更与洽商、工程联系单、变更引起的工程签证和索赔的相关证据等，都应提供给鉴定单位。,实践中，也有案件一方当事人已自行委托有关部门进行了鉴定并已有鉴定结论。证据规则第28条规定：“一方当事人自行委托有关部门作出的鉴定结论，另一方当事人有证据足以反驳并申请重新鉴定的，人民法院应予准许。”,8/19/2023,/镇宁路9号
12、16楼/021-52393188,3、司法鉴定结论的采信与当事人的抗辩,法院委托的对专门问题实施的司法鉴定，由独立的第三方所做出，鉴定结论作为定案的主要证据，法院一般都会采信。,对鉴定所作的结论经过审查不予采信要有相反的证据，除法律规定的事由，法院不采信鉴定结论还有困难。,证据规则第29条规定：“审判人员对鉴定人出具的鉴定书，应当审查是否具有下列内容：（一）委托人姓名或者名称、委托鉴定的内容；（二）委托鉴定的材料；（三）鉴定的依据及使用的科学技术手段；（四）对鉴定过程的说明；（五）明确的鉴定结论；（六）对鉴定人鉴定资格的说明；（七）鉴定人员及鉴定机构签名盖章。”,8/19/2023,/镇宁路9
13、号16楼/021-52393188,当事人对鉴定机构在鉴定过程中不符合证据规则第59、60条规定的事项，可以在质证时提出抗辩和不同意见。,法院不予采信鉴定结论的法律依据及事由，可参照民事诉讼法第67条规定：,“经过法定程序公证证明的法律行为、法律事实和文书，人民法院应当作为认定事实的根据。但有相反证据足以推翻公证证明的除外”。,8/19/2023,/镇宁路9号16楼/021-52393188,是指法院或当事人对鉴定结论进行分析研究后，认为所作结论不够完备、不够明确或提出了新的问题，或发现与案件有关的新证据，可以决定或申请将已鉴定或新发现的检体，仍交给原委托的鉴定人进行检验，鉴定人对新问题的解答
14、或所作的修正补充就是补充鉴定。,4、司法鉴定的补充鉴定与重新鉴定,补充鉴定,是指对原鉴定结论的可靠性发生疑问时，将原案材料再另行委托其他鉴定人进行的鉴定。重新鉴定的鉴定人，可以不受原鉴定内容和材料的限制，根据委托单位的要求和提供的材料进行鉴定。重新鉴定时若所得出的结论与原鉴定结论不一致，应当对原鉴定结论进行论证并说明不一致原因。,重新鉴定,依据,8/19/2023,/镇宁路9号16楼/021-52393188,证据规则第27条规定：“当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在下列情形之一的，人民法院应予准许：（一）鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的
15、；（二）鉴定程序严重违法的；（三）鉴定结论明显依据不足的；（四）经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。对有缺陷的鉴定结论，可以通过补充鉴定、重新质证或者补充质证等方法解决的，不予重新鉴定。”,提出补充鉴定或重新鉴定的理由和依据:,8/19/2023,/镇宁路9号16楼/021-52393188,三、从案件审理看工程合同质量和工期、造价司法鉴定存在的十个问题及对策,纵观建设工程合同纠纷案件审理的司法实践，有关工程质量和造价、工期的司法鉴定大量发生在案件审理过程中。由于法律、法规对建设工程合同案件的司法鉴定缺乏专门的规定，在司法实践中存在的问题较多，办案人员尤其是鉴定人应当结合实践重视司法鉴定中
16、存在的问题，并深入研究解决应对对策。以下十个在司法实践中常见的问题以及对策应引起鉴定人和办案人的重视。,8/19/2023,/镇宁路9号16楼/021-52393188,1、应高度重视、准确理解最高人民法院对建设工程合同案件审理的司法解释对司法鉴定的相关规定，预防因理解有误而影响对鉴定的依法、准确处理。,关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（下称司法解释）,各级人民法院和仲裁机构审理建设工程施工合同案件最重要、最直接的依据,解释有2条对建设工程造价司法鉴定的特殊规定以及2条对质量和工期的相关规定，如何理解和适用应当引起鉴定人和办案人的特别关注。,8/19/2023,/镇宁路9号1
17、6楼/021-52393188,（1）对固定价合同的不予支持鉴定，应结合司法解释有关设计变更的规定融会贯通配套执行,司法解释第22条规定：“当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持”。,“固定价”的涵义,建设工程施工合同（示范文本）通用条款第23条第2款,“固定价格合同。双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费的计算方法。在约定的风险范围内的合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款的调整方式，应当在专用条款内约定”。,约定风险范围之外的设计变更,司法解释第16条第2款则规定：“因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分
18、工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款”。,天津中院和高院对中铁建设集团的工程款纠纷案件的不同处理,8/19/2023,/镇宁路9号16楼/021-52393188,（2）对鉴定范围的确定，应局限在有争议的案件事实部分,司法解释第23条规定：“当事人对部分案件事实有争议的，仅对有争议的事实进行鉴定，但争议事实范围不能确定，或者双方当事人请求对全部事实鉴定的除外。”,上海徐汇区法院审理的原告上海国际建设总承包有限公司和被告上海理工大学工程合同纠纷案件,双方对已完工程价款中的1.24亿元已协商一致，并已签字盖章，双方仅对未完
19、成结算的有异议，原告也只是对双方未确定部分的工程造价4900万元申请司法鉴定，上海高院的司法鉴定委托书明确了审价鉴定范围，明确双方“已审定且双方签章的除外”。司法鉴定中，鉴定单位应被告单方要求对已审定且双方盖章部分的造价又进行了重新鉴定。,法院在案件庭审质证时，对鉴定单位超越委托范围的鉴定结论不组织庭审质证。,8/19/2023,/镇宁路9号16楼/021-52393188,（3）不论合同是否有效，已完工程质量合格与否与支付工程价款直接挂钩处理的原则，为造价司法鉴定设定了前提。,在合同无效的前提下应如何结算工程价款？,第2条“合同无效质量合格的处理原则”规定：“建设工程施工合同无效，但建设工程
20、经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。”第3条“合同无效质量不合格的处理原则”规定：“建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：（一）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；（二）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。”,司法解释,工程质量至高原则,8/19/2023,/镇宁路9号16楼/021-52393188,注意：上述两条规定也适用于对有效合同的处理。合同有效，一方违约导致合同被解除，造价司法鉴定通
21、常针对在建的已完部分工程的价款结算处理，已完工程价款鉴定必须在工程质量合格的前提下进行。,司法解释第10条规定：“建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；已经完成的建设工程质量不合格的，参照本解释第三条规定处理”。,合同有效，工程已施工完成，已竣工程价款的司法鉴定，同样必须在工程质量合格的前提下进行。,司法解释第16条第3款规定：“建设工程施工合同有效，但建设工程经竣工验收不合格的，工程价款结算参照本解释第三条规定处理。”,不论合同是否有效，工程价款的结算必须与已完工程质量是否合格直接挂钩处理,8/19/2023,/镇宁路9号16楼/021-
22、52393188,（4）与工程价款作为对价一部分的工期延误处理，对在建工程因质量缺陷影响工期，以质量是否合格的鉴定结论作为可否顺延的根据。,工程质量和工期之间关系的争议往往是发生在在建工程的争议中:,从上海著名的“比萨斜楼”即针织品进出口公司办公大楼倾斜38公分的索赔案件,该工程在装饰施工中发现主体结构的沉降不均匀引起大楼倾斜，造成电梯无法直安装，由此引起的工程质量观测沉降鉴定先后进行了3次，历时10年，工程也因此停工了10年。原告提出停工10年的工期逾期损失赔偿达1亿多人民币。,8/19/2023,/镇宁路9号16楼/021-52393188,司法解释第15条“质量争议期间工期的处理”规定：
23、“建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。”,此条规定的法理基础来源于,1999版的建设工程施工合同（示范文本）的通用条款第18条“重新检验”，该条规定：“无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延”。,示范文本由国家合同主管部门的国家工商局和建设主管部门的建设部共同颁发，其地位属于行业交易习惯,合同法第61条,8/19/2023,/镇宁路9号1
24、6楼/021-52393188,（5）审计报告不是鉴定结论，也不是工程价款结算的依据,2001年4月2日，最高人民法院就河南省高级人民法院专题请示的答复（2001民一他字第2号）,“关于建设工程承包合同案件中双方当事人已确认的工程决算价款与审计部门审计的工程决算价款不一致时如何适用法律问题的请示收悉。经研究认为，审计是国家对建设单位的一种行政监督，不影响建设单位与承建单位的合同效力。建设工程承包合同案件应以当事人的约定作为法院判决的依据。只有在合同明确约定以审计结论作为结算依据或者合同约定不明确、合同约定无效的情况下，才能将审计结论作为判决的依据。”,8/19/2023,/镇宁路9号16楼/0
25、21-52393188,2、鉴定人应要求当事人依法、限期提供司法鉴定的鉴材，鉴定人只应对限期内收集到的鉴材进行鉴定，才能有效控制鉴定期限。,根据“谁主张，谁举证”司法原则，提起造价司法鉴定的申请人应当提供相应的证据，按司法鉴定委托法律关系，申请人的证据应提供给法院或仲裁机构，再由委托人移交给鉴定人。,有的法院或仲裁机构让申请人直接把鉴材证据提供给鉴定人,不规范，容易疏忽证据本身的真实性确认环节,广东省高级人民法院（2008）粤高法民一终字第144号案件,二审撤销了一审鉴定进行重新鉴定，理由：造价鉴定在程序上存在违法之处，原审法院对双方当事人提交的鉴定材料没有进行法庭质证，而是将材料直接送走交鉴
26、定单位开展工作。按照证据规则的规定，证据应当在法庭上出示由当事人质证，未经质证的不能作为认定事实的依据，鉴定材料属于证据的范畴，理应进行质证。,8/19/2023,/镇宁路9号16楼/021-52393188,正由上海二中院审理的一起建设工程案件，从2008年月日受理后，由于工程造价司法鉴定经过了51个月，案件一审至今仍未结案，而工程本身的施工工期限仅个18月。,由于鉴定人允许当事人在鉴定过程中持续不断地提供材料，对方当事人对后续材料的真实性持有异议，使鉴定人左右为难，无所适从。,鉴定人一定要根据举证期限的规定，一方面应向当事人书面明确鉴定需提供的相关材料，另一方面应当要求委托人明确提交材料的
27、期限，并要求书面明确过期应视为当事人放弃权利，这是严格控制鉴定期限最关键的措施。,8/19/2023,/镇宁路9号16楼/021-52393188,3、鉴定人应在鉴定过程中对工程量的确定、鉴定范围、取费原则、计价方法等问题随时做好会商纪要，对需现场勘察的项目应做好勘验笔录,为保护鉴定人的合法权益，在鉴定过程中对鉴定范围、计价方法、工程量的确定、取费原则以及双方当事人持有异议等问题，应及时以会商纪要等书面形式要求当事人予以确认。,上海有一个工程合同案件，双方合同约定的是固定单价计价，也约定了单价调整方法和条件。一审法院委托鉴定，鉴定人按“93定额”计价。一审中，一方当事人在最后一次庭审中对鉴定的
28、计价方法提出异议，二审中要求重新鉴定。二审法院维持了一审的鉴定结果。,二审法院维持的理由：如当事人对计价原则有异议，理应在审价工程中及审价报告征询意见时提出异议。现资料表明，当事人在鉴定单位组织的会商纪要及当事人的信函中，均没有提出异议。这应当理解为当事人对“93定额”的计价方式是同意的，故要求重新鉴定理由不予支持。,8/19/2023,/镇宁路9号16楼/021-52393188,勘验笔录，是一种民事诉讼的证据，是鉴定人对案件争议标的物和有关证据，经过现场勘验、调查所作的记录，能够对现场实际情况作出客观反映，需要勘验物证或现场的应当制作笔录。,对于有些案件材料不能证明须到现场进行实地勘察的，
29、鉴定人应要求委托人和双方当事人一起到现场形进行踏勘，并做好勘验笔录。,笔录的基本内容,时间地点勘验人在场人勘验的经过结果,勘验笔录应当由勘验人、到场人签字才具有效力。,8/19/2023,/镇宁路9号16楼/021-52393188,四川省高院受理的中国人民银行西南金库工程纠纷案件,当事人对基坑土方工程量发生争议提起诉讼并进行司法鉴定。由于土方工程已停工期限较长，又因停工期间多次大雨使已完土方底层的工程量发生变化，鉴定人在现场勘察时采取以土方自然底面测量和测量杆椎体自然落地底面两种不同的测量方式获取标高值，计算出两种不同的已完土方工程量数据。,由于勘察过程和两种方式取值都在勘验笔录上明确载明，
30、使当事人对鉴定人的已完土方工程量的鉴定结论信服，争议标的达1.1亿的案件终得以调解结案。,8/19/2023,/镇宁路9号16楼/021-52393188,4、鉴定人不得以鉴代判，对鉴定结论难以确定应适用由委托人取舍原则,鉴定人只是受托对案件的专门性问题作出技术分析，对自己不能判断的事项应根据案情提出供仲裁庭判断的参考意见，而无权对案件事实、当事人的是非以及法律定性作出判断，否则就是以审代判，程序违法。,浙江某高速公路合同造价纠纷的案件,报告第五部分“鉴定有关事项说明”对（一）总体情况部分认定：“本次鉴定对监理工程师的索赔（费用、延期）申请单费用的审核意见不予支持。对（二）人工费赔偿的审核部分
31、认定：“申请人关于人员费用的索赔缺乏符合规定索赔条件的证据，本鉴定不予确认。”；对（三）机械费赔偿的审核部分认定：“申请人关于机械设备费用的索赔，缺乏符合规定索赔条件的证据，本鉴定不予确认。”；对（五）租金索赔部分认定：“拌合站因投标文件中为自有设备，租金索赔依据不足，不予支持。”；对（六）其他费用部分认定：“利息和税金索赔无依据，不予支持”。,上述鉴定结论中所涉对事实的“不予确认”，其实是办案的法庭或仲裁庭对案件事实的认定权利；鉴定结论对当事人的主张称“不予支持”，则是法庭或仲裁庭案件处理的裁判权利。,8/19/2023,/镇宁路9号16楼/021-52393188,5、鉴定单位应服从当事人
32、签证的补充约定，不得擅自改变签证内容,司法解释第16条第1款规定：“当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款”第19条规定：“当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认”。,工程签证,补充协议,直接证据,鉴定单位在司法鉴定中不承认当事人的签证，或者用定额标准擅自改变当事人的签证约定,违反了服从当事人约定的司法原则，其实质是鉴定人凌驾于当事人之上，违反了当事人意思自治的原则。,8/19/2023,/镇宁路9号16楼/021-52393188,仍以上述浙江某高速公路案件的司法鉴定为例,案件涉及公路路基施工的下封层设计发生变更，由于摊铺面积不变，摊铺、
33、碾压数量及质量未变，申请人投入的机械设备和人工均未减少，经双方当事人协商，对此设计变更引起的增加工程款签证确认增加工程款计1590958元。,但鉴定人在鉴定过程中以此签证本身不合理为由不予确认计量。鉴定人的处理明显违反了司法解释规定的服从约定原则和按签证确认原则。,8/19/2023,/镇宁路9号16楼/021-52393188,6、鉴定人根据案件材料难以确定结论的处理以及当应对对策,由于证据缺乏，根据已有证据难以作出确定结论的；当事人对合同效力持有争议，法院尚未释明合同效力的；争议双方各自都有证据证明自己观点能够成立，导致鉴定人对有些问题不能出具确定的结论的，等等。,原因,作为特殊证人的鉴定
34、人，对此应列明不能出具确定意见的事实和情形，作为需要说明的待定事项由法院或仲裁机构取舍决定。,8/19/2023,/镇宁路9号16楼/021-52393188,有一个造价纠纷案件委托司法鉴定,鉴定报告认为：“由于建设单位在收到施工单位递交的“窝工损失费用清单”后没有按合同约定的时间及时给予回复，且该索赔事项发生之时至诉讼时已有五年多时间，故我们已无法对索赔报告中所涉及到的具体窝工人员数量、机械设备数量等具体数据进行核实、查证。根据索赔报告显示的窝工天数和每天的费用计算出窝工损失为740,200元。此项索赔事项的相关费用目前我们无法作出明确结论，请法院根据有关法律来决定。”,符合不能确定的事项由
35、法院取舍原则，但鉴定单位在此前提下没有发表自己的专业意见略有不足。,8/19/2023,/镇宁路9号16楼/021-52393188,7、建设工程合同无效，以按实结算方式进行造价鉴定时其取费和鉴定结论应排除利润。,按“合同无效质量合格的处理原则”的司法解释第2条的规定，承包人有权请求参照合同约定支付工程价款,“参照”值得结合案情进行研究，这条支持的是承包人的一种请求权，但并非唯一的请求权。,合同法第58条规定：“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任”,司
36、法实践中办案人和鉴定人按这两种方式中的那一种处理取决于当事人的选择。,8/19/2023,/镇宁路9号16楼/021-52393188,但不论选那一种处理方式，在参照合同约定或按实结算时，办案人和鉴定人都应注意工程造价中所含利润应予剔除，不能合同无效还支持利润。,国家建设部颁发的107号文件建筑工程施工发包承包计价管理办法第5条规定：“施工图预算、招标标底和投标报价由成本（直接费、间接费）、利润和税金构成”,工程合同的利润是指承包人完成所承包工程依法可获得的盈利，显然指当事人的合法收益；如合同无效，这部分的合法权益也不能计取。,常州仲裁委员会审理的某商品住宅项目的工程款仲裁案，当事人因未经招标
37、程序先行开工而导致合同无效。仲裁庭应申请人要求按合同法第58条规定的折价补偿方式进行鉴定后，在下裁之前发现鉴定人的造价鉴定结论未确已排除造价计价中所含的利润，仲裁庭通过补充鉴定方式由鉴定人明确了结算中所含利润的具体数额，并剔除利润后对案件做出裁决。,8/19/2023,/镇宁路9号16楼/021-52393188,8、按司法解释规定工程质量是否合格应与已完工程价款直接挂钩处理，工程质量成为造价的对价，因此工程质量鉴定与造价鉴定也须直接挂钩处理,司法实践中，因工程质量合格与否形成争议；或者当一方提出价款请求时另一方提出质量缺陷的反请求，于是造价和质量都成为司法鉴定的对象。建设工程质量鉴定除了司法
38、鉴定一般要求外，还具有鉴定人资质条件和检测手段等方面的特殊要求。,当质量缺陷及责任人有鉴定结论,对缺陷的整改或加固费用的鉴定,由具有相应造价鉴定资质的鉴定人鉴定,8/19/2023,/镇宁路9号16楼/021-52393188,宁波中院作出如下认定：“根据质量检测报告，工程施工质量确实存在与设计要求不符合之处，被告（业主）要求原告（施工单位）按设计要求维修具有一定的合理性。但是，按原设计要求选用的加固修复方案费用高达3800多万元，大大超过工程造价，经济上不合理，有关顶升（迫降）方案施工难度高、风险大，而涉案工程标高与设计值最大相差66毫米，层高与设计值不符之处最大值为98毫米，有的仅相差11
39、毫米，不予调整仍可满足正常使用，故本院对该院出具的维修方案不予采纳”。,浙江慈溪某新建学校工程,在使用5年后发现教室标高低了5公分。法院根据当事人委托原设计单位对工程修复加固方案进行鉴定，2005年8月原设计单位出具了鉴定报告，提出按“顶升（迫降）方案”整改，修复加固总费用为3800余万元。,代理律师建议当事人另请国内资质条件更高的清华大学的建筑结构专家提供对鉴定结论异议的专家证人意见。专家证人书面意见指出这一方案存在的安全隐患和不合理性。,8/19/2023,/镇宁路9号16楼/021-52393188,9、工程工期是造价的对价组成部分，进行工期鉴定应注意的问题及应对,建设工程工期争议,合同
40、约定的高额工期违约金往往超过拖欠的工程款本金，不少法院和仲裁机构在案件审理中不接受当事人的工期争议的鉴定申请。,上 海,北 京,深 圳,天 津,前述天津中院、高院审理的关于固定价合同中所涉的增加1万平方米建筑面积的工期争议，就是由天津高院对一审鉴定结论由原鉴定单位作了补充鉴定才得以妥善解决的。,新的重大争议,8/19/2023,/镇宁路9号16楼/021-52393188,工期鉴定主要事项,工期能否顺延、顺延日期,工期延误造成损失,当事人提出工期鉴定，须提供设计变更联系单，发包人或监理单位的确认签证，施工单位的停工、窝工等方面依约工期应当顺延的相应证据，当鉴定单位按合同约定难以确定工期顺延时，
41、当事人可要求按政府主管部门制定的工期定额标准进行鉴定。,上海市于2011年12月重新制定了建设工程的“建筑、市政及轨道交通工程的施工工期定额（2011）”标准，地方的工期定额为司法实践中的工期鉴定提供了政府指导的行业标准。,8/19/2023,/镇宁路9号16楼/021-52393188,10、鉴定人应对鉴定报告的庭审质证应注意的问题和对策,鉴定人的鉴定结论只是在案件审理过程中由特殊的证人形成的证据，依法应经过庭审质证。庭审质证包括当事人的发问和对鉴定结论发表意见，鉴定人应当庭回答当事人的问题，并做出站得住脚的说明或解释。司法实践中，或者因此鉴定人不熟悉法律关于证据和质证的有关规定，或者因为要
42、先未做好应有的准备，不少案件的鉴定人在庭审质证中语焉不详，甚至语无伦次，并因此影响了鉴定结论的采信。因此，鉴定人应大力加强对证据规定和举证、质证的学习、研究，提高相应的能力。鉴于人在质证时应注意的问题有：,8/19/2023,/镇宁路9号16楼/021-52393188,（1）有的鉴定单位对鉴定的具体工作如数据计算等事实上委托了相关人员或外聘人员，但出庭接受质证时必须有鉴定报告中所列的有资质的造价工程师亲自出庭，出庭须携带鉴定机构和鉴定人的资质证书以接受当事人的查证。（2）鉴定人对所出具的鉴定结论应当出庭接受当事人的质证，并应根据当事人已经提出的或可能提出的问题和意见做好法律依据方面的准备工作。（3）对鉴定结论所涉的鉴材和所依据的鉴定标准和依据事先经过整理并带到庭上，当事人提出相关问题时能够当庭出示证据或依据。,8/19/2023,/镇宁路9号16楼/021-52393188,（4）对当事人可能庭上提出对鉴定方法或技术标准方面的质疑，鉴定人应事先准备好相应的有关资料，能够顺利通过委托人的提问和质询。（5）有些数据的计算比较复杂，会涉及到具体的演算过程和公式，当事人往往会带专家证人到庭，鉴定人应携带计算底稿，以应对当事人或专家证人提问。（6）对当事人就鉴定结论所列需说明的问题提出的新的事实或新的证据，如确有必要作补充鉴定的，应根据委托人的要求按时提供补充鉴定结论。,感谢各位！,
