《X油库消防道路改造工程招标文件范文.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《X油库消防道路改造工程招标文件范文.docx(35页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、杨浦油库消防道路修理工程施工招标文件招标编号:2011-S-652052招标单位:中国石油化工XX上海石油分公司招标代理机构:上海瑞和工程造价咨询有限公司编制日期:2011年12月第一章投标须知3一、 招标邀请函4二、 总则7二、投标报价说明10三、投标文件的编制11四、投标文件的递交13五、开标与评标13六、附件16第二章合同合约条件22第三章技术规范31第四章投标书32第五章投标文件33第一章投标须知前附表项号内容规定1工程综合说明工程名称:杨浦油库消防道路修理工程建设地点:军工路2490号承包方式:施工总承包总投资:人民币200万元标底:人民币182.0365万元要求质量标准:一次验收合
2、格合约甲方要求工期:180天(日历日)相关计划开工日期:2011年12月下旬,具体开工日期以业主通知为准。招标范围:由招标单位所提供的杨浦油库消防道路修理工程图纸所显示的工程合适的内容,上述工作合适的内容均属施工承包范围。本次招标文件工本费为人民币300元。(售后不退)2合同合约名称:杨浦油库消防道路修理工程施工合同合约3投标单位资质等级:具有房屋建筑施工总承包三级及以上资质4投标有效期为90天(日历日)5发招标文件:时间:2011年12月12日下午13:30地点:军工路2488号6踏勘本相关项目现场:2011年12月12日下午14:007书面提问时间:2011年12月12日下午16:00前联
3、系人:车鉴电话:13916234547传真:56844710注:无问题的单位应传真无问题说明。8投标预备会(招标答疑会)答疑时间:2011年12月13日下午14:00答疑地点:上海市宝山区淞滨路133号3楼(上海瑞和工程造价咨询有限公司)9投标保证金:本相关项目不收取保证金。10投标文件份数:正本一份,副本二份,投标书、电子文档(.Sbf文件)各一份11投标截止日期:2011年12月16日下午13:30时地址:中山东一路24号甲(上海石油分公司)509会议室12开标时间:2011年12月16日下午13:30时地址:中山东一路24号甲(上海石油分公司)509会议室评标时间:2011年12月16日
4、下午14:00时地址:中山东一路24号甲(上海石油分公司)509会议室招标邀请函中国石油化工XX上海石油分公司委托上海瑞和工程造价咨询有限公司对杨浦油库消防道路修理工程进行邀请招标,现邀请合格的投标人参加投标。一、相关项目概况相关项目名称:杨浦油库消防道路修理工程;相关项目编号:2011-招-652052;建设地点:位于军工路2490号内;承包方式:施工总承包;要求质量标准:一次验收合格;合约甲方要求工期:为保证施工期间不影响油库范围内的正常生产,本工程要求分五阶段施工,具体时间节点按业主实际需求为准,包括各阶段施工衔接时间在内,总施工工期要求为150个日历日;相关计划开工日期:2011年12
5、月下旬,具体开工日期以业主通知为准。招标范围:由招标单位所提供的杨浦油库消防道路修理工程图纸所显示的工程合适的内容,上述工作合适的内容均属施工承包范围。二、合格的投标人具有房屋建筑施工总承包三级及以上资质企业。三、招标文件领取及现场勘查信息招标文件领取及现场勘查时间及地点:另行通知其他有关事项:其他有关事项:(1)本次招标文件工本费为人民币300元。(售后不退)。四、报名信息及注意事项请各潜在投标人收到本招标邀请函及回执后,确认参加(或不参加)本相关项目的投标活动,并于2011年12月9日上午11:00前将回执回传至56844710,谢谢!五、联系事项招标单位:中国石油化工XX上海石油分公司代
6、理机构:上海瑞和工程造价咨询有限公司地址:宝山区淞滨路131-133号3楼联系人:车鉴联系电话:13916234547传真:021-56844710邮政编码:200940上海瑞和工程造价咨询有限公司2011年12月9日杨浦油库消防道路修理工程招标邀请函回执我司已于2011年12月9日收到“杨浦油库消防道路修理工程招标邀请函”,对招标邀请函的有关合适的内容已获悉。现决定(填写参加或不参加)本相关项目的投标活动。联系人:联系方式:传真号码:单位名称(盖章):法人代表或其授权委托人(签字或盖章):2011年月日请各潜在投标人收到招标邀请函及本回执后,确认参加(或不参加)本相关项目的投标活动,并于20
7、11年12月9日上午11:00前将本回执回传至56844710,谢谢!(一)招标概述1.1本招标文件是建设单位在施工招标过程中的规范性文件,是各投标单位编制投标标书的依据,也是日后建设单位与中标施工承包单位签订施工承包合同合约的主要依据,并将作为施工承包合同合约的附件之一,与施工承包合同合约具有同等法律效力。1 .2本文件解释权属招标单位(建设单位)。(二)工程概况2 .1建设单位:中国石油化工XX上海石油分公司3 .2相关项目名称:杨浦油库消防道路修理工程4 .3相关项目地点:位于军工路2490号5 .4总投资:人民币200万元6 .5标底:人民币人民币182.0365万元7 .6相关计划开
8、工日期:2011年12月下旬开工8 .7施工现场条件2.7.1供施工单位使用的场地以建设单位划定区域为界。区域外场地不得随意搭建临时设施或作堆场。2.7.2本工程施工用电、用水管由建设单位接至现场边缘。中标单位进场后应自装管线及计量表具,施工中发生的水、电费用,应按抄表计价每月结清支付。2.7.3投标单位应认真踏勘施工现场的周围环境,为投标报价取得依据。一旦中标,不得以不了解现场情况为理由而提出额外费用,建设单位将不予考虑。(三)资质要求3.1 为履行本施工合同合约的目的,参加投标的施工企业(以下称“投标单位”)必须具有房屋建筑施工总承包三级及以上资质。3.2 在开标时交验法定代表人证明书(如
9、系法定代表人委托的代理人,另附相应的法定代表人委托的代理人委托证书)及被授权人身份证(原件复印件,复印件加盖公章)、投标书(一式一份,单独装入一个信封内密封,封口处应加盖投标人公章及有效法定代表人或法定代表人授权委托人签章,(四)工程招标承包范围4.1工程承包范围:由招标单位所提供的杨浦油库消防道路修理工程设计图纸所显示的工程所有合适的内容,含原路面凿除、垃圾外运、新路面敷设等工作合适的内容,上述工作合适的内容均属施工承包范围。(五)工程承包方式5.1 本工程的承包方式按本招标文件规定的承包范围,根据现场实际情况结合踏勘现场结果以及建设单位提出的施工要求,包工包料包安全包质量包文明施工。5.2
10、 中标单位中标后,不得将工程转包,如发现转包,建设单位有权终止合同合约,由此而造成的经济损失,由中标单位负责赔偿,并按有关规定处以一定数目的罚款。凡确需要分包的分部分项工程均应由相应资质的施工队伍承担分包工程并在事前经建设单位考核出具书面同意文件,否则由此造成的后果,均由中标单位承担。(六)工程管理管控要求6.1工程相关项目管理管控6.1.1中标施工单位应严格按照己确认的施工组织设计组织施工,并无条件地接受建设单位对工程施工质量、进度、文明施工及造价的监督管理管控。6.1.2中标施工单位的投标书中承诺或经询标选定的本工程相关项目经理及相应的专业技术、管理管控人员,未经建设单位同意,不得任意调换
11、和撤离,并承担相应职责。6.1 .3根据建设部令第153号注册建造师管理管控规定、建市200848号注册建造师执业管理管控办法(试行)以及上海市建筑建材业市场管理管控总站的沪建市管200984号关于在本市建设工程招标投标中加强执业人员监管的通知之规定:注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工相关项目负责人。6.2 工程质量及“渣土垃圾”的整治处置要求6.2.1工程施工技术要求按业主提供的图纸说明。6.2.2本工程中标单位必须遵守和执行现行国家、部颁、地方的建筑安装施工技术、验收规范、设计要求、质量评定标准和上海市有关工程质量管理管控文件,并依此进行监督和验收,整个工程质量等级必须达到合约甲
12、方要求,并协助合约甲方完成建设工程竣工备案。奖罚的具体数额由各投标单位在投标标书中提出,具体条约条款在合同合约中明确。6.2.3工程质量如达不到合格,除按合同合约中定下的赔偿数额外,应予返修,直至达到合格为止,返修所需人力、物力、财力、工期延误均由中标单位负责。6.2.4中标单位应积极按政府有关要求,做好对施工过程中产生的渣土、建筑垃圾(简称“渣土垃圾”)规范运输处理等工作。6 .2.5中标单位应加强对渣土运输车辆的车况检查,做好持证运营;保证不偷倒、不乱倒渣土和建筑垃圾。6.3 工程工期要求6 .3.1本工程建设单位要求工期为150个日历天。投标单位可根据各自的优势自行测算其投标工期,并作出
13、有依据的施工总进度相关计划表,以资竞争。各投标单位自报的工期将在评标时作为条件之一进行评定,一旦中标即为合同合约工期。中标的施工承包单位每延迟一天按不低于工程结算总造价的千分之五赔偿,具体工期奖罚条约条款在合同合约中明确。为保证施工期间不影响油库范围内的正常生产,本工程要求分五阶段施工,具体时间节点按业主实际需求为准,包括各阶段施工衔接时间在内,总施工工期要求为150个日历日。7 .3.2工程竣工,施工单位应向建设单位提交竣工报告竣工图,由建设单位组织验收,验收时间不作为工期累计、工程验收合格,则施工单位提交竣工报告的当天即为竣工日期,如验收不合格,则返工时间作为工期累计。6.4 安全文明要求
14、6.4.1 1根据沪建建管2007079号R关于建设工程安全防护、文明施工措施费用监督管理管控若干事项的通知力安全防护、文明施工措施费用不得低于工程总造价的2%o6.4.2 中标施工单位在工程施工期间,须严格贯彻执行“中华人民共和国国务院令第(393)号”文的精神、上海市政府发布的上海市建设工程文明施工管理管控暂行规定及沪建建管(2002)第105号关于进一步加强文明施工管理管控地通知,加强安全、文明施工,确保无重大安全事故,接受招标人的规定,并积极主动落实招标人对相关项目安全文明施工管理管控的要求。由于管理管控不善.引起政府有关部门罚款、停工整改等处罚,其发生的损失由施工单位自行承担,且建设
15、单位保留缓付工程款的权利。6.4.3 中标施工单位在本工程施工期间,必须设有专职安全员,配备适当数量的消防灭火器材,建立消防安全方面的制度和措施,并报建设单位及有关部门。6.4.4 在工程施工期间,中标单位应根据实际情况,配有足够的警卫人员,并做好材料、设备、产品的保护工作,以确保工地安全和己完工程的完好。(七)、工程款支付方式7 .1本工程的工程价款付款办法,原则参照本招标文件中的合同合约格式。具体合适的内容及要求在施工合同合约中予以明确。8 .2竣工结算后,按有关规定留审价通过的工程竣工结算价的10%作为保修期的保修金,保修期满后,即按各自责任予以结算。9 .3工程进展过程中的设计变更、签
16、证等增减调整费用,经建设单位审核后在工程结算款中一并支付。(八)、材料及设备供应原则施工单位采购的材料(包括制品)应在采购和进场前,向建设单位提供质保书、牌号、规格、生产厂家,由监理单位和建设单位认可,否则建设单位有权不予验收进场。对质量不符合要求的材料(包括制品),一律不得使用到本工程实体上,否则,由此产生的一切后果,由采购方负责,并承担由此产生的一切损失。建设方将保留部分材料的甲供或甲定乙供的权利。(九)投标保证金9. I本相关项目不设投标保证金。二、投标报价说明(十)投标报价要求本工程业主将采用邀请招标方式确定施工总承包人,各投标人须依据下述报计本工程施工总承包所需的一切费用汇总表,经专
17、家评审后确定的中标人须按照合同合约文件所显示的总承包范围和工程规范进行工程施工、并承担施工总管理管控、总协调、总进度控制及完成工程。9.1 1工程量清单部分报价按照招标文件提供的工程量清单以综合单价报价,工程量清单中工程量不得修改,按照图纸根据原场地实际情况按上海市建筑装饰工程预算定额(2000);上海市安装工程预算定额(2000);关于调整上海市建设工程施工费用计算规则(2000)部分合适的内容及标准的通知(沪建市管(2010)29号);、与上述定额配套使用的建筑工程安装工程费用定额等相关资料并考虑竞争因素自报下浮率后作投标报价;材料价格参照应参照市标准定额管理管控总站2011年11月20日
18、2011年12月19日发布的上海建设工程标准与造价信息的市场信息价结合市场风险及自身情况,报有竞争力的材料价格。10. 2报价方式:要求各投标人根据预算之星一2008版预算软件“设置”菜单中“费用计算方式”下的第种方式即综合单价方式打印预算书。该部分报价书必须包括:预算书、费用表、工料机表,提供给评标委员会评审。否则,评标委员会可做出不利于投标人的处理。11. 3合同合约形式:本工程采用固定单价合同合约。一旦中标,除清单工程数量和缺项按实际调整外,投标人所报的有关工程取费费率、优惠率、下浮率、子目单价以及本招标文件所要求自报的价格等均予以包干,不予调整。12. 4投标人须认真审阅招标文件包括招
19、标图纸,了解工地现场的全部情况,根据投标人自身实力,以综合单价方式竞争报计投标总报价。报价书必须包括:预算书、费用表、工料机表。13. 5措施费为闭口包干价,缺项、漏项、报零在中标后均不得再作任何调整(暂定金额、设计变更的情况除外)。各投标单位根据工程特性和本身管理管控水平,定额预算以外要求补贴费用全部列入措施费(分项计列)。14. 6所有的碎、砂浆采用商品碎、商品砂浆。三、投标文件的编制(十一)投标文件的合适的内容及编制要求本工程施工投标标书合适的内容及编制要求如下:商务标:15. 1按上海市建设工程施工投标标书情况汇总表(附件二)填写如下合适的内容:11.1.1总报价;11.1.2建安工程
20、报价(报价书必须包括:预算书、费用表、工料机表);11.1.3电子文件:文件格式为.s子。11.1.4措施费;11.1.5施工日历天;11.1.6工程质量等级;11.1.7现场主要管理管控人员名单(附件五);11.1.8相关项目正、副经理的简历及相关项目经理证书的复印件(附件四);技术标:11. 1.9施工组织设计 各分部分项工程施工技术合适的方案; 保证工程质量、安全及文明施工的技术措施; 施工应急(防汛)预案 相关计划开、竣工日期; 施工总进度相关计划表; 工程总包管理管控、施工配合的措施: 主要施工机械选用表(规格型号、数量、性能); 主要劳动力使用相关计划表; 施工现场平面布置图。12
21、. 1开标前应递交的证明材料(随身携带)12. 1.1有效法定代表人授权委托书(应加盖投标人公章、法定代表人签章)、被授权人的有效身份证件;以上材料均为原件,一式一份,不需密封,随身携带,开标前出示以供核验。12. 1.2投标书:如本招标文件附件中提供样式的,按样式填写,相应需签章位置均应加盖投标人公章、有效法定代表人签章或法定代表人授权委托人签章等;一式一份,单独装入一个信封内密封,封口处应加盖投标人公章及有效法定代表人或法定代表人授权委托人签章。12. 2本次投标的投标书要求为:商务标为明标,技术标为暗标。商务文件及技术文件分开装订,且需按本招标文件(包括补充文书)规定的格式和具体要求编制
22、。12. 3文字说明部分:标题采用宋体三号字,加粗并居中;正文采用宋体四号字,标准字距,1.5倍行距,所有字体颜色均采用黑色(包括投标文件封面上标明的正本(或副本)等字样)。编写打印后,直接用订书机装订成册(A4规格)。做到合适的内容齐全、图文清晰、无涂改和行间插字、笔迹端正。12. 4一式三份,“正本”一份、“副本”二份和电子文档(.sbf文件)一份,并明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”,投标文件正本和副本如有不一致之处,以正本为准。并予以包装密封,封口应加盖投标人公章及有效法定代表人或法定代表人授权委托人签章。12.5 装订要求:封面及技术标目录一律采用招标文件附件提供的统一封面格
23、式,不得使用硬封面;短边用订书机装订。12.6 投标文本技术标采用暗标形式,不应出现明示或暗示与投标人相关的单位名称、姓名、图签等标记。12.7 违反技术标暗标及规定装订要求的将有评标委员会裁定其投标文件的有效性。四、投标文件的递交(十三)投标文件的密封与标志13. 1投标单位应将投标文件密封包装,严密封口并要求封条上且骑缝处须加盖投标单位公章或合同合约专用章及法人代表或法人委托人印章。13.5 包封应写明招标单位名称、工程名称。在包封上还应写明投标单位的名称与地址、邮政编码,以便投标出现逾期送达时能原封退回。13.6 如果包封没有按上述规定密封并加写标志,招标单位将不承担投标文件错放或提前开
24、封的责任,由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝,并退还给投标单位。13.7 投标文件递交至本须知所述的地址。五、开标与评标(十四)开标14. 1投标单位的法定代表人或其委托代理人参加开标会,并出具法定代表人证件或法定代表人委托书及本人身份证原件、复印件。招标单位将于本须知规定的时间和地点举行开标会议,参加开标会的投标单位代表应签名报到,以证明其出席开标会议。14.2招标单位当众宣布核查结果,并宣读有效投标的投标单位名称、投标报价、修改合适的内容、工期、质量以及招标单位认为适当的其他合适的内容。(十五)评标原则15. 1按规定成立评标小组,由评委根据“综合评估法”的评标方式,确定中标单位,本次
25、评标采用百分制评标法,总分100分。一、评标合适的内容(一)商务标(满分得57分)1 .本评标办法要求:参与商务标评分计算的投标价,要先扣除招标工程量清单中不具有实质性竞争的费用,计算方法为:商务评分时的投标价二经评审的投标价-暂定单价X工程数量(0万元)-E指定单价X工程数量(0万元)暂定金额(0万元)-指定金额(0万元)。2 .以投标单位商务评分时的投标价之和的平均值乘以50%60%,和参考标底(扣除不具有实质性竞争的费用)抽取下浮权数2%3%(具体权数由评委抽取)之后乘以40%-50%(具体权数由评委抽取)之和,求得基准值,以基准数为满分,满分为57分,在此基础上每上升1%扣1分,每下降
26、1%扣0.5分,扣分不保底。(二)报价下浮率:3分投标下浮率为新增工程量如超过工程量清单数量5%以上,且其材料单价未列入在投标文件中,则该部分工程量在审定结算价基础上的下浮率(甲供甲定设备、材料除外)。以各投标人的投标下浮率的平均值为基准值,基准分为2分,每高于基准值1%加0.2分,每低于基准值1%扣0.1分,最高为3分,最低为1分。具体公式如下:当投标下浮率高于基准值时:2+(投标下浮率-基准值)*0.2;当投标下浮率低于基准值时:2-(基准值-投标下浮率)*0.1;且最高为3分,最低为1分。(三)施工组织设计:35分由评委对投标单位施工组织设计进行打分。具体取分表如下:安全措施5分;安全承
27、诺3分;质量保证体系2分;质量保证措施3分;施工工艺16分;施工进度表2分;施工总平面图2分;工程保修2分。如投标单位的技术标包含上述合适的内容,则评委对其所打分数最低不得低于30分。(四)工期:5分工期以150天为基准,基准数为4分,在此基础上每提前或超过一天加或扣0.2分,最多加到5分。扣分不保底。(五)技术标投标书技术标投标书不得超过40页(不包括封面及目录),如超过则技术标得0分(六)打分原则综合以上各项,得分最高者为中标单位,小数点保留二位。如出现最高分并列的情况,则由评委无记名投票表决,得票最多的为中标单位。三、其他1 .各投标单位以上各项得分相加,总得分最高的投标单位作为中标人。
28、如出现最高分并列时,由评标小组确定本次中标单位。2 .当确定的中标人放弃中标或因不可抗力不能履行合同合约,招标人可以依得分从高到低的顺序确定其他中标候选人为中标人。3 .本评标办法由招标单位负责解释。六、附件附件一:法定代表人资格证明书及授权书格式附件二:上海市建设工程施工投标标书情况汇总表附件三:措施费清单附件四:相关项目经理简况表附件五:主要施工管理管控人员表附件一:法定代表人资格证明书单位名称:地址:姓名:性别:年龄:职务:系的法定代表人。为施工、竣工和保修的工程,签署上述工程的投标文件、进行合同合约谈判、签署合同合约和处理与之有关的一切事务。特此说明。投标单位:(盖章)日期:一年一月一
29、日授权委托书本授权委托书声明:我(姓名)系(投标单位名称)的法定代表人,现授权委托(单位名称)的一一(姓名)为我公司代理人,以本公司的名义参加(招标单位)的一一工程的投标活动。代理人任开标、评标、合同合约谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我均予以承认。代理人无转委权.特此委托。代理人:性别:年龄;单位:部门:职务:投标单位:(盖章)法定代表人:(签字、盖章)日期:年月日附件二:一、上海市建设工程施工投标标书情况汇总表工程地点:建设工程名称杨浦油库消防道路修理工程建筑面积(m2)工程名称工程总造价(万元)其中外来用工数(工日)自报施工日历天自报结算下浮率(%)自报质量等级建安造
30、价(万元)措施费(万元)工程造价大写:主要说明:1.工期处罚承诺:2 .质量处罚承诺:3 .相关项目经理名字:身份证号:手机:4 .安全文明施工措施费:万元5 .其他:投标单位名称(加盖公章):法人代表或其授权委托人(签字或盖章):年月日附件三:措施费清单金额单位:人民币序号费用名称投标报价(元)备注1现场安全、文明施工措施费不得低于总造价的2%2工程监测费3检验试验4技术措施费5二次驳运费6赶工措施费7工程提前竣工奖8特殊条件下施工增加费9特殊产品保护费10工程保险费11外来用工综合保险12其他合计备注:可在本表中列出认为对于按合同合约要求完成工程所必须发生的但没包含在上述费用中的相关项目附
31、件四:项目经理简况姓名性别年龄职务职称学历相关项目经理等级相关项目经理证书编号参加工作时间从事相关项目经理年限己完工程相关项目情况建设单位相关项目名称建设规模开、竣工程日期工程质量附件五:主要施工管理人员名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的相关项目I.相关项目副经理2.相关项目工程师3.相关项目经济师4.相关项目会计师5.相关项目施工员6.相关项目质量员7.相关项目安全员8.相关项目材料员编号:时间:2021年X月X日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第22页共37页第二章合同合约条件合同合约编号:G4305-IO-JS-XXXX合约甲方(建设单位):中国石油化工XX上海石油分公司(全称
32、)法定代表人(负责人):杨棣地址:上海市中山东-路24号甲邮编:200002合同乙方(承包单位):(全称)法定代表人(负责人):地址:邮编:依照中华人民共和国合同合约法和上海市的有关规定,经双方协商一致,签订本合同合约,并严肃履行。第一条工程相关项目一、工程名称:二、工程地点:三、工程范围和合适的内容:四、工程造价:全部工程施工图预算造价暂定人民币元,措施费暂定为元,工程合同合约总价元。(大写:)最终按审定金额结算。五、合约甲方现场管理管控人员,合同乙方现场管理管控人员。第二条工程期限一、开竣工日期:依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本合同合约工程开竣工日期如下:全部工程工期天,开工日期以开
33、工报告为准。二、施工前各项准备工作,双方应根据工程协议书中第三条规定,分别负责按时完成。三、在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案。1 .由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工者;2 .因合约甲方变更相关计划或变更施工图,而不能继续施工者:3 .因合约甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求,而被迫停工或不能顺利施工者。第三条物资供应一、甲供设备及材料由合约甲方统一采购;甲定设备及材料,由合同乙方到合约甲方指定的供应商处采购规定品牌、型号的设备及材料;其余由合同乙方自行采购。二、甲供材料和设备的品种、规格、数量及甲定设备、材料,
34、详见甲供材料、设备一览表(附件二)、甲定材料、设备一览表(附件三)三、成套设备和非标准设备,由合约甲方负责办理申请、订货及加工,引进成套设备在交付合同乙方前,由合约甲方负责检验(合约甲方委托合同乙方总包承办设备订货及非标准设备加工,应另签订协议)。四、工程所需材料,如因供应部门规格、品种或材质不能满足工程要求必须以其他规格、品种代替或加工处理时,应事先取得原设计单位和合约甲方同意,并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,应按现行规定办理结算。五、凡应附有合格证明的材料,在进场时必须由供应方负责验证;如无合格证明,必须经供应方试验合格后方准使用,其试验费用,应由供应方负
35、担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验,其试验费用,应由合约甲方负担。六、由合约甲方负责供应的材料和设备,如未按期供应或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法解决,因此造成合同乙方的损失,应由合约甲方负担。第四条工程款结算一、本工程按以下结算标准结算:标准施工图中的工程量按照进行结算。招投标范围以外部分,需经合约甲方认定。取费标准依照合约甲方规定S51.在结算审计中确定。二、工程款支付方式本合同合约签定生效后七天内合约甲方向合同乙方支付合同合约总价的30%作为工程预付款;工程主体形象工程至80%,支付至合同合约总价的70%;竣工并完成审计决算后七天内支付至审定价的90%,余款
36、10%作为质保金,竣工满一年后七天内付清。第五条施工与设计变更一、合同乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工,要全部达到合格。二、要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失,应由责任方负担:1.施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,合同乙方应以书面形式通知合约甲方,由合约甲方在7天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工。2 .在施工中,如遇设计变更超出原设计标准或规模时,应在施工前按审批程序重新报批,经审查处审核工程预算,经办银行审查投资后,并由甲乙双
37、方签订协议,方可施工。否则,任何一方不得强行施工。3 .在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商定做到安全部位。4 .在施工中,如发现合约甲方投资不足,不能按时拨付工程进度款,而中途停建、缓建,给合同乙方造成的损失,应由合约甲方承担。三、合同乙方应严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收作出记录,方能继续进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由合同乙方自行检查验收,并作好记录,重大或复杂隐蔽工程,应由合同乙方书面通知合约甲方和设计单位共同进行验收,并办理隐蔽工程验收手续。如合约甲方未届时参加,合同乙方可自行检查验收,合约甲方应予承认。四、甲乙双方在施工中遇到工程生项,应
38、按定额管理管控办法报批。变更工程协议所附的变更预算,应在施工前及时送经办银行,做为结算工程款之依据。五、在工程建设合同合约执行过程中,单位和个人应自觉接受中国石化工程建设质量监察。1、严格执行中国石化工程建设质量监察制度。2、积极配合中国石化工程质量监察机构的监察工作,并提供其开展监察工作的便利条件,不得妨碍其正常工作。3、对中国石化工程质量监察机构提出的问题,应积极进行整改,并在规定时间内予以回复。第六条竣工验收、结算与保修一、合同乙方在单项工程竣工前5日将验收日期以书面通知合约甲方届时验收,如合约甲方不能按时参加验收,须提前通知合同乙方取得合同乙方同意后,另订验收日期,但合约甲方须承认竣工
39、日期,如再不按时参加验收,其所发生的管理管控费和各项损失均由合约甲方承担。并偿付给合同乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。二、竣工工程验收合格,从验收之日起3天内,合同乙方向合约甲方移交完毕。如合约甲方不能按期接管、致使验收后的工程发生损失,应由合约甲方承担。三、本项工程中的单位工程,如需单独移交合约甲方,在移交时,双方应办理中间验收手续,作为该单位竣工工程验收之依据。四、在进行竣工工程验收中,如发现工程质量不符合规定,合同乙方应负责无偿修理或返工,并在双方议定的措施利期限内完成。经验收合格后,再行移交。由此造成工程逾期交付的,合同乙方应偿付给合约甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。五
40、、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,经双方研究同意,可做减项竣工,并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。六、竣工工程验收,以国家颁发的施工验收规范、技师检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时,合同乙方应在验收前10天向合约甲方提供以下文件:1 .增减变更文件和其他洽商记录;2 .隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;3 .工程竣工后,应绘制竣工图,工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明,提交建设单位存档。工程变更较大的,可以由建设单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制竣工图。七、合同乙方在单项工程竣工验收后,应于竣工验收后30天内,将竣工结算
41、件送交合约甲方进行审查。合约甲方应在接到竣工结算件后,20天内审查完毕,如到期未提出异议,由经办银行审定拨款。八、工程竣工验收后,合同乙方对施工的土建工程质量负责保修一年,采暖工程保修第一个采暖期内。在保修期内,确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故,合同乙方应负责无偿修理。(属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的特殊规定办理)九、工程未经验收,合约甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由合约甲方承担责任。第七条违约责任和争议解决一、由于合同乙方责任未按本合同合约规定的日期竣工,按以下标准进行处罚:1、逾期5天以内(含5天),应偿付给合约甲方100
42、O元/天逾期违约金;2、逾期5天以上,应偿付给合约甲方3000元/天逾期违约金;二、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖期不付,按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。三、实行合理化建议奖和提前竣工奖的,甲乙双方应根据有关政策的规定,另行协议。四、建筑安装工程承包合同合约发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,可向合同合约履行地人民法院通过起诉解决纠纷。第八条合同合约附件一、投标文件二、甲供材料清单三、甲定材料清单三、廉政协议四、安全协议第九条合同合约份数及有效期一、本合同合约一式一肆份,甲乙双方各执正本品份,并分别报送双方业务主管部门副本一份。二、本合同合约自双方签订之日起生效
43、。在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。合约甲方(盖章):合同乙方(盖章):法定代表人(负责人):法定代表人(签字):委托代理人:委托代理人:时间:时间:签订日期:二。一一年月日签订地点:上海合同合约附件:廉洁从业责任书合约甲方:中国石油化工XX上海石油分公司合同乙方:为规范甲乙双方的商业行为,维护公平竞争,建立健全防治商业贿赂的长效机制,深入推进反腐倡廉工作,根据国家有关法律法规和中国石油化工集团公司(以下简称集团公司)、中国石油化工XX(以下简称股份公司)有关规定,经双方协商,签订本廉洁从业责任书。第一条甲乙双方共同责任(一)严格遵守国家有关法律法规以及廉洁从业的有关规定。(二)严格遵守商业
44、道德和市场规则,共同营造公平公正的商务交易环境。(三)加强有关人员的管理管控和廉洁从业教育,自觉抵制不廉洁行为。在商务活动中发现对方存在违规违纪违法行为,应及时向监察部门或司法机关举报。第二条合约甲方及其人员的责任(一)不得索要或接受合同乙方及其相关单位和人员提供的回扣、礼金、有价证券、支付凭证、责重物品等。(二)不得在合同乙方及其相关单位报销任何应由合约甲方或个人支付的费用。(三)不得违反规定在合同乙方及其相关单位投资入股,不得向合同乙方单位及人员借款或委托买卖股票、债券等。(四)不得要求、暗示和接受合同乙方及其相关单位和个人为其购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶和子女的上学或工作安排以及出国(
45、境)、旅游等提供方便。(五)不得参加合同乙方及其相关单位安排的可能影响公正执行公务的宴请及健身、娱乐等活动。(六)不得接受合同乙方及其相关单位购置或提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。(七)不得利用职权通过合同乙方及其相关单位为其配偶、子女及他人谋取不正当利益。(八)不得违反规定在合同乙方或合同乙方相关单位兼职和领取兼职工资及报酬;不得利用合约甲方的商业秘密、业务渠道等谋取个人私利,或将其提供泄漏给合同乙方及其它企业和个人。(九)不得利用职权和工作之便向合同乙方提出上述各项规定禁止事项或要求之外的与工作业务无关的事项或要求。第三条合同乙方及其人员的责任(一)不得向合约甲方及其人员提供回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等。(二)不得为合约甲方及其人员报销应由合约甲方或个人支付的费用。(三)不得为合约甲方人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。(四)不得为合约甲方人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出