《湖南城市学院工程监理复习题.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《湖南城市学院工程监理复习题.doc（21页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、一、单项选择题（本大题共25小题,每小题2分,共50分）1（A ）主要是对监理单位能力的选择A监理招标B报价C监理人员素质D设备2在监理合同中，（ B）是指与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。A正常工作B附加工作C额外工作D义务工作3监理合同的有效期是指（ D ）A双方在合同中约定的日历天数B工程准备工作开始，到施工任务完成C工程准备工作开始，到监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续D工程准备工作开始，到监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理收到监理报酬尾款4在监理合同中，（ A）是监理人的义务A在合同终止后，不得
2、泄露与本工程、合同业务有关的保密资料B负责建设工程的所有外部关系的协调工作C将监理权限及时书画通知已选定的第三方D提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料5监理合同中“附加工作”是指（A ）A由于非监理方的原因使监理工作受到阻碍或延误而增加的监理工作B监理合同范围以外的工作C由于建设单位原因终止监理合同后的善后工作D建设单位暂停监理业务后又恢复监理业务时监理方进行的工作6因监理机构提出的合理化建议使业主获得了实际经济效益，按照监理合同示范文本的规定（ C ）A属于正常监理工作的范畴，不必给予额外支付B可与业主分享获得的经济效益C可参照国家规定的合理化建议奖励办法给予奖励D按额外监理工作的计算方
3、法给予补偿7监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，（ C ）。A通知业主后即可调换 B无需通知业主可自行调换C取得业主书面同意后才能调换D合同签订后不允许再谳换8监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可（ D ）A发出中止合同通知，令监理合同即行停止B发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同C发出未履行义务通知后21天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止D首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复，在每个通知发出35天后发出终止合同通知，监理合同即行终止9监理合同约定，业主免费提供给监理机构的测量设备，监理工作完成
4、后，监理单位（ D ）A应各业主支付使用费并归还业主B将设备免费带走C各业主支付使用期间的折旧费后带走D不需向业主支付任何费用将设备归还业主10监理合同中不包括（ B ）内容。A保障业主权益的条款B保障承包商权益的条款C保障监理单位权益的条款D违约责任的条款11因被监理单位的违反合同行为导致工程竣工时间的延长，监理单位（ A ）A不承担责任B监理单位承担全部责任C监理单位承担监督不力的责任D监理单位承担连带责任12当施工单位没能达到规定的质量要求时，建设监理公司（A ）A不承担责任B负全部责任C承担连带责任D按合同规定退还一定数量监理费13驻地监理工程师代表的工作，应直接对（ B ）负责。A业
5、主B监理工程师C承包商D分包商14监理单位在履行监理合同时违约，其赔偿总额（ B）A没有限制B不应超出除去税金的监理酬金总额C不应超出包括税金的监理酬金总额D一律应当为对方当事人的实际损失15不是监理招标方式的有（ D ）。A公开招标B议标C邀请招标D公开招标和邀请招标16施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（ D ）。A由承包商承担的风除责任B给予费用补偿并顺延工期C给予费用补偿但不顺延工期D给予工期顺延，但不给予补偿17在工程施工过程中，由于不可抗力事件的发生导致的（ B ）的费用，需要由承包人承担。A工程所需清理、修复B承包
6、人、施工人员伤亡损失C第三方人员伤亡和财产损失D现场施工材料损失18在工程施工过程中，由于不可抗力事件的发导致下列费用发生，需要由承包人承担的有（ C ）。A工程所需清理、修复费用B应工程师要求留在施工场地的的管理人员费用C承包人施工人员伤亡损失D现场施工材料损失19不可抗力事件持续发生时，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况，于不可抗力事件结束后（ C ）时间内，向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。A48小时B7天C14天D30天20由于设备制造原因导致试车达不到验收要求，则该项拆除、修理或重新安装费用应由（ C ）承担。A业主B承包商C设备采购方D设计方21下列哪个可作为索
7、赔的有效证据（ A ）。A业主和承包商签署的合同变更协议B业主的口头要求C业主的合理建议D承包商的合理建议22施工合同示范文本规定，（ B ）应由承包方承担。A承包方在地下管道附近施工的防护措施费用B承包方由于安全措施不力造成事故而发生的费用C在有毒有害环境中施工的防护措施引起的经济支出D第三方责任造成伤亡事故发生的费用23施工合同中索赔的性质属于（ A ）A经济补偿 B经济惩罚 C经济制裁D经济补偿和经济制裁24业主指定的分包商，在施工中受到非自身原因造成损害时，他应向（ B ）提交索赔报告。A业主B总承包商C监理工程师D业主或监理工程师25索赔的性质属于（ D ）。A惩罚B违约金C过错责任
8、D补偿二、多项选择题（本大题共10小题,每小题2分,共20分）1施工合同示范文本规定，出现不可抗力事件，应由甲方承担费用的情况是（ AD ）A工程本身的损害B清理修复的费用C施工现场的设备、机械的损坏D施工现场甲方人员的伤亡E施工现场除乙方人员外，第三方人员的伤亡2按照监理合同的规定，业主对监理单位提交的支付通知书中部分酬金项目的计算有异议时，（BDE ）A发生拒付全部酬金通知书，要求监理单位重新提交酬金支付申请表B48小时内发出异议通知书C按时支付全部酬金，异议部分下次支付时再予扣款D按时支付无异议部分酬金，拒付有异议部分酬金E拖延支付时按无异议部分酬金额计算逾期付款利息3工程建设监理合同示
9、范文本规定，建设监理单位服务的内容包括（ ACD ）A正常的监理工作B附属工作C附加工作D额外工作E业主要求的工作4监理工程师书面指示进行某项检查试验，届时他既未出席又没发布其他指令，承包商应（ BCD ）A推迟试验，等待工程师出席B自行试验C将试验记录送交工程师D质量是否合格由实验数据判定E不必试验，书面请求工程师承认该部分产品合格5工程建设监理委托合同的主体包括（ CD ）。A建设行政主管部门B工程建设质量监督站C业主D监理单位E承包商6签发（ ABCD ）必须由监理工程师亲自处理。A工程移交证书B付款证书C解除缺陷责任证书D最终证书E保险证书7下列情况中，属于转包行为的是（ ABDE ）
10、A将承包的工程全部包给其他施工单位，从中提取回扣者B总包单位将工程的主要部分或群体工程半数以上的单位工程包给其他单位C总包单位自行完成工程的主要部分，其非主要部分或专业性较强的工程分包给其他施工单位D分包单位将承包的工程再次包给其他施工单位（特殊技术作业除外）E建安施工企业以盈利为目的，将所承包的工程转包给其他施工单位，不对工程承担任何技术、质量、经济、法律责任的行为8施工过程中使用的图纸由（ AD ）。A甲方提供B乙方提供C甲方提供经乙方批准D乙方提供工程师批准E监理单位提供经乙方批准9工程师在处理工期展延中，（ BE ）A依据合同有权删减工作内容和缩短工期B依据合同有权删减工作内容，但无权
11、要求缩短工期C由工程师提出，经业主批准缩短工期D由工程师与承包商协商一致缩短工期E由业主与承包商协商，变更合同后缩短工期10分包商应立即执行的变更指令包括（ DE ）的书面指令。A业主直接送达B工程师直接送达C工程师代表直接送达D承包商代表直接送达E经承包商代表确认工程师发布三、综合运用题目（本大题共1小题,共30分）1某承包商与业主签订一份施工合同，规定合同工期为68天，工期每提前1天奖励2000元，每拖后一天罚款3000元。乙方提交的施工网络进度计划如下图所示，该计划得到甲方代表的批准。在实际施工过程中发生了如下几事件。事件1：甲方未能按时提供出全部施工场地，使A、B两项工作的作业时间分别
12、延长了3天和2天，造成这两项工作分别窝工8和10个工作日。工作C未受影响。事件2：在工作D施工时，乙方主要施工设备出现故障，停工检修两天，造成窝工20个工日。事件3：在工作E施工时，由于甲方提供的某种材料不合格，造成拆除用工30个工作日，机械设备闲置3个台班，台班单价为300元，材料费损失2万元，因拆除重新施工使作业时间延长3天。事件4：在工作F施工时，因设计变更，造成施工时间增加2天，多用人工15个工日，增加其他费用1万元。问题：（1）在上述事件中，乙方可就哪些事件提出工期补偿和费用补偿要求？（2）该工程的实际施工天数为多少天？可得到的工期补偿为多少天？工期奖罚天数为多少天？（3）当地人工日
13、工资单价为35元/工日，窝工人工费补偿标准为20元/工日。施工管理费、利润等均不予补偿。则在该工程中，乙方可得到的合理经济补偿为多少？一、单项选择题（本大题共25小题,每小题2分,共50分）1. A 2. B 3. D 4. A 5. A 6. C 7. C 8. D 9. D 10.B11. A 12. A 13. B 14 B 15. D 16 D 17. B 18. C 19. C 20.C21. A 22. B 23. A 24. B 25. D 二、多项选择题（本大题共10小题,每小题2分,共20分）1. AD 2. BDE 3. ACD 4. BCD 5. CD 6. ABCD 7
14、 ABDE 8. AD 9. BE 10. DE 三、综合运用题目（本大题共1小题,共30分）参考答案及标分标准（1）答：事件1可以提出工期补偿和费用补偿要求（1分），因为施工场地提供时间延长属于甲方应承担的责任，而工作A位于关键路线（2分）。 事件2不能提出补偿要求（1分），因为施工设备故障属于乙方承担的风险（2分）。 事件3可以提出费用补偿要求（1分），因为甲方提供的材料不合格，应由甲方承担责任。但由此增加的作业时没有超过该项工程的总时差（2分）。 事件4可以提出费用和工期补偿要求（1分），因设计变更责任在甲方；且工作F位于关键路线（2分）。（2）答：计算原网络图，工程施工网络进度计划的关
15、键路线为，计划工期为68天，与合同工期相同（5分），将图中各项工作的持续时间以实际持续时间代替，计算网络图关键路线不变，实际工期为73天（4分）。将甲方负责的各项工作持续时间延长天数加到原计划中，计算出关键路线不变，工期仍为73天（3分）。所以该工程索赔工期为5天，工期奖罚天数为0天（1分）。（3）答：乙方可得到合理经济补偿总额为：（810）20303533002000015351000032835元（5分）一、单项选择题（本大题共25小题,每小题2分,共50分）1在下列各项权利中，（ C ）是工程建设监理委托合同中监理单位的权利。A对其他合同承包单位的选定权B委托监理工程重大事项的决定权C获
16、得奖励的权利D授予监理单位权限2在委托代理关系中，因代理人的行为给被代理人造成损害的，（ D ）A代理人与被代理人共同承担责任B代理人承担连带责任C代理人与被代理人协商确定责任D代理人独自承担责任3监理招标的宗旨是对监理单位（ B ）的选择。A资质B能力C报价D现场监理人员数量4不应作为监理工程师进行施工合同管理依据的是（C ）。A建设工程监理合同B建设工程施工合同C建设工程勘察、设计合同D招标文件和投标书5监理工程师在施工阶段进行进度控制的依据是（D ）施工进度计划。A承包商编制的 B业主编制的C监理单位制定并由承包商认可的 D承包商提交并经监理工程师批准的6当监理工程师与承包商就索赔问题经
17、过谈判不能达成一致意见时，应（A ）A由监理工程师单方面决定一个他认出合理的单价或价格B由业主自行决定索赔的处理意见C由业主协调监理工程师与承包商的意见，形成一个都能接受的结果D提请仲裁机关处理7在下列各项权利中，（ C ）是工程建设监理委托合同中监理单位的权利。A对其他合同承包单位的选定权B委托监理工程重大事项的决定权C获得奖励的权利D授予监理单位权限 8监理工程师通知承包商进行工程计量后，承包商在约定时间未派人参加计量，则（ C ）A监理工程师应推迟计量时间B监理工程师单独计量无效C监理工程师单独计量有效D监理工程师可不必再计量9监理工程师批准索赔的权限为（A ）。A合约内索赔B合约外索赔
18、C道义索赔D向保险公司索赔10监理工程师对承包商（ B）的工程量，不予计量。A经批准超出设计图纸B自身原因造成的返工C设计变更而增加D业主原因造成的返工11承包人按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为（ B ）A费用和工期损失全部由业主承担B费用和工期员失全部由承包人承担C费用由承包人承担，工期给予顺延D工期不予顺延，但费用由业主给予补偿12因承包人的施工质量未达到合同要求，工程师发布了暂时停工通知。承包人按工程师的指标修复质量缺陷后，向工程师发出
19、了要求复工的书面通知。工程师接到请求复工通知后的48小时未及时作出任何答复，此时承包人应（ A ）。A继续手续工作的施工B向发包人发出请求复工的通知C停工等待工程师的指示并要求顺延工期D停工等待工程师的指示，但不得要求顺延工期13工程预付款的预付时间，应不迟于（C ）前7天。A承包人开始现场工作B承包人进驻现场C约定的开工日期D发包人提供场地14（ B），是发包人支付工程款的前提。A工程量清单B对承包人完成工程量的核实确认C承包人提交的已完工程量报告D工程师自行计量结果15发包人不按合同约定支付工程款，导致承包人停止施工超过（ D ），承包人有权解除合同。A7天B14天C28天D56天16施工
20、合同解除后，已经定货的材料由（ C ）退货，不能退还的货款，解除订货合同发生的费用，由（ ）承担。A发包人，发包人B承包人，承包人 C. 发包人, 承包人 D. 承包人,发包人17FIDIC合同条件规定，承包商本月完成的工程量较少，应支付工程进度款结算额小于监理工程师签证的最小金额时，（ C ）。A本月工程量不予计量B按实际完成的工程量支付应得款C本月不支付D按计划工程量支付，从下月的应得款内扣回不足部分18在FIDIC合同条件中，工程师代表的权力由（ D ）授予。A建设主管部门B监理单位C业主D工程师19经工程师批准的承包人索赔款，应（ C ）。A经工程师批准后立即支付B经发包人同意后立即支
21、付C计入工程进度款内支付D竣工结算时一并支付20下列事件中，由于（ C）导致的损失不属于不可抗力范畴。A地震B洪水C施工爆破作业D现场毗邻建筑物的火灾21由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（ C ）。A因不属于自己的原因拒绝索赔要求B认为要求合理，先行支付后再向业主索要C不予支付，以自己的名义向工程师拉交索赔报告D不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告22位于关键线路的基础开挖工作，施工中遇到的地质条件比技术规范中给出的条件差，导致工程量增加较多。承包商的索赔可以合理地包括（ ）方面的补偿要求。A工期B工期和费用C费用和利润D工期、费用和利润2
22、3以下材料中，（ A ）不能作为承包商向业主索赔的证据。A监理工程师的施工建议B现场施工记录C工程变更指令D施工组织计划24（ B ）不属于不可抗力事件。A战争、动乱B乙方责任造成的爆炸C正常的阴雨天气D雨天积水25施工中，因经过监理工程师审查后发放给承包商的设计图纸错误，导致施工承包商受到损害，则承包商应（ B ）递交索赔通知。A直接向业主B向监理工程师C以业主和承包商的共同名义向设计单位D以监理工程师和承包商的共同名义各设计单位二、多项选择题（本大题共10小题,每小题2分,共20分）1监理工程师监督在型设备采购合同履行时，有权根据合同对设备的（ ABE ）进行检查。A制造材料B制造进度C生
23、产计划D制造成本E制造工艺2工程建设监理合同示范文本中规定属于附加监理工作的情况包括（ BCD ）A合同工作范围内写明的服务内容B由于非监理单位的义务双方协议改由监理单位承担C原应由业主承担的义务双方协议改由监理单位承担D应业主要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容E不可抗力事件发生导致合同的履行被迫终止后的善后服务工作3监理工程师颁发了工程移交证书即标志着（ AD ）A承包商的施工期结束B承包商完成了全部合同义务C解除承包商对工程质量的责任D承包商对主要工程照管责任结束E履行保函的担保责任结束4监理合同示范文本规定的监理单位权力包括（ ABDE ）A对分包单位的审批权B发布停工令和
24、复工令的权力C变更工程设计的决定权D对工程施工进度的控制权E要求承包商撤销有严重失职行为人员的建议权5在监理招标的评标，（ABE ）是技术建议书的评审内容。A监理单位的资质条件B人员配备C人员费率的合理性D要求招标单位提供设施和服务的合理E实施监理的方案计划6监理招标评审投标书中的人员配备情况时，应优选出（ ABCE ）的标书A总监理工程师的素质高B拟派项目的主要监理人员的合理性C专业方面满足监理工作范围的需要D人员的取费标准最低E人员派驻计划合理7因（ BCD ）造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延。A承包人更换项目经理B设计变更C工程师未按合同约定提供批准D不可抗力 E隐蔽工程验收不合
25、格8设计合同履行过程中，因委托方提出的变更要求需对设计所依据的原设计任务书进行重大修改，则应（ AE ）。A由业主报请原设计任务书的批准单位同意B由设计单位报请原设计任务书的编制单位同意C原合同继续有效D需变更原合同E原合同终止，双方重新签合同9承包商提出索赔要求成立的条件应包括（ADE ）A已造成了承包商的实际施工成本加大B由于现场气候条件的影响C承包商施工责任导致D监理工程师协调管理责任原因引起E按合同规定的程序提出索赔要求10分包商应立即执行的变更指令包括（DE ）的书面指令。A业主直接送达B工程师直接送达C工程师代表直接送达D承包商代表直接送达E经承包商代表确认工程师发布三、综合运用题
26、目（本大题共1小题,共30分）1某深基坑土石方开挖过程中，大明建设有限责任公司（简称大明公司）在合同标明有松软石的地方没有遇到松软石，因此工期提前2个月。但在合同中另一未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石，开挖工作变得更加困难，工期因此拖延了3个月。由于工期拖延，使得施工不得不在雨季进行，又影响工期2个月。本工程的总监理工程师叫张三。为此承包商于2005年7月10日提出索赔。问题：（1）该项施工索赔能否成立？为什么？（2）在该索赔事件中，应提出的索赔内容包括哪些方面？（3）在施工索赔中通常可以作为索赔证据的有哪些？（4）大明公司提供的索赔文件包括哪些？（5）请协助大明公司拟定一份索赔通知。
27、一、单项选择题（本大题共25小题,每小题2分,共50分）1. C 2. D 3. B 4. C 5. D 6. A 7. C 8. C 9. A 10. B C11. B 12. A 13. C 14 B 15. D 16 C 17. C 18. D 19. 20. C21. C 22. D A 23. A 24. B 25. B 二、多项选择题（本大题共10小题,每小题2分,共20分）1. ABE 2. BCD 3. AD 4. ABDE 5. ABE 6. ABCE 1. BCD 8. AE 9. ADE 10. DE 三、综合运用题目（本大题共1小题,共30分）参考答案及评分标准：（1）
28、答；该项施工索赔成立（2分），因为施工中在合同未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石，属于施工现场的施工条件与原来的勘察有很大差异，属于业主的责任范围（3分）。（2）答：包括费用索赔和工期索赔（4分，答对一项给2分）。（3）答：索赔证据有：招标文件、工程合同及附件，业主认可的施工组织设计、工程图纸、技术规范等；工程各项有关设计交底记录，变更图纸，变更施工指令等；工程各项经业主或监理工程师签认的签证；工程往来信件、指令、信函、通知答复等（往来书信也可）；工程会议纪要；施工计划及现场实施情况记录；施工日记及备忘录；工程送水送电、道路开通、封闭的日期及数量记录；工程预付款、进度度拨付情况；工程有关
29、的施工照片及录相等；施工现场气候记录情况等；工程验收报告及技术鉴定报告等；工程材料采购、订货、运输、进场、验收、使用的等方面的凭据；工程会计核算资料；国家、省、市有关工程造价、工期的文件、规定等。（答对一项给0.5分，全对给8分，只要表述接近，顺序可颠倒）（4）答：索赔文件有：索赔信；（2分）（也可是索赔通知）索赔报告；（2分）索赔证据与详细计算书等附件（2分）。（5）答：索赔通知参考形式如下：致张三总监理工程师：我公司希望你方对工程地质条件变化问题引起重视。1在合同文件标明有松软石的地方未遇到松软石。2在合同文件中未标明有坚硬岩石的地方遇到了坚硬岩石。由于第1条，我公司实际施工进度提前由于第
30、条，我公司实际生产率降低，而引起进度拖延，并不得不在雨季施工。上述施工条件变化，造成我公司施工现场设计与原设计有很大差别，为此向你方提出工期索赔及费用索赔要求，具体工期索赔及费用索赔依据与计算书在随后的索赔报告中。大明建设有限责任公司2005年7月10日评分：格式正确2分，正文内容全面完整5分一、单项选择题（本大题共25小题,每小题2分,共50分）1发包人应在（ D ）14天内，向承包人支付工程进度款。A每个月的末B承包人完成工程施工C工程师对已完工程检验后D双方计量确认后2建设工程未经验收或者验收不合格，不得交付使用。发包人强行使用的，由此发生的质量问题及其他问题，由（A ）承担责任。A发包
31、人B工程师C承包人D分包人3工程具备竣工验收条件，承包人应按国家工程竣工验收的有关规定，向发包人提供完整的（ B ）。A竣工验收报告及竣工图B竣工资料及竣工验收报告C竣工验收报告及结算资料D竣工验收报告及质量保证书4承包人实施爆破作业前应书面通知工程师，并提出相应的安全保护措施，经工程师认可后实施。（ C ）费用由发包人承担。A实施爆破B制定安全保护措施C安全保护措施D清理现场5承包人提出使用专利技术，报工程师认可后实施，（ A ）承担有关费用。A承包人B工程师C发包人D专利权人6在施工中发现文物，承包人应立即保护好现场，并及时通知工程师，工程师报告当地文物管理部门，承发包双方按文物管理部门要
32、求采取妥善保护措施。（ D ）。A文物管理部门承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延B承包人承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延C承包人承担由此发的费用，延误的工期不预顺延D发包人承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延7发包人在收到竣工结算报告资料后56天内仍不支付的，承包人可以（B ）A将该工程抵消结算款B与发包人协议将该工程折价C将该工程拍卖D将该工程变卖8发包人不按合同约定支付工程款，导致承包人停止施工超过（ D ），承包人有权解除合同。A7天B14天C28天D56天9施工合同解除后，已经定货的材料由（ C ）退货，不能退还的货款，解除订货合同发生的费用，由（ ）承担。A发包人，发包人
33、B承包人，承包人 C. 发包人, 承包人 D. 承包人,发包人10在施工过程中，工程师发出口头命令，但未及时予以书面确认，承包人在工程师发出口头指令后的第三天提出书面确认要求，但工程师在接到要求三天后仍未答复。下列请述中正确的是（ C ）。A承包人应继续等待答复B承包人应再次提出书面确认要求C此口头指令视为已被被确认D此口头指令工程师可不予承认11某工程施工到4月15日时发生了设计变更，由于合同中没有适用或类似于变更工程的价格，承包人在4月30日提出的变更工程价款的报告中自行确定了变更价格；按建设工程施工合同（示范文本）规定，（ B ）。A由工程师确定变更价格，经业主确认后执行B承包人确定的变
34、更价格，经工程师确认后执行C承包人确定的工程价款变更视为无效D承包人确定的变更价格，经业主确认后执行12在建设工程施工合同履行中，工程师接到承包人延期开工申请后，以书面形式答复承包人的时限为（ B ）。A24小时B48小时C7天D3天13工程建设过程中需要与当地政府有关部门的协调工作，应由（ A ）办理。A业主B总监理工程师C监理机构有关人员D承包商14当承包商部分部位的施工质量未达到合同规定的要求时，监理工程师（ A ）A不承担责任B承担连带责任C承担全部责任D同意扣除一定数量监理酬金15要求分包商实施新增工程项目施工的变更指令应由（ B ）签发。A业主B监理工程师C总包商D分包商16工程项
35、目中，使用的大型永久工程设备制造完成后，应得到（ B ）书面同意方可运至现场。A业主B监理工程师C施工承包商D设备供应商17根据施工合同范本的规定，工程竣工结算应遵循的程序是，当竣工验收合格后由（ B ）编制竣工决算报告A业主B承包商C监理工程师D设计单位18业主单位为监理单位提供的职员和服务人员，在接受监理工程师的指示而发生失职行为时，（ B ）。A应由监理工程师负责B监理单位不承担责任C应由业主单位与监理单位共同负责19采用FIDIC合同条件的施工合同，计入合同总价内的暂定金额使用权由（ B ）控制。A业主B监理工程师C总包商D分包商20FIDIC合同条件规定，当组成合同各文件的约定有矛盾
36、或歧议时，应由（ C ）解释。A业主B承包商C监理工程师D业主与承包商协商21FIDIC合同条件规定，承包商要将合同利益转让给除承包商开户银行和投保的保险公司之外的任何第三方，或将合同转让给他人，必须取得（ C ）。A监理工程师的口头同意B保证人的口头同意C业主的书面同意D监理工程师的书面批准22FIDIC合同条件规定，承包商本月完成的工程量较少，应支付工程进度款结算额小于监理工程师签证的最小金额时，（ C ）。A本月工程量不予计量B按实际完成的工程量支付应得款C本月不支付D按计划工程量支付，从下月的应得款内扣回不足部分23在FIDIC合同条件中，工程师代表的权力由（ D ）授予。A建设主管部
37、门B监理单位C业主D工程师24经工程师批准的承包人索赔款，应（ C ）。A经工程师批准后立即支付B经发包人同意后立即支付C计入工程进度款内支付D竣工结算时一并支付25下列事件中，由于（ C ）导致的损失不属于不可抗力范畴。A地震B洪水C施工爆破作业D现场毗邻建筑物的火灾二、多项选择题（本大题共10小题,每小题2分,共20分）1在监理合同中，合同的标的包括（ABE ）A正常的监理服务B附加服务C工程建设所有外部设备关系的协调工作D选择其他合同的承包单位E额外的服务2应由监理工程师签发的文件包括（ABD ）A临时支付证书B竣工结算支付证书C最终报表D最终支付证书E结清单3业主与监理单位签订监理合同
38、时，应考察监理单位的（ ABC ）A监理资质等级证书B企业法人营业执照C监理人员素质D企业纳税证书4监理工程师在设计阶段对设计合同进行管理的主要任务有（ AB ）A组织设计方案竞赛，参与评选设计方案B起草设计合同条款及协议书C监督履行设计合同D审查设计方案和设计结果E审查项目概预算F选择设计单位5监理单位对监理工作承担责任的原则（ ACD ）A在监理合同有效期内承担责任B对有关第三方违反合同规定的质量要求造成的后果承担责任C在责任期内，因过失行为造成经济损失要负监理失职责任D监理任务因工程进度的推迟或延误而超过议定的责任期，在双方商定的延长责任期内，继续承担责任E在监理过程中对有关第三方违反合
39、同规定的交工期限承担责任6监理工程师对施工合同履行管理的主要任务是（ BCDE ）。A施工招投标工作的监督管理B施工工期管理C施工费管理D施工质量管理E施工过程的档案管理7在我国施工合同中，工程师包括（ AD ）等情况。A监理单位委派的总监理工程师B现场工程师C工程师助理D发包人指定履行合同的负责人E项目经理8因（ BCD）造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延。A承包人更换项目经理B设计变更C工程师未按合同约定提供批准D不可抗力 E隐蔽工程验收不合格9工程师在施工合同的履行过程中，应当承担的职责有（ ABCD ）。A工程师在施工过程中可委派工程师代表等个体管理人员行使自己的部分权利和职责，
40、并可在认为必要时撤回委派，委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人B工程师的指令，通知由其本人签字后，要以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效C工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令，批准并履行其它约定的义务D在合同履行中，发生影响承、发包双方权利或义务必的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理E当工程师要求承包人立即执行的指令，承包人有异议时工程师不能决定仍继续执其指令10监理工程师在施工过程中其权限说明正确的是（ ACDE ）A监理工程师对现场材料及设备有检查和控制的权力；对已完工程有确定或拒收的权力；有权对工程采到紧急补救措施
41、B监理工程师有权批准承包商但无权要求解雇承包商的雇员C监理工程师 施工进度管理方面有权批准承包商的进度计划，有权发出开工令，停工令和复工令，有权控制施工进度D监理工程师在费用管理方面，有权确定变更价格，有权批准使用暂定额，有权批准使用计日工，有权批准向承包商付款E监理工程师在合同和宣方面有权批准工程延期；有权发布工程变更令；有权颁发移交证书和缺陷责任书；有权解释合同中有关文件；有权对争羰作出决定三、综合运用题目（本大题共1小题,共30分）1.某工贸集团决定新建一机械制造厂，通过招标方式与市建工集团安装公司签订了工程施工合同。开工日期为2001年5月18日，合同工期67天。施工单位按时提交了单位工程施工组织设计，并得到了监理工程师的批准。该工程施工过程中发生了以下几项事件：事件一：在设备安装阶段，按照合同约定，业主负责购买的设备应于6月24日进场，25日开始安装。但因运输问题，推迟到6月28日才进场，造成安装时间推迟4天，人工窝工28个工日。施工单
