军事博物馆工程钢结构招标文件.doc

《军事博物馆工程钢结构招标文件.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《军事博物馆工程钢结构招标文件.doc（34页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、分包工程招标文件工 程 名 称： 军事医学博物馆建设工程 招标项目名称： 钢结构工程 招 标 单 位： 通州建总集团有限公司 第一条 概述1.1 招标工程说明1.1.1 工程名称： 军事医学博物馆建设工程 1.1.2 工程地点： 北京市海淀区太平路27号 1.1.3 总包单位： 通州建总集团有限公司 1.2 工程概况1.2.1 建筑面积 37524.22 ，其中地上8层21836.85，地下3层15687.37。1.2.2 结构类型： 框架结构，其中二层顶部转换桁架以下采用型钢钢筋混凝土框架-抗震墙结构，转换桁以上采用钢框架-抗震墙结构。 1.2.3 层数：地下三层，地上八层；1.2.4 檐高

2、：44.5米。1.2.5基础形式：筏板基础，基础深度19.5米。 1.2.6现场施工条件: 已具备 第二条 招标原则及招标报价2.1 招标原则 2.1.1 本工程按照有关规定已具备招标条件，并得到江苏省建设工程总公司招标管理部门批准，按照“公平、公正、公开”的原则，采用 邀请招标方式，选取 1 家单位中标。2.2 招标范围：本工程图纸范围所有钢结构工程，含钢结构制作、安装、防锈底漆、防火涂料等钢结构分项具备验收条件的全部工作内容。2.2.1报价方式：本招标内容采用工程量清单报价方式。2.2.2钢结构作业范围内的全部工作内容，包括但不限于：2.2.2.1文明施工、场容达标。2.2.2.2分包工程

3、施工区域内的清扫、清理及材料码放，工人宿舍内保持干净、整洁。道路及生活区公共区域由发包人负责清扫。2.2.2.3冬雨季施工期间钢构件保温、防雨雪等措施费用。2.2.2.4挂钩、信号指挥，按工程需要配备的专业放线工、电工、电焊工人员的配备。2.2.2.5所用材料搬运、倒运、分类、按规格和需要在指定地点码放。2.2.2.6生产工具类、劳保用品类、材料类、机械类费用。2.2.2.7生产工具及中、小型电动工具类的费用。2.2.2.8劳保用品类所发生的费用全部由承包人承担。其中：安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘鞋等必须为合格品。2.2.3材料类：所有钢结构所用材料均包含在承包方报价中；现场临时用电直接从建

4、设单位提供电源位置接出，所用设备必须符合发包人公司标准要求及相关规范。承包人购进的材料进场必须报发包人进行检验，后报监理方验收，否则不得用于工程，为此造成的全部损失将由承包人负担。2.2.4机械类：发包人提供塔吊作为垂直运输机械，其它机械全部由承包人自备。2.2.5钢结构作业所需的各类架子搭拆、铺设脚手板、封挂安全网、翻板、操作平台制作及搭拆操作平台等由承包人负责。2.2.6因施工场地狭小所发生的与钢结构施工有关的二次搬运等用工都在施工承包范围之内，竣工结算时不能以任何理由要求发包人增加费用。2.2.7钢结构施工及生活区用电按建设单位收费标准，由分包人承担。2.3管理目标及要求2.3.1 工程

5、质量及要求：2.3.1.1该发包工程质量标准必须达到 合格 质量标准。2.3.1.2承包人必须按发包人要求对其它分包专业进行有效配合，否则处以500元/次罚款。2.3.2 工期要求：2.3.2.1招标人要求钢结构总工期 日历天，计划于 2012年 月 日开工 至 2013 年 月 日完工。实际开工日期以发包人与承包人签订的开工令日期为准，工期总日历天数不变。2.3.2.2因承包人原因造成的总工期拖延，每拖延一天，罚款10000元。2.3.2.3在一个月内因发包人原因造成连续停工2天（含）或累计停工3天（含），发包人不做补偿且工期不予顺延；因发包人原因造成连续停工2天以上或累计停工3天以上，发包

6、方给予承包方工期相应顺延，但无任何经济补偿。2.3.3安全文明施工要求：2.3.3.1必须达到北京市文明安全工地标准。杜绝重伤以上安全生产事故、食物中毒、火灾，严格按照文明施工、环境保护的要求组织施工。文明安全施工达不到要求罚承包人合同总价的 1 %。2.3.3.2承包人的所有管理人员必须服从发包人项目管理人员的一切指令，积极配合工作。必须严格遵守发包人的各项管理制度，否则做以下处理。a.承包人的管理人员如果对发包人项目管理人员有意见时，应及时向项目部负责人反映，不准顶撞、辱骂、殴打管理人员。如有上述情况发生，对承包人处以5000元/次罚款。情节严重的，将当事人送交公安机关处理。b.承包人进入

7、现场人员不戴安全帽或戴全帽不系帽带的罚款50元/人/次。c.高空作业不系安全带罚款1000元/人/次，系安全带但没挂的罚款200元/人/次。d.凡在现场吸烟、赤背、光脚、穿拖鞋、高跟鞋、打闹、酒后作业的等均罚款30元/人/次。且酒后作业者必须停止当天的工作，离开施工现场，否则罚款500元/人/次。e.现场内大、小便者罚款100元/人/次。f.现场施工需要动火的，必须到发包人项目部安全员处办理动火证，未办理动火证动火的罚款1000元/次，办理了动火证但无人看护及周围没有预备灭火设施的罚款200元/次。g.现场内已摆设好的消防设施及消防器材，在正常施工时随意挪动或使用，罚款200元/人/次。h.承

8、包人在生活区及施工现场内私自拉线接电、用电设备无插头而裸线头直接插在插座上、电线或电缆接头处未采取绝缘措施的均罚款100元/处。i.承包人在此工程所包括的范围内打架斗殴的罚款2000元/次，若惊动公安机关的罚款5000元/次。j.承包人在宿舍及施工现场内高空抛物的罚款1000元/次。k.故意破坏公共设施未造成严重后果的罚款100元/次，情节严重的罚款1000元/次，并将当事人送交公安机关处理。l.私自使用电炉、电热水器（含自制的）等高危电器的处以200元/次罚款并没收。m.在现场内有偷盗行为的处以500元/次罚款，情节严重的送公安机关处理。n. 甲方不定时对安全文明施工情况进行检查，如发现现场

9、及宿舍内卫生、材料码放不符合要求，第一次罚款500元、第二次罚款1000元、第三次罚款2000元、第四次4000元（加倍递增）。2.3.3.3以上各项如造成不可挽回的安全事故及损失，由承包方承担，并承担15万元的罚款。所有罚款均需现金缴纳，不及时缴纳现金的，从工程进度款中加倍扣除。罚款内容及金额以发包人开据的罚款通知单为准。2.4中标人必须自行完成工程内容，不得转包。2.5图纸押金2.5.1投标人应当在领取招标文件时交纳图纸押金6000元，招标文件工本费1000元，图纸押金不计利息。决标后七日内退还图纸押金。工本费中标与否不予退还。2.6投标报价2.6.1报价依据：2.6.1.1施工图纸及本招

10、标文件、工程量清单、合同条款（本招标文件附件4）。2.6.1.2国家及北京市现行的技术规范、工艺标准和操作规程。投标人报价视为已充分理解并考虑本招标文件及合同条款（附件4）中的内容，本工程不组织答疑，投标单位对施工图和招标方件、合同条款等如有疑问，应及时与招标人联系。2.6.2报价应包括并考虑下列因素：2.6.2.1一个合格的施工队伍能合理预见的、为完成施工内容所必须的其它工作。2.6.2.2钢结构范围内文明安全施工现场清理、二次搬运分类码放等管理费，以及机具、工具、用具和易耗用品。2.6.2.3必要的开会学习教育用工费用。2.6.2.4国家性重大会议和自然气候造成停、窝工的费用。2.6.2.

11、5据本工程特点报价应考虑的其他因素见补充条款 2.6.3报价方式。 本工程采用以下第 五 种方式报价。第一种：固定总价合同价款；（按施工图纸所示的工程项目，参照市场劳务价格报价，一次包死执行（除约定调整价款的变更、签证外）。第二种：约定不同工种劳务的工日单价，按确认的工日计算；第三种：综合工日单价；第四种：按照建筑面积平米包干报价。第五种：约定不同分项工程的单价，按确认的工程量计算。第六种：其他方式： 。2.7投标文件应包括以下内容：（1）投标书，正本一份、副本二份。（2）法定代表人或授权委托人身份证明及授权委托书；（3）施工组织设计或施工方案（包括工期进度、质量标准、施工方法、人力资源、安全

12、文明施工、环境保护、机械设备配置等）；（4）项目经理、项目总工程师及项目专职安全员的简历、资质证书首页及年审页的复印件、身份证复印件、同类工程施工经验；（5）投标人认为必要的其它资料未达到以上要求任何一项的投标文件统一按废标处理。第三条 投标须知3.1 招标人有权拒绝接受任何不符合、不响应招标文件要求的投标文件。3.2 投标人必须按规定格式编制投标书。投标书的内容要求齐全、字迹清晰、投标书要密封，在投标书的背面上方开口处密封后加盖投标公章和法人代表印签各两枚。3.3 发标时间于 2012 年 8 月 日 时 分在 召开发标会。3.4 投标文件于 2012 年 8 月 日 时 分送到 ，并同时开

13、标。3.5招标队伍申请表中申报的分包单位作业队长本人必须参加开标会，并持有投标单位法人开具的委托书。作业队长本人有特殊原因不能出席开标会的，应由投标单位法人委托其他人员参加，否则扣留投标保证金并作废标处理。3.6 投标文件未按招标文件规定加盖公章、法人章；投标书填写不规范；委托代理人无有效证件（身份证）等情况，统一按照废标处理。第四条 工程款的支付与结算4.1支付时间及方式：见合同条款（附件）。4.2办理支付的手续为：承包人应向发包人出据收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。第五条 开标5.1在规定送标到达的同一时间、地点开标。5.2 每个投

14、标单位参加 2 人。5.3分包单位作业队长本人必须参加开标会，并持有投标单位法人开具的委托书及本人身份证。作业队长本人有特殊原因不能出席开标会的，应由投标单位法人委托其他人员参加投标。5.4 有下列情况者投标书无效：(1)投标书未按规定密封或未加盖单位公章和法人代表印签。(2)投标书主要内容不全，未按规定格式填写或字迹不清晰难以辨认。(3)投标人参加开标会迟到十五分钟以上或无法人代表或委托代表证书者。(4)扰乱会场秩序，经劝阻仍无理取闹者。第六条 评标6.1评标小组根据评标办法、招标文件、以及投标人的施工方案、工期、质量、承包造价、承诺条件、信誉等采用综合评标法，评定中标人。第七条 中标通知7

15、.1 招标人将招投标情况以书面向中标人发出中标通知书。7.2 对未中标的单位不再发未中标通知书，也不解释未中标原因。第八条 签订合同8.1 中标人接到中标通知书五天内与招标人签订分包合同。逾期不签订合同的，发包人有权选择其它投标人为中标人。8.2 招标文件作为合同附件。8.3中标履约保证金8.3.1中标人在与招标人签定合同时必须交纳履约保证金（质量、工期、安全、“实名制”管理、文明安全施工、信誉保证金），共计人民币1000000元整（大写：壹佰万元整）。保证金不计利息，工程完工且验收合格后60日内退还保证金。8.3.2发生下列情况之一时保证金不予退还或不予全额退还：（1） 工期不能保证；（2）

16、 质量达不到约定的要求；（3） 不服从管理，出现质量安全事故；（4） 进场人员不按要求办理“实名制”备案，且劳务“实名制”基础资料提 供不及时、不到位；（5） 当双方结算有争议，或出现纠纷时，应由公司法人代表（或委托代理人）及时出面与发包人协商，施工队下属人员不能以讨要工资为由，恶意举报、群体性围堵、闹事等一切行为进行非正常讨要，否则，履约保证金不予退还，扰乱正常秩序情节严重的，追究其法律责任。第九条 补充条款9.1发包人有权力根据现场实际情况将承包人范围内的部分工作内容交由其它承包人施工（如承包人无能力完成施工任务或不能保证工期、质量时，按发包人投标价的120%予以扣除），承包人应予以全力支

17、持配合。 9.2承包人还应充分考虑以下费用： 承包人除配齐现场施工必须的管理人员以外，还要安排以下专职人员配合发包人工作，承包人对以下专职人员不能再安排其他工作，必须服从发包人相应的管理人员的直接指令。若以下专职人员配备不到位或不服从发包人管理人员的直接指令，发包人将对承包人处以5万元罚款，此款项从承包人工程款中直接扣除。a）承包范围内的施工现场、宿舍、办公室内保持清洁、卫生，承包人的现场材料码放整齐。施工现场及生活区公共区域内的卫生有发包人负责。b）承包人在施工现场必须派1名专职安全员（持证）进行文明安全施工管理工作。c）承包人必须有1名测量放线人员（持证）配合发包人测量员作好各处施工的测量

18、工作。9.4承包人的所有人员出现工伤情况，不分轻重均承包人自行解决并承担费用。9.5发包人负责给承包人现场提供必要的办公、宿舍、库房、食堂用房。其中，宿舍、库房原则上只提供照明设施、床铺，食堂只提供水源、电源。宿舍、库房、食堂用房内各种办公用品、生活用品、炊事用品等全部由承包人自行解决并承担费用。9.6承包人所有人员不得到非正规游泳场所游泳、洗澡，否则一切后果自负。9.7承包人需根据要求安排1名专职试验员制作各种试验试件工作，并承担费用。 9.8现场钢结构呆板围内的临时供电系统由承包人负责，包括全部材料、设备及施工。 9.9承包人不得以现场使用、材料供应、交叉作业影响等任何理由提出工期及费用索

19、赔。9.10承包人食堂需办理卫生许可证，发包人负责协助办理，所发生费用由承包人自行承担。9.11承包人按合同约定完全履行施工工期、质量、安全文明施工目标，否则将按合同有关条款予以处罚。附件：附件1：投标书附件2：劳务发包人提供作业施工机具、机械设备清单附件3：授权委托书附件4：合同条款附件1：投 标 书工程名称 投 标 人 （盖章）企业资质类别 等级 企业法定代表人 （盖章）项目经理 资质等级 技术负责人 职称 编制日期 年 月 日注：本表由投标人填写。正本一份，副本二份。工程量清单计价表工程名称：军事医学博物馆建设工程-钢结构工程序号项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价1

20、实腹柱1.钢材品种:Q3452.空腹柱类型:箱型截面3.刷漆品种、遍数:在制作前钢材表面应进行喷砂除锈处理Sa2.5级，厚浆型环氧底漆150微米+脂肪族聚氨酯面漆50微米+薄涂型防火涂料（耐火极限3.0小时）+高级金属面漆 。（4-8层）t610.3542空腹柱1.钢材品种:Q3452.空腹柱类型:格构架造型柱3.刷漆品种、遍数:在制作前钢材表面应进行喷砂除锈处理Sa2.5级，喷涂厚浆型环氧底漆150微米+薄涂型防火涂料（耐火极限3.0小时）+聚氨酯面漆50微米。（室外）t260.163空腹柱1.钢材品种:Q3452.空腹柱类型:焊接双向工字型，栓钉按图纸3.刷漆品种、遍数:为混凝土骨架不刷漆

21、t949.3524钢梁1.钢梁类型:箱型或H型等截面2.钢材品种:Q3453.刷漆品种、遍数:在制作前钢材表面应进行喷砂除锈处理Sa2.5级，喷涂厚浆型环氧底漆150微米+薄涂型防火涂料（耐火极限2.0小时）+聚氨酯面漆50微米。（地下一层顶）t115.7525钢梁1.钢梁类型:箱型或H型等截面2.钢材品种:Q345B3.刷漆品种、遍数:在制作前钢材表面应进行喷砂除锈处理Sa2.5级，喷涂厚浆型环氧底漆150微米+薄涂型防火涂料（耐火极限2.0小时）+聚氨酯面漆50微米。t2042.5756压型钢板楼板1.面层处理方式:圆柱头栓钉(16200,高度100mm) 2 板型号规格：BD65型(BD

22、65-185-555) 基板厚度为0.75mm,屈服强度410Mpam2166427压型钢板楼板1.面层处理方式:圆柱头栓钉(16200,高度100mm) 2 板型号规格：BD65型(BD65-185-555) 基板厚度为1.05mm,屈服强度410Mpam222948钢桁架1.钢材品种:主次桁架为Q390B，水平桁架Q345B.箱型截面2.刷漆品种、遍数:在制作前钢材表面应进行喷砂除锈处理Sa2.5级，喷涂厚浆型环氧底漆150微米+薄涂型防火涂料（耐火极限2.0小时）+聚氨酯面漆50微米。3.桁架斜撑和其它一般构件采用Q235-B级钢t998.9079螺栓M25 长度0.65米个12010预

23、埋铁件钢柱柱脚等t10.511钢梯1.钢材品种:钢柱、钢梁及连接件采用Q345B，其质量应满足国家标准低合金高强度用钢（GB/1591）的规定；2.刷漆品种、遍数:在制作前钢材表面应进行喷砂除锈处理Sa2.5级；3.涂漆：水性无机富锌底漆100um,环氧云母漆25um,防火涂料厚度按耐火极限确定4.防火极限：钢柱的耐火时间为2.5小时，钢梁的耐火时间为1.5小时；5.钢梁连接采用高强螺栓连接t23.516注：报价中应包括人工费、加工费、材料费、机械机具费、管理费、安全文明施工费、措施费、利润、规费、税金等为完成本分包工程所需的一切费用。附件2：发包人提供作业施工机具、机械设备清单序号品 种规格

24、型号单位单价数量供应时间送达地点备注1塔吊注：除上述发包方提供的机械外，所有机械均有承包提供。附件3：授 权 委 托 书本授权委托书声明：我 系 公司的法定代表人，现授予委托 为我公司代理人，以本公司的名义参加 的 工程投标活动，代理人在投标、开标、合同洽谈过程中所签署的一切文件和处理有关的一切事物，我方均予以承认。有效期 2012 年 月 日至 2012 年 月 日。代理人无转委托权，特此委托。代理人： 性别： 年龄： 身份证号码： 职务： 投标单位（盖章）：法定代表人（盖章）： 年 月 日附件4： 北京市房屋建筑和市政基础设施工程分 包 合 同二九年四月第一部分 协议书发包人： 通州建总集

25、团有限公司 （以下简称发包人）承包人： （以下简称承包人）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。1、工程名称： 军事医学博物馆建设工程 2、分包合同内容2.1本合同分包范围：本工程图纸范围内钢结构部分。 2.2本合同劳务作业内容：（1）钢柱、钢梁、桁架等钢结构的制作（含工厂加工）、安装（喷涂防锈底漆、防火涂料）等钢结构分项具备验收条件的全部工作内容。（2）安装用所有钢材（Q390B、Q235B、Q345B 材质按国标）、普通螺栓及高强螺栓的采购及安装（具体详见施工图纸）。（3）完成钢结构工程的所有辅助

26、工作。 3、工程地点： 北京市海淀区太平路27号 建筑面积：37320，转换层及以下为19396.94（其中地下室15687.37，一至二层3709.57），转换层以上为17923.06； 4、合同价款总额 元（人民币），大写： 。5、分包工作期限开工日期： 2012 年 月 日竣工日期： 2013年 月 日总日历天数为： 天6、劳务作业人数： 人。7、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同； （2）中标通知书（如有）； （3）投标书及其附件；（4）专用条款；（5）通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件；8、合同生效：本合

27、同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。合同订立时间： 2012年 月 日合同订立地点： 发包人： （合同专用章 ） 承包人： （合同专用章 ）地 址： 住 址： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 联系电话： 联系电话：第二部分 通用条款9、发包人权利和义务：9.1劳务分包合同约定的劳务作业完成后，发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28日内完成审核并书面答复承包人；逾期不答复的，视为发包人同意承包人提交的结算资料。9.2 上款所述结算程序完成后，发包人应当自结算完成之日起28日内支付全部结算价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。9.3 负责编制施工组织设

28、计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。9.4 统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。9.5 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。9.6 随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在的质量隐患及时提出整改要求。9.7 及时签认劳务作业变更洽商及确认承包人停工、窝工损失。9.8 认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，制定安全防护措施，提供安全防护设备，确保施工安全。9.9检查承

29、包人工人持证情况，禁止未获得相应资格证书的工人进入施工现场。9.10在发现承包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起60日内书面告知承包人并提出明确要求，逾期不行使告知权利的，视为放弃此项权利。9.11 行使依照本合同约定的对承包人行使扣款权利时，应当采用书面方式并获得承包人有相应委托权限的人员的书面认可。9.12 按照行政主管部门相关规定的要求为本项目作业人员办理工伤保险。9.13 承包人按约定完成劳务作业，必须由发包人或施工场地内的第三方进行配合时，发包人应配合承包人工作或确保承包人获得该第三方的配合。9.14 其它发包人应当承担的义务。10、承包人权利和义务：10.1组织具有相

30、应资格证书的工人（持证上岗率100%）投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度。10.2按照相关法律法规的要求，按时足额支付劳动者工资。10.3按发包人要求提交施工计划，以及与完成施工计划相应的劳动力安排计划，经发包人批准后实施。10.4按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工；投入足够的人力，确保工期；服从发包人安全施工管理，自备劳动保护用品，确保施工安全。10.5承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场管理不符合规定造成的损失及各种扣款。10.6自觉接受发包人及有关部门的管理、监督和检查；接受发包人随时检查其设备、材料的保管、使用情况，及其操

31、作人员的有效证件、持证上岗情况。10.7按发包人统一规划堆放材料、机具，按发包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。10.8 做好成品保护工作。10.9妥善保管、合理使用发包人提供的承包人使用的机具、周转材料及其他设施。10.10承包人保证与施工管理、作业人员签订书面劳动合同，并每月向发包人提供上月本企业在本项目上所有施工管理、作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录。除此书面记录的用工行为外，承包人在本项目不存在其他用工行为。10.11配合发包人按工程发包人或行政主管部门要求进行的涉及承包人工作内容、施工场地的检查；配合发包人

32、对隐蔽工程、工程竣工的验收工作。10.12发包人或施工场地内第三方的工作必须由承包人配合时，承包人应按发包人的指令予以配合。10.13在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，承包人应立即保护好现场并以书面形式通知发包人。10.14 劳务作业全部内容经验收合格后，承包人应当按照劳务分包合同的约定及时将该劳务作业交付发包人，不得以双方存在争议为理由拒绝将该劳务作业交付发包人。10.15在发现发包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起60日内书面告知发包人并提出明确要求，逾期不行使告知权利的，视为放弃此项权利。10.16其它承包人应当承担的义务。11

33、、对于以下原因造成完工日期推迟的，工期相应顺延：（1）不可抗力；（2）设计变更和工程量增加；（3）发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行；（4）承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时造成停工、窝工累计超过8小时。12、由于以下原因造成承包人发生窝工的，承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不

34、提出修改意见，视为其承认此事实：（1）第十一条（3）、（4）、（5）项；（2）发包人同意的其他情况。13、不可抗力：13.1不可抗力事件发生后，承包人应立即通知发包人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。发包人认为承包人应当暂停工作的，承包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内承包人应向发包人通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用；不可抗力事件持续发生时，承包人应每隔7天向发包人通报一次受害情况。13.2不可抗力结束后14天内，承包人应向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。13.3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延

35、履行方的相应责任。13.4承包人承担因不可抗力事件导致的自身财产损失。14、送达：本合同履行过程中的相关书面文件的送达方式为：一方应当以书面方式将本方的明确要求送达至对方本合同协议书中注明的地址，对方应当在收到之日起7日内予以书面答复，逾期未答复或无人接收、拒收的，视为同意对方要求。一方本合同协议书中注明的地址发生变更时，应当在7日内书面告知对方，逾期告知或不履行告知义务的，由过错方承担相应责任。15、事故处理：15.1 发生重大伤亡及其他安全事故，发包人应按有关规定立即上报有关部门，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。15.2承包人要积极配合发包人做好事故处理工作，及伤亡人员家属的安

36、抚工作，避免过激行为的发生。16、施工变更：16.1施工中如需对原工作内容进行变更（工程发包人和工程承包人双方书面确认并经监理签认的变更可作为劳务价款结算的依据），发包人应提前7天以书面形式向承包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：16.1.1更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；16.1.2增减合同中约定的工程量；16.1.3改变有关的施工时间和顺序；16.1.4其他有关工程变更需要的附加工作。16.2由非承包人原因造成的变更导致合同价款的增加及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，合同

37、价款应相应减少，工期相应调整。16.3由承包人原因造成的变更费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担（损失补偿总额不能超出分包合同价款的5%），延误的工期不予顺延。17、发包合同价款支付的手续：承包人应向发包人出具合法有效的收款发票，发包人须将填写齐全的、收款人为承包人全称的支票或汇票交给承包人。承包人应指定专人负责与发包人办理付款手续。发包人将合同价款支付给承包人在22.4款中指定的合同价款收取负责人，并索要收款凭证。18、由于发包人安全施工方案不完善、安全施工投入不足造成的安全事故，责任由发包人承担。由于承包人不能落实安全施工方案或不服从发包人安全施工管理所造成的安全事故责任由承包人承

38、担。19、争议：发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；调解要求停止合同工作，且为双方接受；仲裁机构要求停止合同工作；法院要求停止合同工作。20、合同解除：20.1承包人和发包人协商一致的，可以解除劳务分包合同。20.2发包人与建设单位的施工总承包合同解除的，发包人可以发出通知解除本合同。20.3发包人不按照本合同的约定支付合同价款，承包人可以停止工作。停止工作超过28天，发包人仍不支付合同价款，承包人可以向发包人发出通知解除合同。20.4承包人不按照本合同的约定提供符合施工要求的作业人员或不履行本合

39、同约定的其他义务，其违约行为足以影响本施工项目的质量、安全、竣工工期时，发包人可以书面告知承包人并限期要求其完全、恰当履行合同义务。承包人逾期不能按约定履行义务的，发包人可以发出通知解除合同。20.5如因不可抗力致使本合同无法履行，或者因工程建设单位的原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，发包人和承包人可以解除合同。20.6本合同约定的解除条件成就时，发包人应通知承包人解除本合同并办理分包合同价款结算支付手续。分包合同价款结算支付手续完毕后，承包人应及时撤离现场。承包人未及时退场，给发包人造成经济损失的由承包人承担。20.7合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交

40、工作，按发包人要求撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件。20.8合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。21、合同终止双方履行完合同全部义务，合同价款支付完毕，承包人向发包人交付劳务作业成果，并经发包人验收合格后，本合同即告终止。第三部分 专用条款22、项目经理、施工队长及劳动力管理员：22.1发包人中标建造师（项目经理）为 ，职务：项目经理，工程建造师（项目经理）证书号 。身份证号码： 。委托权限： 工程项目管理 。发包人也可委托 有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人员如有变动，应提前7日书面通知承包人。22.2承包人委派的担任驻工地履行本合同的负责人为 ，职务： ，岗位证书号： ，身份证号码： 。委托权限： 本合同范围内的项目施工及管理工作 ，人员如有变动，应提前7日书面通知发包人。22.3发包人现场劳动力管理员 ，上岗证号 ，职责为 负责劳务管理 ；承包人现场劳动力管理员 ，上岗证号 ，职责为 劳动力管理 。22.4承包人委派的分包合同价款收取负责人为 ，身份证号码：