《不锈钢施工承包合同书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《不锈钢施工承包合同书.docx（2页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、不锈钢施工承包合同书不锈钢制作及安装施工合同书 建设单位： 施工单位： 陈文财 为了明确双方责任，分工协作，互相配合，根据国家有关规定，工程承包具体情况，经双方协商一致，签订本合同。 第一条：工程名称： 中卫市医院 第二条：工程范围：不锈钢制作及安装 第四条：承包方式： 清工 1、 工程造价按 元/ ,面积暂定 ， 总造价人民币 元 如实际施工有增、减凭图纸变更通知及双方签证，决算时按实际平方计算。 第五条：工程承包范围包括：不锈钢架子及安装。 第六条：工程结算 1、本合同订立生效后三日内，乙方进厂支付 万元。 2、不锈钢材料进场开始制作前，付总价的计 万元。 3、不锈钢框架焊接完毕，安装前付
2、总价的计 万元。 4、工程完工验收合格后，甲方一次性支付乙方工程款计 万元 5、因甲方拖欠预付款和进度款，而影响施工进度，造成乙方停工、窝工损失的除顺延工期外，还应由甲方承担相应的经济损失。 6、所有工程款必须汇入乙方指定账户。 第七条：工程质量验收 1、乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工，确保质量，施工中因施工责任造成不合质量要求，甲方必须及时提出，乙方应保证质量，负责返工修补，由乙方无偿保修一年。 2、甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收，竣工前乙方提出交工通知书，甲方接到通知书后应在五日内组织人员进行验收，并签具验收证明，逾期按合格检定。 第八条：施工准备：施工前甲方
3、应尽力协助乙方施工安装，并做好场地三通一平、施工图纸会审及相关事宜。开工前甲方须办妥选址、规划、工程开工报告及施工许可证等手续. 第九条：补充条款 第十条：合同生效及分数 1、本合同自双方签字盖章收到备料款后即生效，至工程竣工及价款结清后失效。 2、本合同正本贰份，双方各执一份；副本贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。本合同所属的方案图、施工图、履行本合同具有法律效力。 第十一条：附则 1、本工程甲方指派 同志，乙方指派 同志，为现场施工负责协调解决施工中有关事宜。双方指派人员所签发的有关工程联系单、验收单、结算单通知等具有法律效力。 2、贯彻国家安全生产的有关规定，确保安全施工.如施工中发生工伤事故及经济损失，由乙方负责。 3、一方擅自中止合同，须按经济合同法规办理或向任何乙方所在地人民法院起诉。 甲方 乙方 代表 代表 甲方负责人电话乙方负责人电话 年 月 日
