《建筑工程加固施工合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程加固施工合同范本.docx（3页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、建筑工程加固施工合同范本加固施工合同 一、承包方式及工程范围 承包方式：乙方包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包工期 工程内容： 项目： 施工工期： 施工地点： 按甲乙双方的协定，乙方自接到甲方开工通知后第二天起2个工作日内完成全部施工工作。如遇以下原因造成工期延误，则工期相应顺延： 1、甲方未能按约定提供施工图纸及开工条件； 2、甲方未能按约定日期支付工程预付款、致使施工不能正常进行； 3、设计变更和工程量增加； 4、非乙方原因停水、停电造成停工； 5、自然灾害等其它人力不可抗因素。 二、工程内容价格： 工程项目 品牌 进 口 型号 单价 数量 工程总预算为：人民币 万 仟 百 拾元整
2、三、双方责任： 1、乙方责任 提供加固施工方案； 根据施工图纸及上表所列的内容、规格、数量进行施工，达到设计要求； 施工过程中，如遇问题，即时向甲方反映，共同协商解决； 提供验收资料； 按质按量定期完工。 工程完工 2天内，双方必须进行验收，否则，视验收通过。 2、甲方责任 负责提供水电设施的接点； 甲方委托工作人员 或 全权负责对乙方施工位置及数量作定位、核实； 组织有关单位进行验收； 按期支付工程款。 甲方如有违约应当赔偿乙方总工程款的百分之五十 四、结算方式 1、由甲方先支付进场备料费 仟 元 正； 2、本合同所签定之加固工程完工后3天内甲方支付全部工程款。 3、如甲方未能按期付款，未付
3、部分须按每日3向乙方支付违约金。 五、财务对帐联系人： 甲方财务联系人： ，联系电话： 乙方财务联系人： ，联系电话： 六、其它事项： 1、特别声明条款：本合同所有条款已经双方确认并充分理解，自愿完全遵守履行； 2、合同一式肆份，双方各执贰份，签订之日起生效； 3、如甲方需要增加数量或其他变更，施工工期将作适当调整； 4、在合同有效期内双方必须遵守国家的政策、法令及法律规定； 5、本合同甲方付款义务不受任何第三方限制； 6、本合同如有未尽事宜，双方应以友好态度协商解决；如协商不成，按中华人民共和国合同法执行。 7、如果双方发生纠纷，协商不成导致诉讼的，由原告所在地法院负责诉讼。 甲方： 乙方： 甲方代表： 电话： 日期： 乙方代表： 电话： 日期：
