《注册监理 建设工程合同管理模拟试题.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《注册监理 建设工程合同管理模拟试题.doc（33页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、建设工程合同管理模拟试题1、 工程建设单位与某设计单位签订合同够没该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是（ ）。A、物 B、财 C、行为 D、智力成果 2、当事人将自己的不动产作为担保而不需将担保物的保管权转移给对方的担保方式是（ ）。 A、定金 B、抵押 C、质押 D、保留金3、某代理人超越了授权范围所产生的权利义务，时候获得了被代理人的同意，则词行为属于（ ）。A、不具有法律效力 B、被代理人的追认权C、被代理人不履行委托代理协议 C、被代理人的拒绝权4、工程一切险中的意外事故，包括火灾和（ ）或爆炸。A、地震 B、海啸 C、地崩 D、飞行物坠落5施工合同的担保合同属于（）。A
2、从合同 B主合同 C分包合同 D有偿合同 6合同（），是指合同管理机关根据当事人双方的申请对其所签订的合同进行审查，以证明其真实性和合法性，并督促当事人双方认真履行的法律制度。 A签证 B公证 C代理 D仲裁 7可以代表施工企业进行生产经营活动、参与招标投标、签订经济合同的是（）。A. 法人 B法定代理人 C法定代表人 8合同法的基本原则不包括（）。A平等原则 B调解优先原则 C诚实信用原则 D遵守法律法规和公序良俗原则 9下列可以构成一个有效承诺的是（）。A承诺是由非要约人作出B承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效C承诺的内容对要约的数量提出适当变更的D向不特定的多数人同时作出承诺 10
3、除（）外，合同允许变更或解除。A由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行B由于另一方在合同约定的期限内没有履行合同，致使不能实现合同目的C由于合同主体的一方承办人调离单位D当事人双方经过协商同意，并且不因此损害国家利益和社会公共利益11依据合同法规定，执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按（）执行。 A原价格 B新价格 C市场价格 D原价和新价的平均价格 12按合同法的规定当事人行使不安抗辩权的法律后果是（）。A终止合同 B中止履行合同 C恢复履行合同 D解除合同 13因债务人无偿转移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是指（）。A单方宣布合同终止 B请求
4、政府行使主管部门授予撤销权C请求法院撤销债务人行为 D请求法院或仲裁机构撤销债务人行为 14A公司欠银行贷款200万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立B公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题，存在以下意见，其中正确的是（）。 A应当由A公司承担清偿责任 B应当由8公司承担清偿责任 C应当由A公司和B公司承担连带责任 D请求法院或仲裁机构撤销债务人行为 15某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（）。 A施工合同成立，但不生效 B施工合同成立，且已生效 C施工合同不成立，不生效 D施工合同不
5、成立，但有效 16赔偿损失，作为违约责任的方式之一，是指违约方不履行合同或不完全履行合同时依法或根据合同的规定赔偿对方当事人所受损失的责任。从性质上讲，违约赔偿损失实际上是（）。 A对违约方的一种惩罚 B对守约方的一种补偿 C对违约方履约的一种要求 D对违约方的一种经济制裁 17无效合同的确认权属于（）。A法院或仲裁机关 B法院 C工商局 D建设管理部门 18我国对合同纠纷的处理实行（）。A一裁两审制 B或裁或审制 C只许仲裁 D只许诉讼 19反映招标工程具体特点和要求是在（）中约定的。A合同协议 B通用条款 C专用条款 D附件 20有关招标代理机构的说法错误的是（）。A招标代理机构有评标的专
6、业能力 B招标代理机构必须有营业场所C上级主管部门可以指定招标代理机构 D招标代理机构应拥有“专家库”21关于设计招标下列说法错误的是（）。A设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变成可实施方案的竞争B一般工程项目的设计可分为三个阶段：初步设计、技术设计和施工图设计阶段C设计招标应采用设计方案竞选的方式D设计招标文件对投标人所提出的要求不必很详细 22设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一，是设计招标文件中没有（）。A合同条件 B投标须知 C工程量清单 D项目说明书 23、一般情况下，（ ）应当由招标人完成。A、确定中标人 B、评标情况说明C、对各个合格投标书的评价 D、推荐合格的中标
7、候选人24、根据被监理合同的难易程度，将采购通用建筑材料购销合同的建立工作并人（ ）范围之内。 A、物质采购监理 B、勘察设计监理 C、施工监理 D、专门的监理单位25、委托人和监理人签订合同的根本目的是（ ）。A、选择合适的监理单位 B、确定监理单位C、监理报酬的计算 D、明确双方的权利义务26监理人可单方面提出终止合同的条件之一是（）。A委托人拒绝支付监理人要求的附加工作酬金B暂停执业监理业务超过3个月C委托人无正当理由拖欠监理酬金30日以上D委托人未能为监理人提供必需的工程资料 27（）内容不属于监理工程师对施工合同管理的主要义务。A负责施工合同的协调管理工作B公正地维护有关方面的合法权
8、益C不得泄漏与本施工合同有关的保密资料D建设工程的外部关系协调 28由于承包人的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（）。A正常工作 B附属工作 C额外工作 D意外工作 29设计合同规定，设计人承担合同义务的期限至（）日止。A交付设计文件 B设计文件审查通过 C完成设计变更 D工程竣工验收合格 30经批准的设计文件，确需变更首先应由（）报原审批机关批准。A发包人 B设计人 C监理人 D承包人 31依据建设工程施工合同范本，通用条款中规定可选择的计价方式不包括（）。A固定价格合同 B总价合同 C可调价格合同 D成本加酬金合同 32按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件
9、出现含糊不清或矛盾时，直按（）顺序解释。 A施工合同协议书、工程量清单、中标通知书 B中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议 C合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单 D施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书 33工程质量保修期限，应（）的时间确定。A按当事人双方具体约定 B按法规规定标准C由双方约定且不低于法定标准 D参照行业通常习惯 34施工合同示范文本规定，工程竣工验收时，验收委员会提出了修改意见，承包人修复后达到验收要求的，其竣工日期为（）。 A送交竣工验收报告日 B修改后提请发包人验收日 C修改后验收合格日 D办理竣工移交手续日 35按照建设工程施工合同(示范文
10、本)规定，投料试车的试车组织和试车工作由（）负责。 A承包人 B监理人 C发包人 D供货商 36不可抗力发生后，承包人应迅速采取措施，尽量减少损失，并在不可抗力事件结束后（）天内向工程师通报情况。 A1 B2 C5 D7 37对于工程量的确认，工程师应当对照设计图纸，对承包人完成的（）进行计量。A涨线工程量 B永久工程返工工程量C超挖工程量 D永久工程合格工程量 38施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，（）。 A发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人 B工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人 C承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通
11、知工程师 D承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师 39合同约定由工程预付款的，发包人应及时、足额支付。发包人不按约定预付，承包人发出要求预付的通知，发包人仍不能按要求预付，承包人可以在发出通知后（）天停止施工。 A7 B10 C14 D21 40承包人负责采购的材料设备到货前24小时应通知（）共同进行货物清点。A业主和工程师 B业主 C工程师 D供货商 41建设工程物资采购合同不属于（）。A买卖合同 B从合同 C双务合同 D有偿合同 42材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该（）。 A提取部分材料，按实际交付数量付款 B按
12、合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款 C拒绝提前提货，拒付货款 D提取全部材料，按订购数量付款 43FIDIC土木工程施工合同条件是由（）制定的。A国际咨询工程师联合会 B国际专业工程师联合会C国际建筑师联合会 D欧洲发展基金会 44FIDIC施工合同条件中规定的缺陷通知期，是指（）的期限。A合同签字日至承包人提交结清单日B开工日至工程师颁发移交证书日 C开工日至工程师颁发履约证书日D接收证书确认的竣工日至办理履约证书日 45依据FIDIC土木工程施工合同条件，业主与承包人签订的工程承包合同，只有当（）后，才解除承包人对工程的全部义务。 A合同约定的保修期届满 B质监站开具工程移交证书 C
13、承包人提交最终报表 D监理工程师开具缺陷责任终止证书 46FIDIC合同条件规定，承包人的施工虽已达到基本竣工的条件，但由于非承包人原因的外部客观条件影响不能进行竣工检验。对该部分工程监理工程师应认为（）。 A已经竣工不需再进行竣工检验 B需经检验后才能判定是否竣工 C已经竣工但还需进行竣工检验 D尚未竣工 47承包人在隐蔽工程覆盖之前应该（）。A请业主检查 B请监理工程师检查C自我检查 D请质监站监督人员检查 48根据FIDIC条款，监理工程师越权下达了对某项工作的指令后，承包商执行了，可能会出现（）。 A承包商无权得到该项工作的付款 B承包商是否能得到该项工作的付款由业主决定 C业主给予承
14、包商一定的补偿 D承包商有权得到该项工作的付款 49FIDIC施工合同条件中的暂列金额由（）批准使用。A业主 B总承包人 C监理工程师 D上级主管部门 50依据FIDIC施工合同条件，索赔意向通知是由（）。A工程师发给承包人 B承包人发给工程师C工程师发给业主 D业主发给承包人 二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分) 51合同法律关系由（）这几个要素构成。A法律关系主体B法律关系客体C法律关系内容D法律事实 E权利和义务 52代理人接受委托与第三方签订合同过程中，应（）。A以自己的名义签订
15、合同B与第三方商签过程中独立地表现自己的意志C在授权范围内单独与第三方谈判合同D在与第三方签订的合同内规定代理人的权利和义务E在合同内约定业主和第三方的权利义务 53担保方式中，有优先受偿权的担保方式是（）。A保证 B抵押C质押D留置 E定金 54、保险人对事故赔偿应遵循的规定是（ ）。 A、不得超过保险单明细表中对应的每次事故赔偿限额 B、最高赔偿责任不得超过明细表中列明的累计赔偿限额C、以法院或政府有关部门裁定的应由被保险人偿付的金额为准D、特殊情况下，赔偿不受限制E、以保险人的裁定为准55、根据合同法规定，生效的要约可因一定事由的发生而失效，这些事由包括（ ）。A、要约人依法撤回要约B、
16、要约人依法撤销要约C、拒绝要约的通知到达要约人D、受要约人对要约内容作出变更E、承诺期限届满，受要约人未作出承诺56 、当事人一方有权请求人民法院和仲裁机关变更或撤销其合同情况包括（ ）。A、因重大误解而订立 B、在订立合同时显失公平C、以欺诈手段使对方在违背真实意思而订立的合同D、损害国家利益E、假借订立合同，恶意进行磋商57合同不当履行的处理包括（）。A因债权人致使债务履行困难的处理B提前或中止履行的处理 C合同不当履行中的保全措施D部分合同失效的处理E合同部分撤销的处理 58法定解除合同的条件包括（）等。A因不可抗力致使不能实现合同目的B当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内
17、仍未履行C当事人一方延迟履行次要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行D在履行期限届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务E在履行期限届满之前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务 59关于资格预审，下列说法正确的是（）。A可以分为资格预审须知和资格预审表两部分B为限制投标人，资格预审中评定过的条件在评标时要重复评定C资格预审表中所列的内容应全面、完整，能反应投标人的综合素质D资格预审表是以应答方式给出的调查文件E资格预审须知包括招标工程概况，但不包括工作范围介绍 60采用评标价法评标时，应当遵循的原则包括（）。A以评标价最低的标书为最优B以投标报价最低的标书为最优C技术建议带来的实际经济
18、效益，按预定的方法折算后，增加投标价D中标后按投标价格签订合同价E中标后按评标价格签订合同价61建设工程委托监理合同中明确的内容有（）。A工程概况 B合同生效日期C项目总投资D酬金支付方式E可行性研究 62根据建设工程委托监理合同的规定，（）是监理人的权利。A选择施工总承包人的确认权与否决权B工程实际竣工日期的签认权C工程上使用的材料和施工技师的检验权D设计变更的审批权E工程款支付的审核和签认权 63监理人的责任限度包括（）。A监理人因过失造成经济损失，要负监理失职的责任B委托人违约，应赔偿监理人的经济损失C监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失负责D监理人因过失造成经济损失，累计赔偿
19、金额为全部监理酬金E监理人不对承包方违反合同规定延期竣工承担责任 64在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权力包括（）。A选定施工合同的承包人B批准施工合同承包人选定的分包人C确定工程规模D主持工程建设有关协作单位的组织协调E审核承包人的索赔 65设计合同示范文本规定，施工图设计文件的设计深度应当满足（）的需要。A设备材料采购B编制招标文件C非标准设备制作D施工 E控制概算 66下列关于设计期限说法正确的是（）。A设计期限是合同约定的交付设计文件的时间B设计期限还包括由于非设计人的原因，经过双方补充协议确定应顺延的时间之和C因不可抗力影响，设计应顺延D因非设计人的原因
20、影响，设计期限应顺延E因发包人应承担责任的事件对设计进度的干扰的影响，设计期限应顺延 67设计合同中，发包人的责任包括（）等。A对设计依据资料的正确性负责 B保证设计质量C提出技术设计方案 D解决施工中出现的设计问题E提供必要的现场工作条件 68设计合同中发包方的义务包括（）。A为设计人员提供工作和生活条件B明确设计范围和深度C委托施工图设计，应在规定的日期向承包人提供批准的可行性研究报告D按合同承担设计文件的保密责任E向施工单位进行技术交底 69建筑工程施工合同履行过程中，应由发包人完成的工作有（）。A保护竣工未交付工程 B向工程师提供工程进度计划C办理环境保护手续 D组织图纸会审E办理施工
21、许可手续 70以下说法中错误的是（）。A工程师易人需提前7天书面通知承包人B发包人和承包人均不许转让合同C总监理工程师的职责应由发包人和承包人共同协商D发包人派驻工地代表应由承包人同意E工程预付款的支付应在专用条款中具体明确71质量监督机构对工程质量抽查检测的内容不包括（）。A地基实体 B基础实体C主体结构D施工过程 E重新检验 72工程师对质量控制和处理有关内容的说法中错误的是（）。A发包人对工程质量有特殊要求的，应支付由此产生的追加合同价款B工程师发现工程质量达不到要求，应要求承包人返工C工程师检查验收合格后，又发现质量问题，应由工程师负责D因工程师指令失误发生的追加合同价款由发包人承担E
22、工程师检验影响施工正常进行，应由发包人承担责任 73工程师在工程施工进度管理中的说法，错误的是（）。A按进度计划组织施工 B实地检查C有权通知承包人修改进度计划D有权发布暂停施工指令E有权批准拖延支付进度款 74施工合同示范文本规定不属于承包人可以解除合同的情况有（）。A发包人未按约定时间提供施工场地B非承包人原因工程停建C发包人未按合同规定支付工程款，承包人停工超过28天D不可抗力使合同无法履行E当事人协商一致 75关于正常适用条件下的最低保修期限正确的是（）。A基础设施工程，房屋建筑的主体工程为该工程的合理适用年限B屋面防水工程为2年C卫生问为5年，房间和外墙面的防渗漏为2年D供热、供冷系
23、统，为2个采暖期、供冷期E电气管线，给排水管道为2年 76依据施工合同示范文本中设计变更的规定，下列提法错误的有（）。A工程师有权就工程施工的任何内容下达设计变更指令B发包人需要对原设计变更，应提前14天书面通知承包人C承包人有权从施工便利出发要求进行设计变更D承包人提出的设计变更须经工程师同意E承包人应在工程变更确定后的14天内提出追加合同价款要求 77FIDIC施工合同条件规定的“不可预见物质条件”范围不包括（）。A不利于施工的自然条件 B招标文件未说明的污染物影响C不利的气候条件 D招标文件未提供的地质条件E战争或外敌人侵 78下列关于工程变更的说法错误的是（）。A工程变更是在施工准备阶
24、段出现了与签订合同不一致的情况，需要进行的非实质性改动，属于正常的合同管理B不允许用变更指令的方式将承包范围内的工作变更给其他的承包商C应以变更指令的形式，要求承包商使用超过他目前使用或计划使用的施工设备范围去形成新增工程D可以以变更指令的方式改变原定的施工顺序或时间安排E工程师可以通过发布变更指示或要求承包商递交建议书的任一种方式提出变更 79在FIDIC合同条件中，对于颁发工程移交证书的程序，下列提法错误的有（）。A工程达到基本竣工要求后，承包商以书面形式向工程师申请颁发移交证书B工程师接到申请后的21天内，如认为已满足竣工条件，即可颁发证书C如工程师认为没有达到竣工条件，则指出还应完成哪
25、些工作D承包商按工程师指示完成相应工作并得到其认可后，需再次提出申请E部分工程的竣工验收不颁发移交证书 80在FIDIC合同条件中，工程移交证书的主要作用（）。A指明竣工日期B转移工程照管责任C颁发证书日就是缺陷责任期起始日D作为办理竣工结算的依据E表明施工合同的终止参考答案1-10DBBDA ACBBC11-20BBCCB BABCC21-30BCABD CDBDA31-40BCCBC BDDAC41-50BDADD CBDAB51、ABC 52、BCD 53、BCD 54、ABC 55、BCE 56、ABC 57、ABC58、ABDE 59、ACD 60、AD 61、ABCD 62、BCE
26、 63、ACE 64、BDE65、ACD 66、BCDE 67、AE 68、BD 69、DE 70、CD 71、DE 72、CE73、AE 74、AC 75、AD 76、AC 77、CE 78、AC 79、BDE 80、CE全国监理工程师执业资格考试预测试卷(二)建设工程合同管理 一、单项选择题(共50题，每题l分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1合同法律关系的客体不包括（）。A物 B法人 C行为 D智力成果 2建设工程勘察合同法律关系的客体是指（）。A物 B智力成果 C行为 D财 3、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流转过程形成的（ ）关系。A、债权人与债务人 B、代理
27、人与被代理人 C、法人与自然人 D、权利与义务4、下列财产中，（ ）可以作为抵押物进行抵押。A、抵押人所有的房屋 B、抵押人有权使用的集体土地所有权C、依法被查封的财产 D、抵押人所有的支票5、下列选项中不能作为抵押的是（ ）。A、抵押人依法有权处分的国有土地使用权B、土地所有权C、抵押人所有的机器、交通工具D、抵押人的房屋及地上定着物6、如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，（ ）日合同成立。A、要约生效 B、承诺生效 C、双方当事人签字或盖章D、附生效期限的合同期限届至7A公司通过资产重组被另一较大的B公司兼并后，法定代表人易人。由于经营方针改变，B公司不愿履行A公司法定
28、代表人签订的供货合同的义务，此时合同应属于（）。 A继续有效 B因A公司已不存在而无效 C合同需要经过B公司法定代表人补充签字后才有效 D需与B公司协商变更部分合同条款的内容后才能继续有效 8按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则（）。A价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行B价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行C无论上涨还是下降均按新价格执行D无论上涨还是下降均按原合同价格执行 9如果当事人在合同中没有约定通过仲裁解决争议，则只能通过（）作为解决争议的最终方式。 A诉讼 B和解 C调解 D仲裁 10合同法中有关解决合同争议方式的不正确表述有（）。A当事人可以通过
29、和解或调解解决合同争议B当事人订立有仲裁协议的，当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉 C当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁D当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求人民法院执行11如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向（）申请撤销裁决。 A人民法院 B政府的建设行政主管部门C上级仲裁委员会 D质量监督机构 12一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为4万元，合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担75的过错责任。则损失的承担应为（）。 A各自承担自己的损失 B甲方赔偿乙方1万元损失
30、C甲方赔偿乙方2万元损失 D甲方赔偿乙方4万元损失 13施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥强度等级不清楚而将 325级的水泥当作42.5级水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应（）。 A向人民法院起诉，要求确认该合同无效 B向人民法院起诉，要求撤销该合同 C向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效 D向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同 14由于当事人疏忽，合同的部分履行费用负担约定不明确，事后又未能达成补充协议，则该部分费用应由（）。 A权利人承担 B履行义务人承担 C双方平均分担 D权利人承担主要费用，义务人负担连带责任 15为了保证工程项目的建设符合国家或地
31、方总体发展规划，因此不同标的招标需满足相应的条件，下列条件中不属于招标前期应满足的要求是（）。 A立项批准 B资金到位 C报建批准 D成立法人 16勘察设计招标中对人员技术力量的审查的说法错误的是（）。A人员的技术力量主要考察设计负责人的资质能力B各类设计人员的专业覆盖面C人员数量，各类职称人员的比例 D各类设计人员的从业年限 17在审查过程中对监理投标书不明确之处可采用（）的方式请投标人予以说明。A书面形式 B澄清问题会 C口头形式 D询问 18在施工招标中，进行合同数量的划分应考虑的主要因素不包括（）。A施工内容的专业要求 B施工现场条件C投标人的财务能力 D对工程总投资的影响 19招标人
32、选择招标代理机构时，（）不是应满足的条件。A招标代理机构必须是法人组织B有从事招标代理业务的营业场所C有能够编制招标文件的能力D有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库” 20采用评标价法评标时，应当遵循的原则包括（）。A以评标价最低的标书为最优B以投标报价最低的标书为最优C技术建议带来的实际经济效益，按预定的方法折算后，增加投标价D中标后按评标价格签订合同价21、在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（ ）招标。A、施工 B、设备采购 C、设计 D、材料采购22、下列委托合同中，以服务作为标的物的是（ ）。A、委托监理合同 B、勘察设计合同 C、施工承包合同 D、加工承
33、揽合同23、监理合同示范文本的标准条款规定，当发生（ ）情况时，监理人有权向委托人发出终止合同的通知。A、执行监理业务的时间超过了合同规定的时间B、委托人未批准监理单位调换总监理工程师的要求C、委托人未按监理人提交的支付清单中要求的附加监理酬金付款D、由于委托人资金原因导致被监理的施工暂停6个月24、关于委托人提供的人员服务说法错误的是（ ）。A、委托人应免费向监理人员提供职员和服务人员B、涉及监理服务工作时，委托人所提供的职员可以从监理工程师或委托人处接受指示C、监理人应与委托人提供的服务人员密切合作，但不对他们的失职行为负责D、人数和服务时间应在专用条件中写明25按照建设工程委托监理合同规
34、定，执行监理业务过程中，（）不违反监理人员应遵守的职业道德。 A向其他人泄露委托人申明的秘密 B从承包方获取提前工期奖金C帮助承包人完善施工组织设计 D鼓动承包人就发包人的违约行为索赔 26发包人应为设计提供的现场服务不包括（）。A施工现场的工作条件 B生活条件C设计人的现场津贴D交通工具 27在合同正常履行的情况下，（），此时设计合同终止。A设计费全部支付完毕 B设计阶段结束C颁发工程移交证书D工程施工竣工验收 28监理合同示范文本规定，因（），属于监理服务的额外工作。A承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作的时间B委托人要求增加的监理工作范围C委托人原因导致施工合同终止，致使
35、监理业务终止后的善后工作D承包方原因，使监理工程受到阻碍，而增加的工作内容 29为了保证工程项目的建设质量达到预期的投资目的，实施工程必须遵循项目建设的内在规律，即坚持（）的程序。A先勘察设计，再施工 B先勘察、后设计、再施工C边勘察、边设计、边施工 D先设计、后勘察、再施工 30勘察招标中，发包人不履行合同时，发包人（）。A无权要求返还定金 B有权要求返还定金C无权要求返还定金且需支付违约金D只能要求返还定金的一半31建设工程设计合同履行时，（）是承包人的义务。A提供有关设备的技术资料B向有关部门办理各设计阶段的设计文件审批工作C修改预算D确定设计深度和范围 32发包人给设计人就项目设计的要
36、求中应包括（）。A工程范围 B工程规模 C限额设计要求D设计方案 33施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，（）。A发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人B工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人C承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师D承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师 34施工合同示范文本规定，工程实际进度与计划不符时，承包人按工程师要求提出改进措施，经工程师认可后执行，事后发现改进措施有缺陷，应由（）承担责任。A发包人 B承包人C工程师 D承包人和工程师 35下列有关暂停施工说法不正确的是（）。A承包人应按
37、工程师要求停止施工B承包人实施工程师处理意见后，可以自行复工C工程师未能在规定时间内作出答复，由发包人承担违约责任D工程师发现施工可能危及人身安全，应停止施工 36发包人负责采购的一批钢窗，运到工地与承包人共同清点验收后存人承包人仓库。钢窗安装完毕，工程师检查发现由于钢窗质量原因出现较大变形，要求承包人拆除，则此质量事故（）。A所需费用和延误工期由承包人负责B所需费用和延误工期由发包人负责C所需费用给予补偿，延误工期由承包人负责D延误工期应予顺延，费用由承包人承担 37为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验。对于此项检验应由（）。A承包人负
38、责检验工作，发包人承担检验费用B承包人负责检验工作，并承担检验费用C发包人负责检验工作，并承担检验费用D发包人负责检验工作，承包人承担检验费用 38招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为（）。A评标委员会算出的评标价 B招标人编制的标底价C中标人的投标价 D施工图预算价 39建设工程施工合同示范文本中，工程师无权指示设计变更的情形是（）。A减少合同中约定的工程量 B改变有关工程的施工时间C删除承包范围内的部分工作 D更改工程有关部分尺寸 40依据施工合同示范文本规定，某设备安装工程试车时发现，由于设计原因试车达不到验收要求，则应由（）。A发包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，追
39、加合同价款，工期相应顺延B承包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延C设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期不予顺延D设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延41施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金是3万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是32万元，施工企业应要求供应商支付（）万元。A6.2 B3.2 C3 D0.2 42材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，（）。A采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担B采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货
40、方承担C采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担D采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担 43有关承包商的申请变更，下面描述错误的是（）。A未经工程师批准不得变更B变更的建议必须是给业主能够带来利益的建议C对部分永久工程的变更，承包商应设计该部分工程D因施工小方便而提出 44FIDIC施工合同条件规定，由于承包商使用的施工设备数量不足影响了工程进度工程师要求承包商增加施工设备。此时（）。A承包商可以拒绝B承包商应执行，但应给予经济补偿C承包商应执行，但应给予费用和工期补偿D承包商应执行，由此增加的费用和工期由承包商承担 45有关合同有效期的说法，错误的是（）。A是判别合同
41、是否具有法律效力的分界线B合同有效期的起始日是合同签字日C合同有效期结束意味着索赔权利终止D合同有效期结束表明施工义务终止 46在FIDIC合同条件中，（）属于承包商应承担的风险。A施工遇到图纸上未标明的地下构筑物B社会动乱导致施工暂停C专用条款内约定为固定汇率，合同履行过程中汇率的变化D施工过程中当地税费的增长 47FIDIC施工合同条件为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第28天为“基准日”。从此日期起至（）止的期间内，有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。 A开标日 B工程师发布开工令日C工程师颁发工程接收证书日D工程师颁发履约证书日 48FIDIC施工合同条件规定，
42、指定分包商行为给业主造成损失，对此事件（）。A承包商承担部分责任B业主可要求承包商承担全部责任C如果承包商没有向指定分包商发布错误指示，承包商不承担责任D应由指定分包商承担全部责任 49FIDIC合同条件规定，合同的有效期是从合同签字之日起到（）之日止。A颁发工程移交证书 B颁发解除缺陷责任证书C承包商提交给业主的“结清单”生效D工程移交证书注明的竣工 50施工合同约定，风力超过8级以上的停工应给予工期顺延。某承包人在5月份一水塔高空作业的施工中遇7级风，按照安全施工管理规定的要求，停工5天，为此提出工期索赔的要求。其理由是当地多年气候资料表明5月份没有大风，此次连续大风属于不可预见的情况。该承包人的索赔理由属于（）。A工程变更索赔 B工程加速索赔C合同被迫终止索赔D合同中默示的索赔二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分) 51无权代理行为在（）情况下，被代理人承担民事责任。A被代理人不作否认
