《山东建筑大学工程招投标与合同管理期末考试复习题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《山东建筑大学工程招投标与合同管理期末考试复习题.docx（31页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、工程招投标与合同管理一、单选题L在招标活动的基本原则中，投标人不得串通抬高标价，体现了（D）。A.公平原则B.公开原则C.公正原则D.诚实信用原则2 .以下哪种不属于建设工程合同的特征（D）oA.主体的严格性B.合同标的物的特殊性C.合同履行期限的长期性D.合同形式的特殊要求3 .招标投标过程中需要对现场进行勘察，以了解现场情况。现场勘察组织工作由（A）。A.招标人承担，费用由投标人承担B.投标人承担，费用由招标人承担C.招标人承担，费用由招标人承担D.投标人承担，费用由投标人承担4.某施工单位向一建筑机械厂发出要约，欲购买一台挖掘机,则下列情形中，会导致要约失效的是（B）oA.建筑机械厂及时
2、回函，对要约提出非实质性变更B.承诺期限届满，建筑机械厂未作出承诺C.建筑机械厂发出承诺后，收到撤销该要约的通知D.建筑机械厂发出承诺前，收到撤回该要约的通知5 .某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同，此合同法律关系的客体是（C）oA.物B.行为C.智力成果D.活动6 .甲、乙两单位签订了建设工程总承包合同，甲单位根据合同约定与丙单位签订了分包合同，因丙单位的原因使合同延迟履行，则（D）。A.乙单位无权解除合同B.丙单位应向乙单位承担违约责任C.甲、乙两单位均可向丙单位提出索赔D.甲单位应向乙单位承担违约责任7 .竣工结算在（D）之后即可进行。A.施工全部完毕8 .保修期满C.试车
3、合格D.竣工验收报告被批准8.甲施工单位与乙水泥公司签订一份水泥采购合同，甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章。则该合同成立的时间为（D）oA.甲、乙达成合意时8 .甲签字、盖章时C.乙收到合同书时D.乙签字、盖章时9 .在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当（D）oA.以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可B.以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认C以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D,以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认10 .某必须招标的建设项目，共
4、有三家单位投标，其中一家未按招标文件要求提交投标保证金，则关于对投标的处理是否重新发包，下列说法中，正确的是（A）oA.评标委员会可以否决全部投标，招标人员应当重新招标B.评价委员会可以否决全部投标，招标人可以直接发包C.评价委员会必须否决全部投标，招标人应当重新招标D.评价委员会必须否决全部投标，招认人可以直接发包IL除下列（A）哪项外，不可以进行邀请招标。A.国际金融组织提供贷款的B.受自然地域环境限制的C,涉及国家安全、国家秘密，适宜招标但不适宜公开招标的D.紧急抢险救灾项目，适宜招标但不适宜公开招标的12 .在招标投标活动的基本原则中，招标人不得以任何方式限制或者排斥本地区、本系统以外
5、的法人或者其他组织参加投标，体现了（B）。A,公开原则B.公平原则C.公正原则D.诚实信用原则13 .招标投标法公开的原则要求除（D）信息外需要公开。A.招标信息公开B.招投标过程公开C.中标结果公开D.评标专家开标前公开14.招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效,其中（B）的投标书为最优投标书。A,投标报价IoOo万元，评标价950万元B.投标报价1050万元，评标价940万元C.投标报价980万元，评标价970万元D.投标报价950万元，评标价960万元15.在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时，（C）oA.中标人不承担合同责任B.招标人应退还其投标
6、保证金C.招标人可没收其投标保证金D.双倍收取投标保证金16.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。有10家符合要求，当排名第六的投标人放弃投标时，应当（C）oA.仅允许排名前五名的投标人参加投标B.改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量C.由排名第七的递补，维持六家投标人D.重新进行资格预审17.包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设工程施工合同。施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是（B）oA.合同无效，不应支付工程款B.合同无效，应参照合同约定支付工程款C.合同有效，应按
7、照合同约定支付工程款D.合同有效，应参照合同约定支付工程款18.招标人于2016年4月20日发布资格预审公告，2016年5月10日发售招标文件，投标人于投标截止日2016年6月10日及时递交了投标文件，2016年7月20日招标人发出中标通知书，则要约生效的时间是（C）oA. 2016年4月1日B. 2016年5月10日C. 2016年6月10日D. 2016年7月20日19 .当工程内容明确、工期较短时，宜采用（C）oA.总价可调合同B,单价合同C.总价不可调合同D,成本加酬金合同20 .施工合同示范文本通用条款规定，承包人对（B）的保修期限应为5年。A.地基基础工程B.屋面防水工程C.设备安
8、装工程D.排水管道工程21.施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照（C）处理。A.增加的费用由承包人承担,延误的工期不予顺延B.增加的费用由承包人承担,延误的工期相应顺延C.增加的费用由发包人补偿,延误的工期相应顺延D.增加的费用由发包人补偿,延误的工期不予顺延22.为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由（A）oA.承包人负责检验工作，发包人承担检验费用B.承包人负责检验工作，并承担检验费用C.发包人负责检验工作，并承担检验费用D.发包人负责检验工作，承包人承担检
9、验费用23 .甲公司向乙公司购买了一批钢材，双方约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，双方在未签字盖章之前，乙公司将钢材送到了甲公司，甲公司接受并投入工程使用。甲、乙公司之间的买卖合同（B）oA.无效B.成立C.可变更D.可撤销24 .从发放招标文件起至接受投标文件止，不得少于（C）oA.10天B.15天C. 20天D. 30天25.某施工项目招标,招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交投标文件的截止时间为4月25日，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为（OoA. 3月20日B. 3月30日C. 4月25日D. 4月3
10、0日26 .对于投标文件的补充、修改与撤回，下列说法正确的是（A）。A.对投标文件的补充、修改与撤回，应该在投标截止日期之前进行B.对投标文件的补充、修改与撤回，应该在投标有效期之前进行C.在投标有效期内进行的补充、修改的内容作为投标文件的组成部分D.在投标截止日期前，投标人可以打电话通知招标人撤回投标文件27 .根据我国招标投标法，招标人和中标人订立书面合同的时间应当是（A）。A.在中标通知书发出30日内B.在中标通知书发出60日内C.在评标结束后30日内D.在评标结束后60日内28.投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予书面解答，当解答与招标文件的规定不一致时，（B）。A.投标人
11、应要求招标人继续解释B.以书面解答为准C.以招标文件为准D.由调解委员会调解29 .关于仲裁的说法，正确的是（C）。A仲裁委员会隶属行政机关B仲裁以公开审理为原则C仲裁委员由当事人协商确定D仲裁裁决作出后可以上诉30 .承包商向业主索赔成立的条件不包括（C）oA.由于业主原因造成费用增加和工期损失B.提交了索赔报告C.由于分包商原因造成费用增加和工期损失D,按合同规定的程序提交了索赔意向通知31 .招标过程中，由于招标人原因在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人。下列对投标保函的处理，正确的是(B)oA.返还所有投标人的投标保函B.要求所有投标人延长投标保函有效期C.要求评标报告推荐的候选
12、中标人延长投标保函有效期D.要求评标报告中推荐候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期32 .施工招标阶段，招标人发给投标人的下列书面文件中，不构成对招标人和投标人有约束力的招标文件组成部分的是(B)oA.投标须知B.资格预审表C.合同专用条款D.对投标人书面有质疑的解答33 .在下列表述中，正确的是(C)。A.招标人可以完全按自己的意愿确定中标人B.对投标人报价进行评审时应当参考标底C.评标过程必须保密D.招标人与投标人可就投标价格以外的内容进行谈判34 .下列关于工程建设项目招标公告和投标邀请书的说法中，错误的是(B)。A.招标公告是在法定媒介上向不特定人发出B.投标邀请书是向资格预审合格
13、并通过随机抽取方式选择的特定人发出C.投标邀请书与招标公告包括的内容应当基本一致D.招标公告与投标邀请书都属于要约邀请35 .某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降阶要求，按照招标投标法的规定，中标人（C）招标人的要求。A.应当接受B.可以接受C.应当拒绝D.可以拒绝36 .投标担保金额一般不超过投标总价的（A）A.2%B.3%C.5%D.10%37 .某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。某投标人报价IOOo万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为（C）oA.1020万元B.1000万元C. 980万元D. 960万元
14、38 .若投标人的法定代表人不能亲自签署投标文件进行投标,则法定代表人需授权代理人全权代表其在投标过程和签订合同中执行一切与此有关的事项，这个文件叫做（A）。A.法人授权委托书B.代理书C.投标书附录D.委托书39 .投标单位有以下（C）行为时，招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。A.通过资格预审后不投标B.不参加开标会议C.中标后拒绝签订合同D.不参加现场勘察40.根据合同法，债权人将合同中的权利转让给第三人的，（D）oA.需经债务人同意，且需办理公证手续B.无需经债务人同意，也不必通知债务人C.无需债务人同意，但需办理公证手续D.无需债务人同意，但需通知债务人41.依当事人之间是
15、否互负义务，合同可以分为双务合同与单务合同。下列合同中，属于单务合同的是（B）A.买卖合同B.赠与合同C.建设工程施工合同D.勘察设计合同42.建设工程施工合同纠纷的合同履行地是指（A）oA.施工行为地B.施工合同签订地C.施工单位所在地D.施工项目业主住所地43.甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1日发生争议，甲于5月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判定该合同无效。则此合同自（A）无效。A、 4月1日B、 5月1日C、5月20日D、6月30日44.施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后
16、又发现材料有质量问题，此时应由（A）oA.发包人追加合同价款，相应顺延工期B.发包人追加合同价款，工期不予顺延C.承包人承担发生的费用，相应顺延工期D.承包人承担发生的费用，工期不予顺延45.(1)总价合同、(2)单价合同、(3)成本加酬金合同三种，按承包商所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是(B)：A. (1)(2)(3)B. (3)(2)(1)C. (2)(3)(1)D. (2)(1)(3)46 .以下哪种不属于建设工程合同的特征(D)。A.主体的严格性B.合同标的物的特殊性C.合同履行期限的长期性D.合同形式的特殊要求47 .公开招标邀请的投标人是(B)oA.特定的B.不特定的C.上
17、级部门规定的D.招标投标管理部门指定的48 .关于投标保证金，下列说法中，正确的有(A)。A.投标人应当按照招标文件的要求提交投标保证金B.投标保证金不是投标文件的有效组成部分C.投标保证金金额一般由双方约定D投标保证金应当在投标截止时间之后送达二、判断题L招标公告适用于资格预审方法的公开招标。（错）2.招标人发售招标文件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出，不得以营利为目的。（对）3.招标人可以对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人。（错）4,招投标法实施条例第四十四
18、条规定：招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标。投标人少于3个的，不得开标。（对）5 .单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。（对）6 .当事人对合同变更的内容约定不明确，令人难以判断约定的新内容与原内容的本质区别，则推定为发生了变更。（错）7.受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺的以外，该承诺视为新的要约。（错）8 .只要双方当事人协商一致，合同法律关系可以任意变更合同。（错）9 .建设工程施工合同示范
19、文本（GF-2017-0201）为强制性使用文本。（错）10 .发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的，发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且应支付承包人合理的利润。（对）IL招标人最迟应当在发出中标通知书5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。（错）12.招标文件澄清与修改的内容以书面方式通知提出质疑的潜在投标人，而且作为招标文件的组成部分。（错）13 .依法必须招标项目在资格预审文件停止发出之日止，获取资格预审文件的申请人少于三个的，招标人可以不经资格预审直接招标。（对）14 .依法必须进行招标的项目，全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控
20、股或者主导地位的，应当公开招标。（对）15 .投标人对开标有异议的，应当向上级主管部门及时提出异议。（错）16 .投标报价可以低于工程成本，不得高于最高投标限价。（错）17.债务人可以不经债权人同意，将合同的义务部分转移给第三人。（错）18 .依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3个工作日。（错）19 .仲裁这种争议解决方式必须是自愿的，因此必须有仲裁协议。（对）20 .建设工程合同应当采用书面形式，书面形式是指合同双方通过签订合同书的形式。（错）21 .承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人。（
21、对）22 .不可抗力造成的停工，可以进行工期索赔。（错）23 .安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。（对）24 .合同的内容由当事人约定，一般包括以下条款：当事人的名称或者姓名和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法。（对）25.中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。（对）26 .依法必须进行招标的项目的资格预审公告，应当在国务院发展改革部门依法指定的媒介发布。（对）27 .依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件，违反了招标投
22、标法工程招投标公正的原则。（错）28 .国有资金投资的建设工程招标，招标人可以根据需要确定是否编制招标控制价。（错）29 .除招投标法规定的特殊招标项目外，依法必须进行招标的项目，其评标委员会的专家成员应当从评标专家库内相关专业的专家名单中以随机抽取方式确定。（对）30 .开标是由招标人主持，在招标文件预先载明的开标时间和开标地点，所有投标人都必须参加，公开宣布全部投标人的名称、投标价格及投标文件中其他主要内容。（错）31 .招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行，评标地点保密，评标委员会成员的名单在签订合同之前保密。（对）32 .承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要
23、约的内容作出实质性变更的，为新要约。（对）33 .合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的主体享有的权利和承担的义务。（对）34 .预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知,发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权解除合同，并按发包人违约的情形执行。（错）35 .暂列金额合同中明文规定的一笔金额，用于支付某些特殊工程的实施，设备、材料的供货以及提供服务所需的款项。（对）三、名词解释L邀请招标答：邀请招标称有限竞争性招标或选择性招标，这种方式不发布广告，是由招标人根据自己的经验
24、和掌握的信息资料,向有承担该项工程施工能力的三个以上（含三个）承包人发出招标邀请书，要求他们参加工程的投标竞争，收到邀请书的单位才有资格参加投标。2 ,投标答：投标就是投标人在同意招标人在招标文件中所提出的条件和要求的前提下，对招标项目估算自己的报价，在规定的日期内填写标书并递交给招标人，参加竞争并争取中标，这个过程称为投标。3 .仲裁答：仲裁亦称“公断”，是当事人双方在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者做出裁决，并负有自动履行义务的一种解决争议的方式。4 .进度款答：进度款是施工过程中，发包人按照合同约定在付款周期内对承包人完成的合同价款给予支付的款项，又称期中结算支付。5
25、 ,合同工期答：指所签合同内注明的完成全部工程的时间，加上合同履行过程中因非承包商应负责原因导致变更和索赔事件发生后经工程师批准顺延工期之和。6 .资格后审答：资格后审是指在开标后评标前对投标人进行的资格审查。只有通过资格预（后）审的潜在投标人，才可以参加投标（评标）。7 .联合体答：招投标法第三十一条规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。8 .不平衡报价法答：不平衡报价法是指一个工程项目的投标报价，在总价基本确定后，如何调整内部各个分项目的报价，以达到既不提高总价，不影响中标，又能在结算时得到更理想的经验效益的目的。9 .效力待定合同答：效力待定合同是
26、指合同已经成立，但合同效力能否产生尚不能确定的合同。效力待定合同包括限制民事行为能力人订立的合同和无权代理人代订的合同。10 .指定分包商答：指定分包商是指由业主指定、选定，完成某项特定工作内容并与承包商签订分包合同的特殊分包商。11 .公开招标答：公开招标又称无限竞争性招标，是指由招标人通过报纸、广播、电视等大众媒体，向社会公开发布招标公告，凡对此招标项目感兴趣并符合规定条件的不特定的承包人，都可自愿参加竞标的一种工程发包方式。12 .招标控制价答：招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及拟定的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的招标工程的最高投标限价
27、。13 .废标答：废标，一般是评标委员会履行评标职责过程中，对投标文件依法作出的取消其中标资格、不再予以评审的处理决定。14 .要约邀请答：要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招标说明书、商业广告等为要约邀请。15 .索赔答：当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定条件的，另一方有权要求履行或者采取补救措施，并有权要求赔偿损失。四、简答题L现场勘察的主要内容有哪些？【答】进行现场勘察应侧重以下5个方面：工程的性质以及该工程与其他工程之间的关系。投标人投标的那一部分工程与其他承包商或分包商之间的关系。工地地貌、地质、气候、交通、电力、水源等情况，
28、有无障碍物等。工地附近的住宿条件、料场开采条件、其他加工条件、设备维修条件等。工地附近治安情况。2 .要约的构成要素有哪些？【答】要约的构成要件：(1)要约必须是由特定主体发出的(2)要约必须向特定的主体发出(3)要约的内容必须具体确定(4)要约应表明一经受要约人承诺，要约人即受要约约束3 ,订立施工合同应具备的条件有哪些？【答】订立施工合同应具备的条件有：(1)施工图设计已经批准。(2)工程项目已经列入年度建设计划。(3)有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料。(4)建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实。(5)对于招投标工程，中标通知书已经发出。4 ,资格审查的内容有哪些？答：主要审查
29、潜在投标人或者投标人是否具备下列条件：(1)具有独立订立合同的能力；(2)具有履行合同的能力，包括专业、技术资格和能力，资金、设备和其他物质设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的从业人员；(3)没有处于被责令停业，投标资格取消，财产被接管、冻结，破产状态；(4)在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题；(5)法律、行政法规规定的其他资格条件。5 .我国招标投标活动应该遵循的基本原则？答：在招标投标活动中应遵循以下原则：(1)公开原则：首先，要求招标信息公开。其次，招投标过程公开。开标时招标人应当邀请所有投标人参加，中标人确定后，招标人应当在向中标人发出中标通知书的同时，将中标结果通
30、知所有未中标的投标人。(2)公平原则：要求给予所有投标人平等的机会。招标人不得以任何理由排斥或歧视任何投标人。依法必须进行招标的项目，其招标投标活动不受地区或部门的限制。(3)公正原则：要求招标人在招标投标活动中应当按照统一的标准衡量每一个投标人的优劣。评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。(4)诚实信用原则：招标投标活动作为订立合同的一种特殊方式，同样应当遵循诚实信用原则。6 .评标专家的资格条件有哪些？答：(1)从事相关领域工作满8年并具有高级职称或者具有同等专业水平；(2)熟悉有关招标投标的法律法规，并具有与招标项目相关的实践经验；(3)能够认真、公正
31、、诚实、廉洁地履行职责；(4)身体健康，能够承担评标工作7 .仲裁的原则有哪些？答：自愿原则解决合同争议是否选择仲裁方式以及选择仲裁机构本身并无强制力。公平合理原则仲裁的公平合理，是仲裁制度的生命力所在。这一原则要求仲裁机构要充分收集证据，听取纠纷双方的意见。仲裁应当根据事实。同时，仲裁应当符合法律规定。仲裁依法独立进行原则仲裁机构是独立的组织，相互间也无隶属关系。一裁终局原则由于仲裁是当事人基于对仲裁机构的信任做出的选择，因此其裁决是立即生效的。裁决做出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理。8 .哪些情形会导致合同无效？答：有下列情形之一的，合同
32、无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；(3)以合法形式掩盖非法目的；(4)损害社会公共利益；(5)违反法律、行政法规的强制性规定。9 .发包人向承包人索赔的程序？答：发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和(或)延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。10 .合同文件的组成及优先顺序？答：组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的
33、优先顺序如下：(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录；(4)专用合同条款；(5)通用合同条款；(6)技术标准和要求；(7)图纸；(8)已标价工程量清单；(9)其他合同文件。五、案例分析(一).某工程采用公开招标方式，招标人3月1日在指定媒体上发布了招标公告,3月6日至3月12日发售了招标文件，共有A、B、C、D四家投标人购买了招标文件。在招标文件规定的投标截止日(4月5日)前，四家投标人都递交了投标文件。开标时投标人D因其投标文件的签署人没有法定代表人的授权委托书而被招标管理机构宣布为无效投标。该工程评标委员会于4月15日经评标确定投标人A为中标人，并于4月26日向中标人
34、和其他投标人分别发出中标通知书和中标结果通知，同时通知了招标人。(1)简述招标的程序？(2)指出该工程在招标过程中的不妥之处，并说明理由。【答】L招标的程序：(1)建设工程项目报建(2)审查招标人招标资质(3)申请招标(4)编制资格预审文件和招标文件(5)发布资格预审公告、招标公告或发出投标邀请函(6)对投标资格进行审查(7)发售招标文件(8)组织招标人踏勘现场、召开投标预备会(9)开标及评标(10)中标通知书及合同签订2.招标管理机构宣布无效投标不妥，应由招标人宣布评标委员会确定中标人并发出中标通知书和中标结果通知不妥，应由招标人发出。(二).某大型工程项目由政府投资建设，业主委托某招标代理
35、公司代理施工招标。招标代理公司确定该项目采用公开招标方式招标，招标公告在当地政府规定的招标信息网上发布。招标文件中规定：投标担保可采用投标保证金或投标保函方式。评标方法采用经评审的最低投标价法。投标有效期为60天。业主对招标代理公司提出以下要求：为了避免潜在的投标人过多，项目招标公告只在本市日报上发布，且采用邀请招标方式招标。项目施工招标信息发布以后，共有12家潜在的投标人报名参加投标。业主认为报名参加投标的人数太多,为减少评标工作量，要求招标代理公司仅对报名的潜在投标人的资质条件、业绩进行资格审查。开标后发现：(I)A投标人的投标报价为8000万元，为最低投标价，经评审后推荐其为中标候选人；
36、(2)B投标人在开标后又提交了一份补充说明，提出可以降价5%；(3) C投标人提交的银行投标保函有效期为70天；(4) D投标人投标文件的投标函盖有企业及企业法定代表人的印章，但没有加盖项目负责人的印章；(5)E投标人与其他投标人组成了联合体投标，附有各方资质证书，但没有联合体共同投标协议书；(6)F投标人投标报价最高，故F投标人在开标后第二天撤回了其投标文件。经过标书评审，A投标人被确定为中标候选人。发出中标通知书后，招标人和A投标人进行合同谈判，希望A投标人能再压缩工期、降低费用。经谈判后双方达成一致：不压缩工期，降价3%。问题：L业主对招标代理公司提出的要求是否正确？说明理由。2.分析A
37、投标人的投标文件是否有效？说明理由。3,分析B投标人的投标文件是否有效？说明理由。4,分析C投标人的投标文件是否有效？说明理由。5 .分析D投标人的投标文件是否有效？说明理由。6 .分析E投标人的投标文件是否有效？说明理由。7 .F投标人的投标文件是否有效？对其撤回投标文件的行为应如何处理？8 .该项目施工合同应该如何签订？合同价格应是多少？答：1.(1)“业主提出招标公告只在本市日报上发布不正确，理由：公开招标项目的招标公告，必须在指定媒介发布，任何单位和个人不得非法限制招标公告的发布地点和发布范围。(2) “业主要求采用邀请招标”不正确；理由：因该工程项目由政府投资建设，相关法规规定：“全
38、部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的项目“，应当采用公开招标方式招标。如果采用邀请招标方式招标，应由有关部门批准。(3) “业主提出的仅对潜在投标人的资质条件、业绩进行资格审查”不正确；理由：资格审查的内容还应包括：信誉、技术、拟投入人员、拟投入机械、财务状况等。2.A投标人的投标文件有效。3.B投标人的投标文件(或原投标文件)有效。但补充说明无效，因开标后投标人不能变更(或更改)投标文件的实质性内容。4 .C投标人的投标文件无效。因投标保函的有效期应和投标有效期保持一致。5 .D投标人的投标文件有效。6 .E投标人的投标文件无效。因为组成联合体投标的，投标文件应附联合体各方
39、共同投标协议书。7 .F投标人的投标文件有效。招标人可以没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金的，招标人可以要求其赔偿。8 .（1）该项目应自中标通知书发出后30天内按招标文件和A投标人的投标文件签订书面合同，双方不得再签订背离合同实质性内容的其他协议。（2）合同价格应为8000万元。（三）投资公司（甲方）与中标施工单位（乙方）双方按规定签订了施工承包合同，合同约定开工日期为2019年8月16日，工程开工后发生了如下几项事件：事件一：因拆迁工作拖延，甲方于2019年8月18日才向乙方提供施工场地，导致乙方A、B两项工作延误了2天，并分别造成人工窝工6个和8个工日；但乙方C项工作未受影
40、响。事件二：乙方与机械租赁商约定，D项工作施工用机械应于2019年8月28日进场，但因出租方原因当月29日才进场，造成D项工作延误1天和人工窝工7个工作日。事件三：因甲方设计变更，乙方在E项工作施工时，导致人工增加14个工日，其它费用增加了1.5万元。事件四：在F项工作施工时，因甲方供材出现质量缺陷，乙方施工增加用工6个工日，其它费用IOoO元，并使H项工作时间延长1天，人工窝工24个工日。上述事件中，A、D、H三项工作均为关键工作，没有机动时间，其余工作均有足够的机动时间。问题：L乙方能否就事件一向甲方提出工期索赔和费用索赔？请说明理由。2 .乙方能否就事件二向甲方提出工期索赔和费用索赔？请
41、说明理由。3 .乙方能否就事件三向甲方提出工期索赔和费用索赔？请说明理由。4 .乙方能否就事件四向甲方提出工期索赔和费用索赔？请说明理由。答：1 .事件一：因为施工场地提供的时间延长属于甲方应承担的责任，且A位于关键线路上，所以对于A工作可以提出工期补偿和费用补偿要求；工作B位于非关键线路上，且未超过其总时差，故不可以向甲方提出工期赔偿，但可以提出费用补偿；工作C未受影响，所以不必提出工期和费用的赔偿要求。2 .事件二：乙方不能提出补偿要求，因为租赁设备晚进场属于乙方应承担的风险。3 .事件三：由于设计变更造成的影响是属于甲方责任，E位于非关键线路上，所以乙方不可以向甲方提出工期赔偿，但可以提
42、出费用补偿。4 .事件四：由于甲方供应材料质量问题造成返工事件应当索赔，并且H工作处在关键线路上，故应给予工期补偿和费用补偿。（四）某工业项目厂房主体结构工程的招标公告中规定，投标人必须为国有一级总承包企业，且近3年内至少获得过1项该项目所在省优质工程奖；若采用联合体形式投标，必须在投标文件中明确牵头人并提交联合投标协议，若某联合体中标，招标人将与该联合体牵头人订立合同。该项目的招标文件中规定，开标前投标人可修改或撤回投标文件，但开标后投标人不得撤回投标文件；采用固定总价合同。指出该项目的招标活动中有哪些不妥之处？答案：（1）“业主提出招标公告只在本市日报上发布不正确，；理由：公开招标项目的招标公告，必须在指定媒介发布，任何单位和个人不得非法限制招标公告的发布地点和发布范围。(2) “业主要求采用邀请招标”不正确；理由：因该工程项目由政府投资建设，相关法规规定：“全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的项目”，应当采用公开招标方式招标。如果采用邀请招标方式招标,应由有关部门批准。(3) “业主提出的仅对潜在投标人的资质条件、业绩进行资格审查”不正确；理由：资格审查的内容还应包括：信誉、技术、拟投入人员、拟投入机械、财务状况等。
