[合同协议]27楼劳务分包合同.doc

《[合同协议]27楼劳务分包合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《[合同协议]27楼劳务分包合同.doc（20页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、 汶上县永续园丁名邸27#楼劳务分包合同 建设工程施工劳务分包合同工程承包人（简称甲方）： 劳务分包人（简称乙方）： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则鉴于工程发包人与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承包合同(以下称为“总包合同”)，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。1、劳务分包人资质情况资质证书号码: 发证机关: 资质专业及等级: 复审时间及有效期: 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称： 汶上县永续园丁名邸27#楼 工程地点： 汶上县城宁民路与广场路交汇处东南 分包范围： 设计施工图纸范围内完成

2、全部施工内容(含图纸变更)，负责交工(包括破桩、清桩、清槽、桩头细部处理、清运机械等全部负责)。本工程地下两层，地上28层外加设备房，总高102米，图纸总面积 39255.48m2，框架核心筒结构。本工程为省市级安全文明示范工地。提供劳务分包内容:分包范围内的工程包人工，包括全部机械，包辅助材料，负责交工。创省级示范文明工地。分包内容:1.甲方只提供一级配电箱，一级电箱以下所用的电箱、电器、电线、防护等全部由乙方负责，安全符合达标要求，并提供相关资料。2.本工程中所用的架子、机械设备等全部由乙方负责，符合达标要求并提供相关资料。3.本工程所用的模板、木材、材料及加固构件辅材等全部由乙方负责，并

3、且材料必须合格(注:梁、柱为竹胶板，顶板为木胶板 )。 4.本工程所有的室内外回填土，甲方负责运入槽边，其他的人工、夯实、机械设备费等全部由乙方负责，并符合施工规范要求。5.钢筋制作，甲方负责提供原材料钢筋，其它的制作、绑扎、电渣压力焊、闪光对焊，18直纹机械连接，盘圆钢材卷扬机拉伸等机械、人工、材料、防雨措施全部由乙方负责(不包括丝接头)。6.混凝土:保湿、养护、刷养护剂、冬季保温措施及材料等乙方全部负责，包括泵送机械，并达到质量验收规范。7.宿舍、施工道路硬化，甲方负责材料，其他人工机械等由乙方负责。8.土建分包方必须负责配合安装材料上下运输，包括清理垃圾。9. 甲方负责挖至桩上平。清桩、

4、破桩、桩头细部处理、清槽等全部由乙方负责包括机械、机具等。10.质量安全文明施工，按省级安全文明规范标准，所有的用工、材料等全部由乙方负责(不包括标语制作)。 11.施工用水，甲方只负责提供施工井，其它设备乙方自理。12.职工宿舍，甲方提供照明，其它全部由乙方自理。13.乙方进入工地至退场期间的临时用工均由乙方负责，甲方无零工，负责交工、竣工清理。14.本工程中所包括的范围，施工工艺、质量、安全文明一切施工的机械、设备机具、人工等一切费用全部由乙方负责。15.乙方负责编制施工组织设计，按时编制总、季、月、周计划且按计划保质保量完成。16.乙方进入工地必须配备完善的管理人员(工地负责人、技术员、

5、现场专业管理人员、安全员、信号工)持证上岗。17.承包方与分包方，双方达成协议后，分包方必须交纳质量保证金30万元。质保违约金，随工程拨款返还质保违约金的7%，工程交工反清。如工程质量不合格，承包方有权扣除质量保证金，并且劳务分包人承担一切经济损失。18.甲乙双方协商的价格 330元/m2 中包括除甲方供材外本工程主体、二次结构、内外装饰等一切工序所用的施工机具、设备、机械、人工等费用,乙方全部负贵甲方无零工，负责交工、竣工清理（包括乙方没有进场前本工程发生的人工、机械费等一切费用）。19.因乙方施工的工程质量、进度、安全未达到省级质量、安全、文明示范标准，甲方有权要求乙方撤出施工现场，不再施

6、工，乙方无条件撤出工地，并且一切费用由乙方承担。20.本合同必须盖有劳务公司专用章和法定代表人的签字。21.技术管理人员、特殊工种:1、配备完全胜任本工程各项要求的项目管理人员，项目负责人、技术员、质检员、安全员等管理人员必须按要求持证上岗及时到位，施工期间不得随意调整。劳务分包投入施工人数:不少于120人，其中管理人员： 8人。2、配备完全胜任本工程的特殊工种操作人员(包括电工、焊工、机械工、架工、信号工)特殊工种必须具有相应资格的上岗证书。22.质量按国家验收规范，服从甲方、监理要求。甲方做好技术交底，乙方严格按技术交底施工，在施工期间提前给甲方、监理用书面上报，经甲方、监理认可批准方可施

7、工，乙方不能擅自施工。如发现一次罚款500-1000元。23.材料损耗:乙方严格控制材料浪费，成品保护，在施工过程中，如质量返工、人为损坏、管理不到位、没有采取保护措施，浪费材料由原价格的1.5倍计取扣除，现场发现落地灰、 当天剩余灰，每处罚款50-100元。24.乙方服从甲方管理人员所下达文件、书面通知、罚款单，甲方下达后由乙方项目经理签字，如乙方拒签或不接受各方面通知视为认可，此款再拨付工程款时扣除。25.注:不包括外墙保温和外墙大理石、防水、室内防水、刮腻子。3、分包工作期限开始工作日期: 年 月 日，结束工作日期: 年 月 日，总日历工作天数为： 天4、质量、安全文明、工期目标质量目标

8、:泰山杯 按总包合同有关质量的约定、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，每层达不到优良标准，结算时扣该部分合同单价的5%；基础、主体达不到优良标准，结算时扣基础、主体结构部分结算总值的5%。 注：甲方不验收除外。安全文明目标:确保“省级安全文明工地”；因乙方原因达不到“省级安全文明工地”时，扣结算总值的5%;上级各部门检查、评比中达不到要求后不能按期整改时，每发生一次罚款500元。 注：甲方不验收除外。5、标准规范国家现行的法律、地方法规、施工验收规范。6、总包合同6.1、工程承包人应提供总包合同(有关承包工程的价格细节除外)，供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，

9、工程承包人应向劳务分包人提供 份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。6.2、劳务分包人应全面了解总包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。7、图纸工程承包人应在劳务分包开工前 5 天向劳务分包人提供图纸 2 套，以及与本合同工作有关的标准图 1 套。8、项目经理8.1、工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 ，职务: ，职称： 。8.2、劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 ，职务: ，职称： 。9、 工程承包人义务9.1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同， 组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责

10、。9.2、除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用:（1）在劳务分包人进入工地前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为:劳务分包人已进行勘察接受现场条件并自行承担勘察现场所发生的费用。劳务分包人进场施工后不再向承包人提出任何要求和追加费用。（2）在劳务分包人进入工地前向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料；劳务分包人在施工中做好保护工作，同时发现不明管线，要做好不明管线的核对和保护工作。（3）在劳务分包人进入工地前备齐建设办公室、仓库的材料，乙方负责机械设备人工等，甲方无零工，其交验要求与保护责任

11、为:劳务分包人验收后负责保护与维修。一级配电箱以下的分配电箱、开关箱、用电线路及小型施工器具(包括照明器具) 有劳务分包人自行提供，劳务分包人提供的以上设施必须符合安全达标要求并提供相关资料。（4）在劳务分包人进入工地 2 日内向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为：书面交验，劳务分包人负责保护。9.3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;9.4、统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;9.5、按时提供图纸，及时交付应供材料(钢筋、混凝土、砂、砖、水泥)；9.6

12、、按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬;9.7、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。10、劳务分包人义务10.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度;10.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前 天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施;10.3、严格按照设计图纸、施工

13、验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;10.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局;10.5、按工程承包人统

14、一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作;10.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收;10.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;10.8、劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。10.9、除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。11、安全施工与检查11.1、劳务分包人应遵

15、守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。12、安全防护12.1、劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程承包人承担。12.2、劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品(配电箱、电缆、安全帽、安全带及其它保护用品)要使用备案产品，有劳务分包人自行提供及计划供应，进入施工现场前经工程承

16、包人验收合格后提交备案证、合格证、产品检验报告等证件资料后方可使用，以上费用由劳务分包人承担。13、事故处理13.1、发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。其一切费用及责任有劳务分包人承担，工程承包人配合协调处理。14、保险14.1、劳务分包人办理自有人员、材料、机械设备等保险。14.2.劳务分包人自行投保的范围：政府规定由工程承包人统一办理保险(意外伤害保险、工伤保险、医疗保险)，工程承包人办理后按劳务分包人分包范围工程造价的比例分摊给劳务分包人。14.3.保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采

17、取必要的措施，防止或减少损失。15、材料供应15.1、材料供应:(1)由工程承包人提供的材料有:砂、石子、水泥、商品混凝土、各种砖、防裂网、砂浆王、钢筋等主要材料。除工程承包人供应除外的其他所有辅助材料均由劳务分包人采购供应。(2) 需要工程承包人供应的材料：劳务分包人应在接到图纸后 天内，向工程承包人提交材料供应计划;经确认后，劳务承包人应按供应计划要求的品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付。需要劳务分包人运输、卸车的，劳务分包人必须及时安排并承担相应的费用，甲方无零工。15.2.劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏、浪费超过定额

18、或施工图纸用量的，劳务分包人给予工程承包人按实际采购材料价格的1.2倍偿还，并承担造成的一切损失。15.3 工程承包人供应的材料属于工程承包人所有，劳务分包人要妥善保管。只供本合同约定劳务分包人分包范围内的工程使用，劳务分包人不得挪用和擅自处理(包括边角余料)，否则，劳务分包人给予工程承包人按实际采购材料价格的1.2倍赔偿，并承担因此造成的一切损失。15.4 劳务分包人采购的材料，进场前应及时通知工程承包人验收并提交相关产品资料，对于验收不合格或资料不齐全的材料，工程承包人有权拒绝进场使用。16、劳务报酬16.1、本工程的劳务报酬采用固定总价合同：1）、基础及主体部分:建筑面积 264元/m2

19、。2）、承包内容:图纸范围内的内容及主体结构的钢筋工程。模板工程、混凝土工程、二次结构、架体工程及其它零星辅助工程等全部。16.2.合同综合单价(含劳务报酬)包括以下内容:1)、人工费、劳务分包人供应的材料费、机械费、现场经费，企业管理费、利润、社会保障费、施工措施费，夜间、冬雨季施工增加费，超高费，维修电工、信号工和其他配合人员费用，各工种配合费，抢工费，队伍调遣费，清点验收、堆放、维修及进、退场费，材料整理、保管费，建筑施工垃圾清理，生活垃圾清理及运输费用，缺陷修复费，保修保险费，成品保护费，安全文明CI达标人工费，安全防护费用、床铺费，安全劳保用品，各种工具用具、测量工具等费用，暂住户口

20、费、生活区卫生费、计划生育管理费及一切不可预见因素和施工工期内市场变化、风险等为完成分包范围内工程项目发生的一切费用。包括范围内的洞口预留、安装洞口预留、二次浇注、钢筋连接、对拉螺栓的制作安装拆除及端头处理费，相关的安全防护费等一切费用。2)、工程承包人另行分包的工程，劳务分包人应无偿提供现有的脚手架、垂直运输机、临时水电设施、现有设施及施工工序的配合;劳务分包人不能积极配合，工程承包人有权自行指派其它发包人完成，由此发生的一切费用从劳务分包人的劳务报酬中扣除。16.3.劳务分包人不计取营业税、城市维护建设税、教育费附加及规费。16.4.劳务分包人收取工程款时仅出具收款收据，不需出具发票。17

21、、工时及工程量的确认17.1、劳务分包人将当月完成的工程量、上月工人工资支付表报工程承包人，由工程承包人确认，并根据定额和图纸材料用料用量计算节超量。劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围或由劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量。劳务分包人未按时提交或提交不符合工程承包人要求或未做整改的，工程承包人不予计量，并视为当期劳务分包人无支付要求。劳务报酬支付程序执行工程发包人相关规定。17.2、劳务结算时，需经发包单位验收合格签字后办理，结算单必须经生产经理、技术负责人、项目钢筋、模板、混凝土分项质检员、安全员签字后生效。18、劳务报酬的中间支付18.1、本工程无预付款。18.

22、2、付款程序与发包人付款同步，劳动报酬支付为:士0.000完成后，付所完工程量的 83% ，结构主体每完工六层付所完工程量的 83% ，主体竣工验收优质结构（含二次结构）后，付所完工程量的 93% ，装饰工程完成验收合格后付总价款的 93% ，工程交工后，6 个月付至 97% ，剩余为质量保证金，根据合同约定的质量保修期满本工程质量保修期后付清。1B.3 工程承包人所支付的价款，劳务分包人必须首先足额并及时支付工人工资，因拖欠工人工资而造成的一切后果有劳务分包人承担。19、施工变更19.1、施工中如发生对原工作内容进行变更，工程承包人项目经理应提前3 天以书面形式向劳务分包人发出变更通知，并提

23、供变更的相应图纸和说明。劳务分包人按照工程承包人发出的变更通知及有关要求施工，所用费用含在合同价内。19.2、施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失，由劳务分包人承担，延误的工期不予顺延并罚款。20、施工验收20.1、劳务分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收;工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后7天内对劳务分包人施工成果进行验收，验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织验收的，视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。但工程承包人与发包

24、人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的工程承包人的相关损失。20.2、劳务分包人应认真按照标准、规范和设计要求以承包人代表发出的指令施工，加强内部检查工作，坚持自检、互检、交接检查制度，随时接受工程承包人代表或委派人员、业主监理、现场人员和各级质监部门的检查、检验，为检查检验提供便利条件，并按要求返工、修改，承担有自身原因而导致的返工、修改等全部费用及其他责任。20.3、隐蔽工程和中间验收。劳务分包人应在自检合格后，48小时前通知工程承包人组织验收，经验收合格验收记录签字后方可进行隐蔽或继续施工。如验收不符

25、合质量要求劳务分包人按验收提出的整改意见返修，合格后重新组织验收，以劳务分包人导致返修，全部费用有劳务分包人承担，工期不予顺延。未经验收不得自行隐蔽，劳务分包人必须按照工程承包人或有关单位要求进行剥露或开口，并负责恢复和承担全部责任。中间验收部位:按工程承包要求。20. 4 交工验收：劳务分包人承担施工的内容全部完成，经验收质量达不到要求，劳务分包人应对所施工的部分存在的问题按验收提出的意见返修，并在限定期限内完成，再通知重新验收，直到符合验收要求为止，并承担自身责任造成的全部经济损失和工期延误责任。21、施工配合21.1劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收，以及工程承包人按发包人

26、或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;工程承包人或施工场地内第三方的工作必须劳务分包人配合时，劳务分包人应按工程承包人的指令予以配合。22、劳务报酬最终支付22.1 全部工程完成，经工程承包人认可后14 天内，劳务分包人向工程承包人项目经理递交完整的结算书(一式四份)，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。22.2工程承包人收到劳务分包人递交的结算书后15 天内进行初审，给予确认或者提出修改意见。工程承包人审定，并加盖 工程预结算专用章后生效，否则无效。22.3 劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合

27、同关于争议的约定处理。22.4 结算按本合同有关约定办理。为完成本分包范围内的工程而发生的所有费用，不论在合同中是否明示，均已包括在合同价中，劳务分包人不在计取其他任何费用。23、违约责任23.1当发生下列情况之一时， 劳务分包人应承担违约责任:（1）劳务分包人违反本合同第19 条不按时向劳务分包人支付劳务报酬；（2）劳务分包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付2000元的违约金;超过15日每延误一天，按5000元/天承担违约金。若整个工期控制点工期拖延造成劳务分包人支付违约金的，在最终竣工日期满足要求，结算时将该部分违约金差额返还给劳务分包人;若整体竣工日期每拖延一天，劳务

28、分包人按工程总价款的0.1%承担违约金，并承担因此给工程承包人造成的一切损失，因工程承包人原因产生的工期拖延劳务分包人不承担责任。（3）劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，劳务分包人应向工程承包人支付5%的违约金;（4）劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向工程承包人支付违约金2000 元，劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失，延误的劳务分包人工作时间不予顺延。（5）劳务分包人在施工过程中，若达不到工程承包人要求，不能或不完成后续施工，劳务分包人必须无条件退场，工程承包人按劳务分包人已完成工作量的90%进行结算，并赔偿工程

29、承包人的其他损失。（6）由于劳务分包人的原因未按合同要求完成创建省级安全文明工地及“CI”达标，向工程承包人支付结算5%的违约金，并承担由此造成的全部损失。（7）一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。24、索赔24.1工程承包人根据总包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，劳务分包人应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便工程承包人能遵守总包合同。24.2在劳务作业实施过程中，如劳务分包人遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情形出现，则工程承包人应该采取一切合理步骤，向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，工程承包人应该将索赔所得的

30、相应部分转交给劳务分包人。24.3劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由劳务分包人承担责任的其他情况，造成工作时间延误和(或)劳务分包人不能及时得到合同报酬及劳务分包人的其他经济损失，劳务分包人可以书面形式向工程承包人索赔请求。24.4劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给工程承包人造成经济损失，工程承包人可以书面形式向劳务分包人索赔。25、争议25.1工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第 2 种方式解决争议:(1)双方达成仲裁协议，向 仲裁委员会申请仲裁;(2

31、)向汶上县人民法院起诉。25.2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果:（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；(2)调解要求停止合同工作，且为双方接受;(3)仲裁机构要求停止合同工作;(4)法院要求停止合同工作。26.禁止转包或再分包劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，劳务分包人将依法承担责任。27、不可抗力27.1本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。27. 2 不可抗力事件发生后，劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，工程承包人应协助劳务分包人采

32、取措施。工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作，劳务分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况、损失情况及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，劳务分包人应每隔7 天向工程承包人项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。27.3因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担:（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由工程承包人承担;（2）工程承包人和劳务分包人的人员伤亡

33、由其所在单位负责，并承担相应费用;（3）劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失，由劳务分包人自行承担;（4）停工期间，劳务分包人应工程承包人项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由工程承包人承担;（5）工程所需清理、修复费用，由工程承包人承担;（6）延误的工作时间相应顺延。27.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。28、合同解除合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料。设备的保护和移交工作，按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当

34、赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。29、合同终止双方履行完合同全部义务，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，并经工程承包人验收合格后，本工程竣工验收之日起2年质量保修期满劳务报酬价款支付完毕，本合同即告终止。30、合同份数本合同正本两份，具有同等效力，由工程承包人和劳务分包人各执一份;本合同副本 份，工程承包人执 份，劳务分包人执 份。31、补充条款31.1主体施工完毕，劳务分包人必须将木方、模板清理完毕，及时退出现场，保持现场整洁。31.2劳务分包人不得擅自更换现场管理人员，未经工程承包人许可劳务分包人更换人员，劳务分包人按每人每天

35、1000元承担违约金。31.3劳务分包人应积极配合工程承包人迎接上级部门的检查、省级文明工地、省优(泰山杯)工程验收，由此所引起的工程耽搁。零星用工均包含在合同单价中，工期可相应顺延。31.4劳务分包人的材料、设备、周转工具，因非工程承包人原因造成的丢失、损坏，责任由分包人负责。31.5保修质量保修范围：劳务分包人承担的全部工程均属保修范围。质量保修期:本工程竣工验收之日起2年为质量保修期。质量保修金:预留结算总额5%的质量保修金。保修期间劳务分包人必须在接到通知书起2日内派人修理，否则工程发包人可安排其他人员进行修理，费用从预留保修金内支付，不足的部分由劳务分包人支付。保修期满后按业主退还保修金的比例，在发包人支付后7日内将剩余额支付给劳务分包人。 。32、合同生效合同订立时间: 年 月 日合同订立地点: 本合同双方约定双方签字盖草后生效。附件具有法律效力。工程承包人:(公章) 劳务分包人:(公章)住 所: 住 所:法定代表人: 法定代表人:委托代理人: 委托代理人:开户银行: 开户银行:帐 号: 帐 号:邮政编码: 邮政编码:第 20 页 共 20 页