《农村建房包工包料施工合同精选.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《农村建房包工包料施工合同精选.docx（8页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、农村建房包工包料施工合同精选第一章总则第i条合同主体甲方（发包方）：地址：联系人：联系方式：乙方（承包方）：地址：联系人：联系方式：第二条工程概况工程名称：工程地点：工程规模：工程内容：施工总价款：支付方式：付款进度：第二章施工内容第一条建筑设计甲方提供工程设计方案。乙方负责施工图纸深化设计。第二条材料供应乙方负责采购、供应所有施工所需材料。材料质量和规格应符合设计要求。第三条施工工艺乙方应按照国家施工规范和设计要求进行施工。施工技术应先进、合理、安全。第三章工程质量第一条质量标准工程应达到国家规定的质量验收标准。甲乙双方共同确定质量验收标准。第二条质量保证乙方保证工程质量，对工程质量负全责。
2、保修期内，乙方负责免费维修、更换不合格质量部件。第四章工程进度第一条施工进度乙方应按合同约定的时间节点完成施工。工程进度以工程形象工程量为依据。第二条进度保障乙方必须配备足够的人员、机械、材料确保工程进度。甲方应按时提供场地、水电等施工辅助条件。第五章合同履约第一条甲方义务按时支付工程款项。提供施工场地和辅助条件。监督施工质量进度。第二条乙方义务按时保质完成施工。及时整改工程质量缺陷。保证施工人员的安全。第六章合同违约第一条违约情形甲方逾期支付工程款。乙方逾期完工或工程质量不合格。任何一方擅自变更合同。第二条违约责任逾期交付或质量不合格，乙方应支付违约金。逾期付款，甲方应支付滞纳金。擅自变更合
3、同，应承担违约赔偿责任。第七章合同解除第一条解除条件任何一方严重:违反合同。不可抗力事件导致合同无法继续履行。第二条解除程序方提出解除合同.双方友好协商解除合同。经人民法院或仲裁机构依法解除合同。第八章合同纠纷第一条协商解决合同纠纷，由双方协商友好解决。第二条调解解决协商不成的，可向有关调解组织申请调解。第三条仲裁解决调解不成的，任何一方可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。第四条法院解决仲裁不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院起诉。第九章其他约定第一条配合义务甲乙双方应积极配合对方履行合同。第二条保密义务双方对合同内容及施工信息负有保密义务。本合同适用中华人民共和国法律。第十章签章甲方：乙方：签订日期：签订地点：
