《XXXX年江苏省造价员理论和土建案例.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《XXXX年江苏省造价员理论和土建案例.docx（58页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、15一、单选题：1、工程建设其他费除土地使用费用和与末来生产经营有关的费用外还包括：（） A、生产准备费 B、土地征用及迁移补偿费 C与项目建设有关的费用 D设备及工器具购置费2、以设计阶段为重点进行全过程工程造价控制中其在技术设计阶段影响项目造价的可能性为：（ ）A、10-15B、20-35C、75-95D、5-35E、35-753、中级造价员应聘于一个单位可从事多少万元人民币以下与其专业水平相符合的工程造价业务：（ ）A、500 B、5000 C、1500 D、3500、按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的（）。A、最低限额 B、最终限额 C、最高限
2、额 D、规定限额5、工程造价咨询企业必须是依法取得工程造价咨询企业资质证书后才能从事工程造价咨询活动。其资质标准中规定不论甲级乙级企业出资人中注册造价工程师的人数和出资额均不得低于（）。 A、30、60 B、20、50 C、10、40 D、60、606、已知完成某一工序套劳动定额得到的基本用工12.5工日、超运距用工0.8、辅助用工1.05、人工幅差系数采用12% ，该子目的预算定额人工工日消耗量应是多少工日？（ ） A、 16.072 B 、14.572 C、 14.000 D、 17.227、项目编码采用十二位阿拉伯数字表示，其中（）表示节顺序码。A、一、二位 B、三、四位 C、五、六位
3、D十至十二位8、在理解工程量清单的概念时，首先应注意到工程量清单是由（ ）提供的文件。A、工程造价中介机构B、工程招标代理机构 C、招标人 D、投标人 9、（）是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。A、措施项目 B、零星工作项目 C、分部分项工程项目 D、其他项目10、投资决策过程可进一步分为规划阶段、项目建议书阶段、可行性研究阶段、评审阶段。由于不同阶段所具备的条件和掌握的资料不同，因而投资估算的准确程度也不同，在正常情况下可行性研究阶段的投资估算误差率在（ ）。 A、30% B、20% C、10% D、10%以内11、工程量清单漏项或设
4、计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经（）确认后作为结算依据。 A、造价咨询机构B、发包人 C、造价管理部门 D、投标人12、实行工程量清单报价宜采用（ ）合同，承发包双方必须在合同专用条款内约定风险范围和风险费用的计算方法。A、固定总价B、固定单价 C、成本加酬金 D、可调价格 13、在约定风险范围时，（ ）不应包括在承包人的风险范围内，价款调整方法应当在专用条款内约定。、自然灾害 B、不可预见性灾害C、设计变更及施工条件变更 D、政策性调整14、发包人要求承包人完成的合同外发生的用工等，需经发包方现场工程师签字认可后实施，费用按照（ ）计价。A、分部分项工程项目B、措
5、施项目C、 零星项目 D、其他项目15、规范中挖基础土方工程量，按设计图示尺寸以（）计算。A、基础底面积乘以挖土深度 B、基坑底面积乘以挖土深度C、基础垫层底面积乘以挖土深度D、基础垫层底面积加工作面乘以挖土深度二、 多项选择选题：1、建设工程是指建造新的或改造原有的固定资产。他的全部工作包括：（ ） A、建设项目的预备、筹建、设备购置B、生产大修理、购进施工机械 C、勘察设计、试车调试D、建筑安装、 E、竣工投产2、按建设工程投资用途分为生产性建设项目的有（）：A、运输工程项目B、能源工程项目C、物质文化生活需要的项目D、工业工程项目E农田水利工程项目等3、由建设行政主管部门根据合理的施工组
6、织设计，按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位工程合格产品所需（）的社会平均消耗量，称为消耗量定额。 A、人工B、材料C、机械台班D、管理费E、利润4、咨询业作为一个产业的形成，是技术进步和社会经济发展的结果。在国民经济产业分类中属于（ ），并具有（ ）社会功能。 A、第一产业B、第三产业 C、服务和引导功能 D、指导和引导功能E、联系功能5、 我国工料单价法的建筑安装工程造价由直接工程费、间接费、利润和税金构成。其中直接工程费包括（）。A、人工费和材料费B、施工机械使用费C、临时设施费和现场管理体费D、企业管理费E、其他直接费6、 临时设施费用内容包括（）等费用。A、临时设施的搭设B
7、、照明设施的搭设C、临时设施的维修 D、临时设施的拆除E、摊销7、工程建设定额包括多种类定额，可以按照不同的原则和方法对它进行科学的分类。其按适用目的分可分为（）等。 A、建筑工程定额B、建筑安装工程费用定额 C、设备安装工程定额、工器具定额 D、工程建设其他费用定额 E、施工定额8、建设工程工程量清单计价规范的特点主要包括方面有（）。A、强制性B、竞争性 C、合理性D、实用性 E、通用性9、由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位工程合格产品所需（）的社会平均消耗量，称为消耗量定额。 A、人工B、材料C、机械台班 D、管理费 E、利润10、不可
8、竞争费用有（）。A、现场安全文明施工措施费B、临时设施费、二次搬运费C、工程定额测定费D、安全生产监督费E、劳动保险费11、工程量清单应采用统一格式。由封面、（）、（）、分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、零星项目清单、（）组成。 A、填表须知B、总说明 C、分部分项工程量清单综合单价分析表 D、甲供材料表、综合费用计算表12、综合单价应包括人工费、材料费、机械费、（），并考虑风险因素。A、材料购置费B、利润 C、税金 D、管理费 、其他项目费13、工程造价管理是 （） 的保障。A、合理确定工程造价B、有效控制工程造价C、提高投资效益、建筑安装费用、工程建设其他费用14、当分部分项
9、工程量清单项目发生工程量变更时，其措施项目费用中相应的（）工程量应调整。A、机械 B、模板 C、人工 D、脚手架、材料15、我国的法律形式具体包括：（）、主管部门的文件、行政法规、宪法、法律、地方性法规、行政规章16、合同法规定：当事人订立合同有（E）种形式，其书面形式包括：（）、五、合同书、信件 、数据电文等、三17、中华人民共和国担保法中规定的担保方式有：（）、保证、书面、抵押和质押 、留置和定金、口头18、施工中发现地下障碍物影响施工时，承包人应于几小时内什么形式通知发包人（）。、电文、书面、随意形式19、施工合同中的索赔及其争议的处理方法有（）、协商谈判、中间人谈判、邀请中间人调解、向
10、仲裁机构申请仲裁、行政机关裁决20、目前工程造价管理工作所需的意识（）。A、创新意识B、服务意识 C、自主意识D、管理意识E、指导意识CEBCD ACCAC BBCCC ACDE ABDE ABC BCE ABCE ACDE ABCD ABCD ABC ACDE ABD BD ABC BD BCDE BCD ACD CD ACD AB第一章 建设工程造价概论1、（ ）建设工程是指建造新的或改造原有的固定资产。2、建设工程分类有多种形式，按建设用途可分为（ ）。A、生产性建设项目 B、新建项目 C、非生产性建设项目 D、扩建项目 E、改建项目3、某新建工厂建设项目的生产车间应看作是一个（ ）A、
11、分部分项工程 B、单项工程 C、分项工程 D、单位工程b4、（ ）无论是政府投资还是企业投资在建设准备阶段都分为施工图设计和审查、办理用地、招标等程序。5、施工图设计和审查属于建设项目的（ ）阶段。A、建设前期阶段 B、建设准备阶段 C、建设施工阶段 D、竣工验收阶段b6、（ ）建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内组织开工。因故不能按期开工的，建设单位应当在期满前向发证机关说明理由，申请延期。延期以三次为限，每次不超过三个月。7、工程造价的含义之一是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用，这是对应于（ ）而言的。A、承包人 B、承发包双方 C、建设单位 D、投资和项目法人
12、d8、设计变更、材料、设备价格、工资标准以及取费费率的调整，贷款利率、汇率的变化，都必然会影响到工程造价的变动，这体现了工程造价的（ ）。A、大额性 B、个别性 C、动态性 D、层次性c9、工程造价作为项目决策的依据与项目筹集资金的依据体现了工程造价的（ ）职能。A、预测职能 B、控制职能 C、评价职能 D、调控职能a10、（ ）我国工程造价管理体制改革的最终目标是逐步实行工程量清单计价。11、工程造价管理组织包含以下系统（ ）。A.政府行政管理系统 B.企、事业机构管理系统 C.行业协会管理系统 D.业主机构管理系统 E.承包商管理系统abc12、（ ）建设工程的投资费用管理，属于工程价格管
13、理范畴。13、（ ）工程造价合理确定是控制工程造价的前提和先决条件。14、将系统和控制论的研究成果应用于建设工程造价管理，以尽可能地减少或避免工程造价目标值与实际值的偏离，属于（ ）。A、合理设置工程造价控制目标 B、以设计阶段为重点进行全过程工程造价控制C、采取主动控制措施 D、技术与经济相结合是控制工程造价最有效的手段c15、不属于工程造价咨询及咨询业的社会功能的是（ ）。A、服务功能 B、引导功能 C、评价功能 D、联系功能 16、（ ）工程造价咨询企业从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。17、（ ）申请甲级工程造价咨询企
14、业资质须取得乙级工程造价咨询企业资质证书满2年。18、（ ）工程造价咨询企业可以将承接的造价业务转包给社会个人。19、（ ）参加继续教育是造价工程师的权利，也是其义务。20、（ ）造价员须每两年参加不少于30小时继续教育。第二章 工程造价构成1、（ ）建设项目费用就是工程造价。2、建设单位管理费属于（ ）部分内容。A、建筑安装工程费用 B、设备及工器具购置费 C、工程建设其他费用 D、预备费c3、（ ）经营性项目铺底流动资金是建设项目总造价的一部分。4、我省09费用定额规定，（ ）不属于规费项目。A. 工程排污费 B. 安全文明施工措施费 C. 社会保障费 D. 住房公积金b5、采用工程量清单
15、计价，规费计取的基数是（ ）。A. 分部分项工程费 B.人工费 C. 人工费机械费 D.分部分项工程费措施项目费其他项目费d6、清单计价法的材料预算价构成包括（ ）。A. 材料原价 B. 采购保管费 C. 二次搬运费 D. 包装费 E. 风险费abde7、根据我省09费用定额规定，（ ）属于措施项目费的内容。A. 环境保护费 B. 现场安全文明施工措施费C. 地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费 D. 冬雨季施工增加费 E、已完工程及设备保护费bcde8、材料采购保管费包括（ ）。A. 采购费 B 场外运输费 C. 工地保管费 D. 仓储损耗 E. 仓储费acde9、清单计价法的施工机械费构
16、成包括（ ）。A. 折旧费 B. 大修理费 C. 人工费 D. 燃料动力费 E. 管理费abcd10、现场安全文明施工措施费不包括（ ）。A. 施工现场安全 B.建筑安全监督管理 C. 文明施工 D.环境保护及职工健康生活b11、其他项目包括（ ）。A、暂列金额 B、计日工 C、总承包服务费 D、暂估价 E、预留金 abcd12、（ ）企业检验试验费是指施工企业按规定进行建筑材料、构配件等试样的制作、封样和其他为保证工程质量进行的材料检验试验工作所发生的费用。13、（ ）暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的款项，用于施工合同签订时尚未明确或不可预见的所需材料、设备和服务的采
17、购、施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整及发生的索赔、现场签证确认等费用及专业工程的金额。14、关税的计税基础为（ ）A. 货价（FOB） B. 货价（FOB）+国际运费+运输保险费C. 货价（FOB）+国际运费 D. 货价（FOB）+运输保险费b15、设备运杂费由下列各项构成（ ）A运费和装卸费 B包装费 C设备供销部门的手续费 D采购与仓库保管费 E运输保险费abcd16、（ ）不属于与建设项目有关的其他费用。A 建设单位管理费 B工程监理费 C 生产准备费 D工程保险费c第三章 工程造价计价依据1、（ ）定额是计划经济的产物，是与市场经济相悖的体制改革对象。2、
18、以下表述中正确的有（）。A 在工程建设中，定额具有节约社会劳动和提高生产效率的作用。B 定额有利于建筑市场公平竞争。 C 定额是对市场行为的规范。D 工程建设定额有利于完善市场的信息系统。 E 定额有利于企业形成自主报价。abcd3、随着科学技术水平和管理水平的提高，社会生产力的水平也必然会提高。原有定额不能使用生产发展时，定额授权部门根据新的情况对定额进行修订和补充。这体现了定额的（ ）。A. 真实性 B 系统性 C. 稳定性 D. 时效性d4、工程建设定额按使用范围可分为（ ）A 施工定额 B 预算定额 C 概算定额 D 费用定额abceE投资估算指标。5、（ ）预算定额的项目划分很细，是
19、工程建设定额中分项最细、定额子目最多的一种定额，也是工程建设定额中的基础性定额。6、（ ）施工定额是企业定额，它反映了企业的施工水平。7、施工定额的作用表现在（ ）。A. 是企业计划管理的依据。 B. 是组织和指挥施工生产的有效工具。 C. 是计算工人劳动报酬的依据。D. 是编制施工预算、加强企业成本管理的基础。 E. 是工程价款结算的依据。abcd8、（ ）施工定额是衡量工人劳动数量和质量，提供成果和效益标准。9、（ ）施工定额的水平直接反映劳动生产率水平，反映劳动和物质消耗水平。施工定额水平和劳动生产率水平变动方向一致，与劳动和物质消耗水平变动方向相反。10、不属于劳动定额表现形式的是（
20、）A 时间定额 B产量定额 C工时定额 D人工定额d11、（ ）时间定额与产量定额互为倒数关系。12、时间定额包括（ ）A工作时间 B辅助工作时间C准备与结束工作时间 D 等待时间 E不可避免的中断时间。abce13、某砌砖班组有12名工人，砌筑某办公楼1.5砖混水外墙需8天完成，砌砖墙的时间定额为1.25工日/m3，该班组完成的砌筑工程量是（ ）。A. 80m3 B. 76.8m3 C. 115.2m3 D. 120 m3b14、某瓦工班组20人，砌1砖厚砖基础，基础埋深1.3m，5天完成89m3的砌筑工程量，砌筑砖基础的时间定额是（ ）。A.0.89工日/m3 B.1.12m3/工日 C.
21、0.89m3/工日 D.1.12工日/m3d15、（ ）材料消耗定量=材料的净耗量+材料的损耗量，而材料损耗率=材料损耗量/材料净耗量100% 16、预算定额水平以绝大多数施工单位的施工水平定额为基础，贯彻的是预算定额编制原则中的（ ）。A按社会平均先进水平确定预算定额的原则 B简明实用的原则C坚持统一性和差别性相结合的原则 D按社会平均水平确定预算定额的原则d17、（ ）预算定额中人工工日消耗量是指在正常施工条件下，生产单位合格产品所必需消耗的人工工日数量，是由分项工程所综合的各个工序劳动定额包括的基本用工、辅助用工两部分组成的。18、某砌筑工程，工程量为10m3，每m3砌体需要基本用工0.
22、85工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的25%和15%，人工幅度差系数为10%，则该砌筑工程的人工工日消耗量是（ ）工日。A 13.09 B 15.58 C 12.75 D 12.96a19、（ ）砂浆、混凝土搅拌机由于按小组配用，以小组产量计算机械台班产量，不另增加机械幅度差。20、概算定额的作用 ( )A是编制概算的依据。 B是设计方案比较的依据。 C是编制概算指标和投资估算指标的依据。D 实行工程总承包时，可作为投标报价参考。 E 编制施工组织设计的依据。abcd21、（ ）工程量清单由招标人或受其委托工程造价咨询人编制。22、工程量清单是工程量清单计价的基础，其作用主要表现为（
23、）。A 是编制工程预算或招标人编制控制价的依据 B 是供投标者报价的参考工程量 C 是确定和调整合同价款的依据 D 是计算工程量以及支付工程款的依据 E 是办理工程结算和工程索赔的依据acde23、（ ）08计价规范包括正文和附录两部分，二者具有同等效力。24、（ ）全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的工程建设项目，必须采用工程量清单计价。25、工程量清单计价的意义在于（ ）。A 提供一个平等的竞争条件。 B 满足市场经济条件下竞争的需要。 C 有利于提高工程计价效率，能真正实现快速报价。D 建设行政主管部门调解工程造价纠纷、合理确定工程造价的依据。 E 有利于业主对投资的控制。abec第
24、四章 工程造价编制与确定1、投资决策过程可进一步分为规划阶段、项目建议书阶段、可行性研究阶段、评审阶段。由于不同阶段所具备的条件和掌握的资料不同，因而投资估算的准确程度也不同，在正常情况下可行性研究阶段的投资估算误差率在（ ）A、30% B、20% C、10% D、10%以内c2、建设项目投资决策过程可分为（ ）几个阶段。A. 项目规划阶段 B. 可行性研究阶段 C. 项目后评价阶段 D. 项目评审阶段 E. 项目建议书阶段abde3、（ ）投资估算已经批准，在一般情况下不得随意突破。4、某项目中建筑安装工程费用560万元，设备工器具购置费用为330万元，工程建设其他费用为133万元，基本预备
25、费为102万元，建设期贷款利息59万元，涨价预备费为55万元，则静态投资为（）万元。A. 1023 B. 1125 C. 1180 D. 1239b5、固定资产动态投资包括（ ）。A 建筑安装工程费 B. 涨价预备费 C. 投资方向调节税 D. 贷款利息 E. 设备及工器具购置费bcd6、（ ）生产经营性项目铺底流动资金是指生产经营性项目,为保证生产和经营正常进行，按其所需流动资金的20作为铺底流动资金计入建设项目总概算。7、（ ）经批准的建设项目设计总概算的投资额，是该工程建设投资的最高限额。8、（ ）施工图预算是考核工程成本、确定工程造价的主要依据。9、施工图预算的作用（ ）。A.施工图预
26、算是签订建设工程合同和贷款合同的依据。B.施工图预算是编制投标文件、签订承发包合同的依据。 C.施工图预算是工程价款结算的主要依据。D.施工图预算是落实或调整年度建设计划的依据。 E.施工图预算是施工企业编制施工计划的依据。bcde10、施工图预算的编制依据是（ ）。A.建设工程工程量清单计价规范 B.施工图纸及说明书和标准图集。C.适用的预算定额或专业工程计价表。 D.施工组织的设计或施工方案。 E.承包合同文件。bcd11、工程量计算规则包括下列内容（ ）。A.工程量的项目划分 B.工程量的计算内容 C.工程量计算范围 D.工程量计算公式 E.工程量的大小abcd12、施工图预算编制方法有
27、（ ）。A.单价法 B.工程量清单单价法 C.计价表单价法 D.实物量法 E.定额法ad13、（ ）08计价规范规定同一招标工程的项目编码不得有重码。14、（ ）编制工程量清单出现录A、附录B、附录C、附录D、附录E、附录F中未包括的项目，编制人应当补充，并报市级或行业工程造价管理机构备案。15、（ ）08计价规范中“安全文明施工”措施项目内容包含“文明施工”、“安全施工”、“环境保护”三项。16、08规范“通用措施项目一览表”中，增加了（ ）项目A.材料与设备检验试验 B.赶工措施 C.工程按质论价 D.特殊条件下施工增加 E.脚手架abcd17、措施项目清单的编制依据（ ）。A.拟建工程的
28、施工组织设计 B.拟建工程的施工技术方案C.与拟建工程相关的工程施工规范和工程验收规范 D.投标文件 E.设计文件a bce18、其它项目清单宜按照下列内容列项，有（）。A.暂列金额 B.暂估价 C.计工日 D.总承包服务费 E.现场安全文明施工措施费abcd19、（ ）暂列金额不宜超过分部分项工程费的10%。20、我省执行08计价规范（苏建价200940号），对规费项目清单规定，应按照（ ）内容列项。A.工程排污费 B.社会保障费C.住房公积金 D.危险作业意外伤害保险 E.安全生产监督管理费abce21、（ ）全面审查法适用于工程量较大、结构和工艺较复杂的工程。22、（ ）招标控制价是招标
29、人对招标工程的最高限价。23、( ) 当国有资金投资建设项目招标控制价超过批准的概算，招标人应当将其报原概算审批部门审核。24、下列属于招标控制价的编制依据是（ ）。A.08计价规范 B.国家或省级、行业建设主管部门颁布的计价定额和计价办法C.建设工程设计文件及相关资料 D.建设工程投资估算25、招标人应当在招标控制价发给投标人的（ ）内，将招标控制价有关资料报送工程所在地造价管理机构备案。A. 5天 B.5个工作日 C.3天 D.3个工作日c26、（ ）招标控制价可以由招标人编制，也可由受其委托的造价咨询人编写。27、（ ）招标文件中提供了暂估单价的材料，可以不按暂估的单价计入综合单价。28
30、、（ ）不平衡报价是指一个工程项目的投标报价，在总价基本确定后，如何调整内部各个项目的报价，以使其不提高总价、不影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益。29、不平衡报价法又称（ ）。A. 前重后轻法 B. 前轻后重法 C. 突然降价法 D. 增加建议法a30、工程竣工结算方式分为（ ）。A.单位工程竣工结算 B.单项工程竣工结算C.建设项目竣工总结算 D.分项工程竣工结算 E.单体工程竣工结算abc31、（ ）工程完工后，发、承包双方应在一个月内办理工程竣工结算。32、（ ）承包人应在合同约定时间内编制完成竣工结算书，并在提交竣工验收报告后一周内递交给发包人。33、建设工期在12个月以内的
31、小型建设项目适合采用（）结算方式。A.按月结算 B.竣工后一次结算 C.分段结算 D.其它结算方式b34、某土建工程实行按月结算和采用公式法结算预付备料款，施工合同总额为750万元，主要材料金额的比重为60，预付备料款为20，当累计结算工程款为（ ）时，开始扣回备料款。A. 300万元 B. 450万元 C. 600万元 D. 500万元d35、包工包料的预付款应按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同金额的（ ），不高于合同全额的（ ）。A. 10，20 B. 20，30 C. 10，30 D. 15，25c36、（ ）招标时现浇砼构件项目特征描述砼强度为C20，但施工中发包人变更为砼强度等
32、级为C30，这时应该重新确定综合单价。37、合同中没有适用或类似变更工程的价格，则变更部分的价款调整应该（）。A.按审价部门提出的价格调整 B.按发包人指定的价格调整C.按设计部门提出的价格调整 D.由承包人提出综合单价，经发包方确认后执行d38、（ ）根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程竣工结算款。发包人应在收到承包人申请后两周内支付结算款。39、（ ）发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。40、全部使用或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额的（ ）的比例计算保留金。A.5% B.2% C.3
33、% D.10%a41、（ ）承发包双方发生工程造价合同纠纷时，在经合同约定的仲裁机构仲裁后，可以再向人民法院起诉。42、竣工决算由（ ）组成。A.竣工决算报告说明书 B.竣工工程平面示意图C.竣工决算报表 D.工程造价比较分析 E.工程竣工图纸abcd43、（ ）地方级基本建设项目竣工财务决算由上一级财政部门审批。第五章 建设工程施工合同1、下列哪项不是施工合同文本的组成部分。（ ）A.协议书 B.通用条款 C.专用条款 D.工程量清单abc2、施工合同文件正确的解释顺序是（ ）。A.施工合同协议书；施工合同专用条款；施工合同通用条款；工程量清单；工程报价单或预算书。B.施工合同协议书；中标通
34、知书；施工合同通用条款；施工合同专用条款；工程量清单。C.施工合同协议书；中标通知书；施工合同专用条款；施工合同通用条款；工程量清单。D.施工合同协议书；中标通知书；投标书及其附件；施工合同专用条款；施工合同通用条款。c3、（ ）工程师是指监理单位委派施工现场的监理人员。4、因工程师指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由（ ）承担。A.承包人 B.监理单位 C.发包人 D发包人和监理单位共同 c5、发包人供应的材料设备与约定不符时应按（ ）情况在专用条款中约定进行处理。 A.材料设备单价与约定不符时，由发包人承担所有差价。B.材料设备品种、规格、型号、数量、质量等级与一览表约定不符时
35、，承包人可以拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购。C. 发包人供应材料的规格、型号与一览表约定不符时，承包人可以代为调剂串换，发包人承担相应的费用。D. 到货地点与一览表约定不符时，发包人负责运至一览表约定的地点。E. 到货时间早于一览表约定时间，承包人承担因此发生的保管费用；到货时间迟于一览表的约定时间，由发包人承担由此造成的承包人损失，工期延误，相应顺延工期。abcd6、工程师不能按时参加验收，须在验收前（ ）小时向承包人提出书面延期要求，延期不能超过（ ）小时。A.24小时，48小时 B.24小时，24小时 C.48小时，48小时 D.48小时，24小时a7、工程合同计价方式（
36、）A.固定价格合同 B.可调价格合同 C.成本加酬金合同 D.总价合同 E.单价合同 abc 8、（ ）当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。9、（ ）工程量清单计价的工程，必须采用单价合同。10、在某工程土方开挖过程发下古建筑遗址，经文物部门勘察，须进行保护处理，由此增加费用由（ ），工期（ ）。A.发包人、不顺延 B.承包人、顺延 C.承包人、不顺延 D.发包人、顺延d11、（ ）施工合同的监督管理仅指各级工商行政管理机关、建设行政主管机关、金融机构对施工合同的监督管理。12、因百年未遇的暴雨，导致
37、在建工程基坑坍塌，由此产生的工程修复费用和工期延误如何处理。（ ）A.发包人承担、不顺延 B.承包人承担、顺延 C.承包人承担、不顺延 D.发包人承担、顺延d13、（ ）因百年未遇的暴雨，导致承包商机械设备损坏，由此产生的修复费用由发包人承担。14、（ ）因不可抗力导致某项工作延期，则承包商有权获得工期补偿。15、索赔证据应具备（ ）。A.真实性 B.关联性 C.及时性 D.可靠性 E.独立性abcd16、发生索赔时，不属于解决索赔的处理方式的是（ ）。A.协商解决 B.邀请中间人调解 C.向仲裁机构申请仲裁 D.向人民法院提起诉讼d17、（ ）费用索赔以赔偿或补偿实际损失为原则，直接损失可以
38、赔偿，而间接损失无法补偿。第六章工程建设法律基本知识1、我国法律的表现形式有（ ）A.宪法 B.法律 C.行政法规 D.地方性法规 E.部门行政规章abcd2、甲乙双方就借款事宜签订了相关协议，明确了双方的权利和义务，则甲乙是该法律关系的（ ）。A.主体 B.客体 C.内容 D.法人a3、法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的（ ）。A.自然人 B.公民 C. 组织 D.法定代表人c4、（ ）甲乙双方就专利权转让达成了相关协议，在此法律关系中，专利权为法律关系的客体。5、法律责任具有下列特征（ ）。A.法律责任具有强制性 B.法律责任是由法律明文规定的C.法
39、律责任是不履行法定义务的后果 D.法律责任可以由法官认定E.法律责任具有义务性abc6、法律责任的类别包括（ ）。A.行政法律责任 B.民事法律责任 C.刑事法律责任 D.经济法律责任 E.社会法律责任abcd7、法律责任追究的原则（ ）。A.责任法定原则 B.责任自负原则 C.违法行为与法律责任相适应原则D.责任平等原则 E.重在教育原则abce d8、下列工程承发包模式，（ ）适用于简单、明确的常规性工程和一些专业性较强的工业建筑工程。A.平行承发包 B.设计或施工总分包 C.设计施工一揽子承包 D.工程项目总承包管理c9、（ ）国有投资项目必须实行工程监理。10、（ ）招投标法规定招标方
40、式分为公开招标和非公开招标两种。11、（ ）邀请招标邀请对象的数目以5-7家为宜，但不应少于3家。12、招标投标阶段的主要工作内容包括（ ）A.发布招标公告 B.资格预审 C.编制招标文件 D.标前会议 E.开标ABCD13、（ ）评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数约5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的三分之二。14、（ ）中标通知书发出后30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作实质性修改。15、（ ）成片开发的住宅小区项目因非国有投资项目，不需要进行招标。16、（ ）建设工程交易招投标中心的工作人员可以作为评标委员会成员参加评
41、标工作。17、合同法的基本原则是（ ）。A.平等、自愿原则 B.权利与义务相统一的原则 C.遵守法律、维护社会公共利益的原则D.公平、诚实信用原则 E.依法成立的合同对当事人具有约束力的原则acdE18、下列合同形式属于书面形式的有（ ）。A.合同书 B.电子邮件 C.信件 D.传真 E.口头约定abcd19、合同内容中的标的是（ ）。A.合同内容 B.合同法律关系客体 C.合同主体 D.权利义务指向的对象 E.合同的核心bde20、（ ）对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款。21、对格式合同条款有两种以上解释的，应当作出（ ）。
