《工程质量管理与监理题库(常州市建设局继续教育考试大纲).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程质量管理与监理题库(常州市建设局继续教育考试大纲).doc（14页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、质量与监理一、 单项选择题1、 施工单位按约定时间向监理工程师提交已完工程量报告，监理工程师应在（ C ）内予以计量。A、2天 B、5天 C、7天 D、14天2、 监理工程师对承包商（ B ）的工程量，不予计量。A、经批准超出设计图纸 B、自身原因造成的返工C、设计变更而增加 D、业主原因造成的返工3、 我国工程保修期从（ C ）之日算起。A、乙方提交竣工验收报告 B、合同约定的竣工日C、竣工验收合格 D、业主支付竣工结算款4、 建设工程监理规划基本作用为（ C ）A、指导监理具体实施 B、确定监理工作目标C、指导项目监理机构全面开展监理工作 D、监理实施细则编制主要直接依据5、 建设工程监理
2、的（ A ）性质，使其与政府对建设工程的监督管理以及承建商的建设工程活动区分开来。A、服务性 B、科学性 C、独立性 D、公正性6、 会议协调法是建设工程监理中最常用的一种协调方法，但（ B ）不属于协调会。A、第一次工地会议 B、图纸交底会 C、监理例会 D、专业性协调会议7、 协助业主处理与工程有关的索赔事宜及合同争议事宜，是属（ A ）职责范围。A、总监理工程师 B、监理工程师 C、总监理工程师代表 D、监理员8、 国家推行建设工程监理的目的之一是要在建筑市场上增加一种（ C ）。A、自律机制 B、激励机制 C、约束机制 D、奖罚机制9、 专业监理工程师的职责有（ A ）。A、主持编写本
3、专业监理实施细则 B、主持监理工作会议C、审查分包单位资质并签署意见 D、做好监理日记和有关监理记录10、 建设工程发生质量事故，有关单位应当在（ C ）内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A、5小时 B、12小时 C、24小时 D、10天11、 建设工程投资、进度、质量三大目标两两之间存在（ D ）的关系。A、对立 B、统一 C、辩证 D、既对立又统一12、 信息的基本特点是（ C ）。A、时效性 B、不完全性 C、真实性 D、系统性13、 第一次工地会议应由（ A ）主持。A、建设单位 B、建设单位的上级主管部门 C、总监理工程师 D、监理企业的技术负责人14、 监理工程师是（ C
4、 ）。A、行政职务 B、技术职务 C、岗位职务 D、技术职称15、 监理规划编写主持人为（ C ）。A、监理单位技术负责人 B、监理单位经营部门负责人C、总监理工程师 D、监理工程师16、 工程标底是工程项目的（ C ）。A、合同价格 B、工程概算价格 C、预期价格 D、结算价格17、 设计合同履行后，定金应当（ A ）。A、抵作设计费 B、双倍返还委托方 C、返还委托方 D、上缴上级主管部门18、 施工合同索赔的性质属于（ A ）。A、经济补偿 B、经济惩罚 C、经济制裁 D、经济补偿和经济制裁19、 合同法律关系是由（ A ）三要素所构成。A、主体、客体、内容 B、当事人、权利、义务C、法
5、人、其他组织、自然人 D、物、行为、智力成果20、 当事人之间发生合同纠纷对仲裁机构的裁决不满意时（ A ）。A、应无条件执行 B、可向人民法院起诉 C、可向上级仲裁机构上诉 D、可拒绝执行21、 不属于承担违约责任的形式有（ C ）。A、违约金 B、赔偿金 C、没收财产 D、继续履行22、 定金的数额由当事人约定，最高不得超过全合同标的额的（ D ）。A、5% B、10% C、15% D、20%23、 业主与监理单位的关系是（ A ）。A、平等主体的合同法律关系 B、一般合作关系C、监理与被监理的关系 D、上下级的隶属关系24、 我国合同鉴证制度实行的是（ A ）原则。A、自愿鉴证 B、不必
6、鉴证 C、统一鉴证 D、强制鉴证25、 无效合同以（ C ）无效。A、仲裁机构裁定书确定之日起 B、人民法院判决书确定之日起C、从订立之日起 D、当事人一方主张该合同无效起26、 合同订立后，经当事人协商，可以变更或解除已签订的合同是（ D ）。A、承办人调离 B、法定代表人变动 C、法人名称变更 D、当事人一方违约27、 当施工单位没能达到规定的质量要求时，监理单位（ C ）。A、 承担连带责任 B、负全部责任 C、不承担责任 D、按合同规定退回一定数量的监理费28、 监理工程师处理合同有关事宜的（ B ）是保证合同圆满完成的重要条件。A、科学性 B、公正性 C、独立性 D、有偿服务性29、
7、 合同当事人一方发生分立时，原合同法律效力（ B ）。A、增强 B、不变 C、减弱 D、取消30、 接受要约作出承诺后，对要约内容（ A ）。A、应完全同意 B、可同意并附新条件 C、可部分修改 D、应拒绝31、 经济合同因一方违约，使合同履行成为不必要时，另一方提出解除合同，提出方（ B）。、承担责任、不承担责任、部分承担责任、视情况而定 32、签订经济合同是一种（ C ）。A、商业行为 B、经济行为 C、法律行为 D、法人之间的民事行为33、对合同纠纷实行仲裁后（ D ）。A、当事人可以不执行仲裁裁决 B、当事人不服可提出再次仲裁C、当事人不服，可向法院起诉 D、可申请法院强制执行34、承
8、包人在施工中经过施工方案比较研究，提出 对原设计图纸进行建筑方面的修改，由于赶工期，未经监理工程师同意，由此发生的费用应由（ B ）承担。 A、发包人 B、承包人 C、发包人承担一半 D、承包人承担一半35、下列属于时间参数的有（ A ）。 A、流水节拍 B、施工段 C、施工过程 D、流水强度36、某一合同约定的定金为2000元，由于接受定金方的违约行为而使合同被迫终止，则他应返还给对方的金额为（ D ）元。 A、1000 B、2000 C、3000 D、400037、工程设计变更不管由谁提出，都必须征得（ B ）同意，并且办理书面变更手续。 A、施工单位 B、建设单位 C、监理单位 D、设计
9、单位38、某工程设计有两个方案，甲方案功能评价系数为0.85，成本系数为0.92；乙方案功能评价系数为0.6，成本系数为0.7，则最优方案的价值系数为（ B ）。 A、0.950 B、0.924 C、0.911 D、0.85739、某工程基础底板的设计厚度为1.5米，施工单位做了1.6米，多做的工程量在工程价款的计量支付时应（ C ）。 A、由业主与施工单位协商处理 B、计量一半 C、不予计量 D、予以计量40、在工程网络计划中，确定关键工作的条件是（ B ）最小。A、自由时差 B、总时差 C、持续时间 D、时间间隔41、（ A ）是建设工程监理工作中最常用的协调工作。 A、会议协调法 B、情
10、况介绍法 C、书面协调法 D、访问协调法42、违约方给对方当事人造成实际损失是（ B ）的先决条件。 A、支付违约金 B、支付赔偿金 C、继续履行 D、解除合同43、作为评定结构或构件砼强度质量的试块应在（ C ）取样制作。 A、标准养护室 B、搅拌地点 C、浇注地点 D、试验室44、监理单位对建设项目的投资控制工作应贯穿于（ D ）。 A、施工阶段 B、招标阶段 C、设计阶段 D、建设全过程45、某监理单位向银行贷款50万元作为启动资金，年利息率10%，复利，则贷款3年期满时的贷款利息是（ B ）。 A、16.95万元 B、16.55万元 C、15.85万元 D、15.00万元46、双代号网
11、络计划中的虚工作（ C ）。 A、既消耗时间，又消耗资源 B、只消耗时间，不消耗资源 C、既不消耗时间，又不消耗资源 D、不消耗时间，只消耗资源47、建筑工程施工现场安全由（ C ）负责。 A、建设单位 B、监理单位 C、建筑施工企业 D、建设行政主管部门48、工程监理人员发现工程设计不符合建设工程质量标准或者合同约定的质量要求，应当（ D ）改正。A、 通知设计单位 B、报告监理单位要求设计单位C、通知建设单位 D、报告建设单位要求设计单位49、在设计阶段进行限额设计的最高目标是（ D ）。 A、规划阶段的投资 B、施工图概算 C、设计概算 D、经批准的的投资估算50、网络计划中工作I-J的
12、最迟时间参数，应以网络图的（ B ）方向依次逐项计算。 A、起始节点开始，顺着箭线 B、终点节点开始，逆着箭线 C、中间节点，平行箭线 D、任意51、根据质量管理系例要求规定，房屋主体结构工程最低保修期限为（ D ）。A、5年 B、3年 C、2年 D、规定的合理使用年限52、工程施工质量验收的最小单位为（ D ）。A、主控项目 B、工序 C、一般项目 D、检验批53、分项工程质量的验收检查由（ C ）负责组织。A、总监理工程师 B、质检员 C、监理工程师 D、施工技术负责人54、GB/T190002000族标准质量管理原则中强调（ C ）是组织存在的基础。A、顾客的要求 B、质量方针 C、顾客
13、 D、经济效益55、根据质量管理条例规定，外墙面防渗漏的最低保修期限为（ A ）。A、5年 B、3年 C、2年 D、终身保修56、分部工程若干个（ B ）构成。A、检验批 B、分项工程 C、单位工程 D、主控项目57、建筑工程一般划分为（ B ）分部工程。A、八个 B、九个 C、十个 D、六个58、质量管理体系中最基本最通用的一般规律是（ B ）。A、持续改进 B、八项管理原则 C、强调管理作用 D、资源管理59、（ B ）叫做质量管理。A、 在质量方面策划和控制组织的协调的活动 B、 在质量方面指挥和控制组织的协调的活动C、 在质量方面指挥和控制组织的活动D、 在质量方面策划和控制组织的活动
14、60、将标准分为国家标准、待业标准、地方标准、企业标准是依据（ B ）划分。A、性质 B、适用范围 C、属性 D、行政权力61、禁止生产、销售和进口的产品是不符合（ D ）的产品。 A、国家标准 B、行业标准 C、推荐性标准 D、强制性标准62、质量管理体系是指“在质量方面指挥和控制（ C ）的管理体系”。 A、团队 B、企业 C、组织 D、集体63、质量管理的八项原则之一“领导作用”，即最高管理者具有（ B ）和领导一个组织的关键作用。 A、决定 B、决策 C、计划 D、规定64、不合格是指产品的（ D ）特性不符合规定要求。 A、多个 B、两个 C、三个 D、任一65、在施工过程中为了检查
15、工人的施工操作是否正常，砼振捣是否符合要求，可以采用所谓（ A ）的方法。A、看 B、摸 C、敲 D、照 66、隐蔽工程施工完成后，在被掩蔽或覆盖之前，应经（ D ）检查、验收，确认其质量合格后，才允许加以覆盖。 A、施工单位质量部门 B、设计单位 C、当地主管部门 D、监理单位 67、在工程项目施工中，对于工程质量中的感觉性指标，通常采用（ A ）方法进行检验。 A、目测法 B、量测法 C、试验法 D、无损检测 68、在施工过程的质量检验中，对于质量保证资料齐全，质量长期稳定，信誉可靠的产品，通常采取（ D ）。 A、全检 B、抽检 C、局部检验 D、免检 69、在施工过程的质量检验中，对于
16、架立钢筋的规格、尺寸、数量、间距、保护层，通常采取（ A ）。 A、全检 B、抽检 C、局部检验 D、免检 70、材料机械性能的检验是属于（ C ）检验。 A、书面 B、外观 C、理化 D、无损 71、某工程项目在施工中基础出现严重不均匀沉降，结构开裂，这种质量事故在建筑工程中属于（ C ）。 A、一般事故 B、较大事故 C、重大事故 D、严重事故 72、对施工质量产生影响的因素之一是（ D ）。 A、计划 B、组织 C、管理 D、环境 73、对于工程中采用的代用材料，必须通过（ D ）。 A、书面检验 B、外观检验 C、理化检验 D、计算和充分论证 74、检验批的质量应按主控项目和（ B ）
17、验收。 A、保证项目 B、一般项目 C、基本项目 D、允许偏差项目 75、建筑工程质量验收应划分为单位（子单位）工程、分部（子分部）工程，分项工程和（ C ）。 A、验收部位 B、工序 C、检验批 D、专业验收 76、分项工程可由（ C ）检验批组成。 A、若干个 B、十个 C、一个或若干个 D、一个 77、工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应（ D ）确认。 A、监理单位 B、施工单位 C、建设单位 D、共同 78、建筑地面工程属于（ D ）工程分部。 A、建筑装饰 B、建筑装修 C、地面与楼面 D、建筑装饰装修 79、门窗工程属于（ D ）工程分部。 A、建筑装饰 B、建筑装修 C
18、、门窗 D、建筑装饰装修 80、建筑幕墙工程属于（ D ）工程分部。 A、建筑装饰 B、建筑装修 C、主体工程 D、建筑装饰装修 81、钢筋进场时，除应检查其产品合格证、出厂检验报告处，还应检查（ A ）。 A、进场复验报告 B、生产许可 C、化学分析试验报告 D、技术说明书82、在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月（快硬硅酸盐水泥超过一个月）时，应进行复验，并（ A ）使用。 A、按复验结果 B、按原强度等级 C、应降低一级 D、不得 83、砼标准试件的外形尺寸为（ B ）。 A、100*100*100（MM） B、150*150*150（MM） C、200*200*200（MM）
19、D、70.7*70.7*70.7（MM）84、砼浇筑完毕后，应在（ A ）小时以内对砼加以覆盖并保湿养护。A、12 B、24 C、48 D、36 85、当对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过（ C ）（快硬硅酸盐水泥超过一个月）时，应复查试验，并按其结果使用。A、一个月 B、二个月 C、三个月 D、六个月 86、在施工过程 ，对已施工完成的成口应加以保护，如屋面防水做完后，应采取（ D ）保护。A、防护 B、包裹 C、覆盖 D、封闭 87、在工程项目施工中，为了控制断面尺寸、轴线、标高是否正确，通常可采用所谓（ C ）的方法。A、靠 B、吊 C、量 D、套 88、工作质量包括生产过程工作质量和社会工
20、作质量，其中社会工作质量又包括社会调查，市场预测，（ C ）。A、政治工作质量 B、管理工作质量 C、质量回访和保修质量 D、后勤工作质量 89、工作质量是指参与工程建设者，为保证工程项目质量所从事工作的（ B ）。A、水平与热忱 B、水平与完善程度 C、完善程度 D、水平 90、工程项目也包含工作质量，其中工作质量包括（ D ）。A、工序质量、社会工作质量 B、分部工程质量、生产过程工作质量C、工序质量、分部工程质量 D、社会工作质量、生产过程工作质量 91、在施工过程中，对已施工完成的成品应加以保护，如对水磨石楼梯，应采取（ C ）保护。A、防护 B、包裹 C、覆盖 D、封闭 92、在施工
21、过程中，为了检查墙面瓷砖，大理石镶贴，地砖铺砌等的质量，可采用所谓的（ C ）方法。A、看 B、摸 C、敲 D、照 93、材料品种，规格的检验属于（ B ）检验。A、书面 B、外观 C、理化 D、无损94、系统性因素引起的质量波动是（A） A、可以避免 B、不可避免 C、有时可避免 D、难以避免95、建设工程质量目标可以通过合同加以约定，对于合同约定的质量目标，必须保证其不得低于（D）质量标准。A、业主要求 B、设计要求 C、监理要求 D、国家强制性要求96、建筑法规定，我国的建筑工程实行（A）A、质量保修制度 B、质量维修制度 C、质量体系认证制度 D、质量监督制度97、工程建设各阶段中，（
22、B）是工程质量控制的关键。A、决策阶段 B、工程施工阶段 C、工程设计阶段 D、工程招标阶段98、建筑法规定建筑活动基本要求是建筑活动应当（B），符合国家的建筑工程安全标准。A、确保建设工程三大目标的实现 B、确保建筑工程质量和安全C、确保建筑工程的实施 D、确保建筑工程主体结构的质量99、建筑工程质量验收时，（C）质量验收合格规定未对观感质量验收作要求。A、单位工程 B、分部工程 C、分项工程 D、子分部工程100、工程施工质量不符合要求时，经有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批，应（A） A、予以验收 B、返工重做后才能验收 C、严禁验收 D、视具体情况确定二、 判断题1、医院能作为合
23、同的保证人。 （ ）2、合同公证和鉴证的不同点是目的。 （ ）3、在合同的主要条款中，数量和质量是核心条款。 （ ）4、合同订立后，当事人一方法定代表人变动，原法定代表所签的合同应视为无效。（ ）5、合同当事人一方在合同规定时间内没有提交合同标的，也未给对方造成损失，此时该方应支付违约金。 （ ）6、合同履行中，实际履行的原则强调的是合同标的。 （ ）7、合同当事人甲方请求变更和解除合同，经双方协商达成协议，但由此给乙方造成了损失，其处理应为甲方承担。 （ ）8、工程施工质量不符合合同规定，承包商有义务修理和返工，由此发生的费用应由监理工程师确定负责。 （ ）9、对施工中发生的业主和承包商间的
24、索赔，监理工程师应按业主意向处理。 （ ）10、施工机械的故障造成竣工日期的延误，经监理工程师确认后工期相应顺延。 （ ）11、在建设工程各阶段中，对工程实行质量形成起决定性作用的是工程施工阶段。（ ）12、在关键部位或关键工序施工过程中由监理人员在现场进行监督的活动，称为见证。（ ）13、钢筋砼隐蔽工程检查验收的质量控制要点有钢筋的检查。 （ ）14、取得监理工程师资格证书的人是监理工程师。 （ ）15、就投资控制效果而言，在施工招投标阶段，节约投资的可能性最大。 （ ）16、建设工程监理单位应在业主委托的监理范围内承担工程监理业务。 （ ）17、因不可抗力发生的费用应由建设单位承担。 （
25、）18、追缴财产适用于采用欺诈、胁迫等手段所签订的无效合同。 （ ）19、土地所有权是依法不得作为抵押的财产。 （ ）20、违反市场经济规律订立的合同是无效合同。 （ ）21、所有合同的订立都必须经过要约和承诺两个过程组成。 （ ）22、工程建设监理的中心任务是工程建设项目的目标控制管理。 （ ）23、工程建设的基本方法由目标规划、动态控制、组织协调、信息管理、合同管理等方面组成。 （ ）24、工期延误是由于并非承包人自身原因所造成的经监理工程师书面批准的合同竣工期限的延长。 （ ）25、测量工程监理包括测量仪器的检定和校验、校桩、场地测量、放线测量、竖向测量、沉降监测。 （ ）26、1单位工
26、程质量验收时，要求质量控制资料基本齐全。（）27、返修是指对不合格工程部位采取重新制作、重新施工的措施。（）28、检验批是按生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体。（）29、计数检验是在抽样检验的样本中，对每一个体测量其某个定量特性的检查方法。（）30、单位工程质量竣工验收应由总监理工程师组织。（）31、通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的工程，可以让步验收。（）32、砼结构工程的承包合同和工程技术文件对施工质量的要求可以低于砼结构工程施工质量验收规范GB50204-2002中的规定。（）33、水泥包装标志中，没有出厂编号属于不合格水泥。（）34、将标准分为
27、强制性标准和推荐性标准是依据内容划分。（）35、质量管理包含的内容有质量策划、质量改进、质量保证和质量控制。（）36、质量管理发展经历了数量检验阶段，统计质量检验阶段和全面质量检验阶段。（）37、砌体发生裂缝可采用钢筋网水泥砂浆方法加固。（）38、工程建设质量控制是指在保证实现工程建设项目总目标的过程中，为满足项目总体质量要求所开展的有关监督管理活动。（）39、将标准分为技术标准和管理标准是依据性质划分。（）40、质量管理的八项原则的第一项原则是全员参与。（）41、2000版的ISO9000族质量管理体系只适用于大规模的组织。（）42、2000版的ISO9000族质量管理体系不受行业部门和经济
28、部门的限制。（）43、PDCA循环包括计划、实施、验证、处置。（）44、砼局部出现空隙，石子间无砂浆，形成蜂窝状的小孔洞叫麻面。（）45、砼裂缝及表层破损的修补方法有抹面层、填缝法和灌浆法。（）46、受力主筋放反了引起折断，抗倾覆能力不足而翻倒是引起悬挑构件事故的主要原因。（）47、养护不当易引起蜂窝、麻面、露筋、孔洞等毛病。（）48、砼浇注完毕后要细心养护保持必要的温湿度。（）49、采用新技术、新工艺、新材料的部位可作为关键点重点控制。（）50、温度变化引起的伸缩缝是砌体裂缝的原因之一。（）三、 多项选择题1、 工程付款的内容一般包括（ ABCD ）A、预付款 B、工程进度款 C、竣工结算款
29、 D、保修金 E、履约保证金2、（ ABDE ）情况下，造成工期延长，经监理工程师确认后，工期相应顺延。 A、工程量增加 B、设计变更 C、质量事故 D、不可抗力 E、甲方不能按时支付工程款引起的停工3、 合同鉴证和公证的差异是（ ABC ）不同。A、法律效力的适用范围 B、证据的效力 C、行为的性质 D、实施的目的 E、实行的原则4、 无效合同的处理方式有（ BCD ）。A、支付违约金 B、返还财产 C、赔偿损失 D、追缴财产 E、继续履行5、 计量依据一般有（ BCDE ）。A、承包人的索赔报告 B、工程量清单前言 C、技术规范 D、设计图纸E、质量合格证书6、 工程监理人员认为工程施工不
30、符合（ BDE ）的，有权要求建筑施工企业改正。A、 业主要求 B、合同约定 C、监理要求 D、施工技术标准 E、工程设计要求7、 工程发生重大坍塌事故，监理工程师需立即采取的措施有（ ABC ）。A、下达停工令 B、要求施工单位采取防护措施 C、要求施工单位逐级上报D、组织事故调查 E、研究确定处理方案8、 在工程项目施工中，要根据工程项目的具体情况设置质量控制点，可作为质量控制的对象包括（ ABD ）。A、施工中的关键工序以及隐蔽工程 B、施工中的薄弱环节或质量不稳定的工序C、加快施工进度的工序 D、采用新技术、新工艺、新材料的部位E、材料品种较多的施工部位9、 工程监理与被监理工程的（
31、ACD ）不得有隶属关系或其他利害关系。A、承包单位 B、建设单位 C、建筑材料供应单位 D、设备供应单位E、设计单位10、 合同担保形式主要有（ ACD ）。A、保证 B、预付款 C、抵押 D、质押 E、保险：11、GB/T9000-2000族质量管理的八项原则中，下列符合的是（ABE）A、以顾客为关注焦点B、持续改进C、最高管理者作用D、自我评定E、全员参与12、产品有四种通用的类型，它们是（ABDE）A、服务B、软件C、产品D、硬件E、流程性材料13、属于PDCA的特点的有（ACD）A、四个阶段缺一不可B、PDCA是不断下降的循环C、每循环一次，产品质量、工序质量就提高一步D、大环套小环
32、，在某一阶段也存在着PDCA循环E、PDCA循环有限14、属外部顾客的有（BCDE）A、装配工B、消费者 C、零售商D、委托人E、最终使用者15、工程项目质量的特点之一是质量的隐蔽性，这是由于施工过程中（ADE）等因素造成的。A、工序交接多B、影响因素多C、施工周期长D、隐蔽工程多E、中间产品多16、施工机械设备在使用管理上实行（ABE）制度。A、定人B、定机C、定时D、定点E、定岗位17、分部工程观感质量评价的结论为（BDE）A、合格B、好C、不合格D、一般E、差18、质量事故处理方案的类型可分为（ABCE）A、返工处理B、修补处理C、限制处理D、待定E、不做处理19、影响工程质量的4MIE
33、因素中的“4M”是指对（ABDE）的控制。A、人B、机械C、环境D、方法E、材料20、建筑工程质量管理条例规定（ABDE）依法对建设工程质量负责。A、建设单位B、设计单位C、工程毗邻单位D、工程监理单位E、施工单位一、 综合练习（单选题）1、 基础的埋置深度是指（A）的垂直距离。A、基础底面至室外设计地面 B、基础顶面至室外地面C、基础底面至室内设计地面 D、基础底面至室内地面2、 砖墙砌筑中应在（C）设置圈梁。A、全部内墙 B、外墙与内墙外墙与内墙C、外墙和部分内墙 D、外墙四周3、 二级耐火等级的建筑中，梁的耐火极限为（B）A、1.45小时 B、1.50小时 C、1.75小时 D、2.53
34、小时4、 地下室采用柔性防水，其油毡卷材的层数与（B）有关。A、地下水位 B、水头 C、建筑物的荷载 D、设计最高地下水位5、 在墙体设计中，其自身重量由楼板或梁来承担的墙称为（D）。A、窗间墙 B、承重墙 C、横墙 D、隔墙6、 建筑物的耐火极限的单位为（B）。A、m B、h C、t D、kg7、 住宅区内有可能通小车的步行道采用C25混凝土路面的最小厚度是多少？（C）A、80mm B、100mm C、120mm D、180mm8、 防水混凝土的设计抗渗等级是根据以下哪条确定？（D）A、防水混凝土的壁厚 B、混凝土的强度等级C、最大水头 D、最大水头与混凝土壁厚的比值9、 确定地下工程防水等
35、级，下列哪一项是决定因素？A、工程设计最大地下水头 B、工程重要性和使用中对防水要求C、工程所在地的抗震设计防裂度 D、工程耐久年限和材料防水性能10、 地下室窗井的一部分在最高地下水位以下，采取下列防水措施，其中哪一项是错误的？（B）A、窗井墙高出地面不少于300mm B、窗井的底板和墙与主体断开C、窗井内的底板比窗下缘低300mm D、窗井外地面做散水11、 地下工程的变形缝宽度一般应为多少？（D）A、90100mm B、120150mm C、5070mm D、2030 mm12、 下列哪种情况符合设置屋面隔气层的环境条件？（D）A、 寒冷和严寒地区的采暖居住建筑B、 所有保温屋面C、 纬
36、度40度以北地区的采暖办公建筑D、 室内空气温度常年大于80%的保温屋面13、 保温隔气层的作用，下列哪个说法是正确的？（D）A、防止屋顶顶棚受潮 B、防止屋盖结构板内结露C、防止室内外空气渗透 D、防止屋面保温层结露14、 重要的民用建筑及高层建筑的屋面防水，应按哪一项防水等级和设防要求设计才是正确的？（D）A、级，二道设防 B、级，三道设防 C、级，一道设防 D、级，二道设防15、 平屋面天沟纵向坡度的最小限度是（C）A、3 B、5 C、1% D、2%16、 平屋面结构找坡的排水坡值为多少？（B）A、4% B、3% C、2% D、1%17、 卷材屋面的坡度不宜超过（D）A、45% B、40
37、% C、30% D、25%18、 下列哪一种材料不宜用作高屋宾馆的屋面防水材料？（D）A、 SBS高聚物改性沥青防水卷材B、 聚氨脂合成高分子涂料C、 细石防水混凝土D、 三毡四油19、 卷材防水平屋面与砖墙交接处的泛水收头做法，哪一种是正确的？（C）A、 挑出4cm眉砖B、 挑出4cm眉砖，抹2cm厚1：2.5水泥砂浆C、 不挑出眉砖，墙上留凹槽，上部墙体抹2cm厚1：2.5水泥砂浆D、 不挑出眉砖，墙上不留凹槽，上部墙体抹1：1水泥砂浆勾缝20、 上人屋面门口处的防水层泛水收头距防水层的高度应不小于（D）A、150mm B、200mm C、100mm D、250mm21、 刚性防水屋面的细
38、石混凝土，宜采用下列哪一种水泥？（A）A、普通硅酸盐水泥 B、火山灰质水泥 C、矿渣水泥 D、矾土水泥22、 为防止细石混凝土刚性防水屋南出现裂缝，下列哪一项是错误的？（D）A、 不应采用钢筋砖过梁B、 基础墙的水平防潮层可用油毡，并在上下抹15mm厚1：2水泥砂浆C、 地面以下的砌体不宜采用空心砖D、 不可采用空斗墙23、 设计条件相同时，下列隔墙中哪一种耐火极限最低？（D）A、120 mm厚普通粘土砖墙双面抹灰B、100 mm厚加气混凝土砌块墙C、石膏珍珠岩双层空气条板墙厚度为60 mm+50 mm（空）+60 mmE、 轻钢龙骨双面钉石膏板，板厚12 mm24、 关于纸面的石膏板墙的石膏板铺设方向，下列哪一种说法是错误的？（D）A、 一般隔墙的石膏板宜竖向铺设B、 曲墙面的石膏板宜横向铺设C、 隔墙石膏板竖向铺设的防火性能比横向铺设好D、 向铺有利于隔音25、 各类隔墙安装应满足有关建筑技术要求，但
