《2023-2024一级造价师之建设工程造价管理重难点归纳.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023-2024一级造价师之建设工程造价管理重难点归纳.docx（102页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、2023-2024一级造价师之建设工程造价管理重难点归纳姓名：学号：得分：1、（2019年真题）保证工程项目管理信息系统正常运行的基础是Oo.结构化数据B.信息管理制度C.计算机网络环境D.信息管理技术人才正确答案：B2、不实行资本金制度的项目是O.A.经营性固定资产投资项目B.公益性项目C.基础设施项目D.小型项目正确答案：B3、（2013年考题）某企业年初从银行借款600万元，年利率12%,按月计算并支付利息，则每月末应支付利息。万元。A. 5.69B. 6.00C. 6.03D. 6.55正确答案：B4、仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人（）。A.只能重新申请仲裁B.只能向人民法院
2、起诉C.必须重新决定解决争议的方式D.可以重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉正确答案：D5、（2019年真题）控制建设工程造价最有效的手段是（）。A.设计与施工结合B.定性与定量结合C.策划与实施结合D.技术与经济结合正确答案：D6、某公司发行票面额为IoOO万元的优先股股票，筹资费率为3%,股息年利率为10%,则其资金成本率为（）O.8.47%B. 8.97%C. 10.23%D. 10.31%正确答案：D7、（2019年真题）属于项目实施过程中策划内容的是（）。A.工程项目的定义B.工程项目系统构成C.项目合同结构策划D.总体融资方案策划正确答案：C8、（2018年考题）价值工程应用对象的
3、功能评价值是指OOA.可靠地实现用户要求功能的最低成本B.价值工程应用对象的功能与现实成本之比C.可靠地实现用户要求功能的最高成本D.价值工程应用对象的功能重要性系数正确答案：A9、为了保护环境，在项目实施阶段应做到“三同时”。这里的“三同时”是指主体工程与环保措施工程要()OA.同时施工、同时验收、同时投入运行B.同时审批、同时设计、同时施工C.同时设计、同时施工、同时投入运行D.同时施工、同时移交、同时使用正确答案：C10、根据必须招标的工程项目规定（发改委第16号令），下列情况中，不属于必须招标的有（）。A.某建设项目总投资额3000万元，其中使用国有资金200万元B.某项目使用世界银行
4、贷款投资，其施工单项合同估算价格为500万元C.某项目全部使用国有资金投资，其中重要设备、材料采购单项合同估算价格在200万元以上D.某项目全部使用国有资金投资，其中设计服务采购，单项合同估算价格在100万元以上正确答案：A11、根据民法典（合同编），电子合同的标的物为采用在线传输方式交付的，（）为交付时间。A.接受服务人签收时间B.电子凭证生成时间C.合同标的物进入对方当事人指定的特定系统且能够检索识别的时间D.提供服务人发出合同标的物时间正确答案：C12、（2017年真题）根据国务院关于投资体制改革的决定，对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，除特殊情况外，政府主管部门不再审批（
5、）。A.项目建议书B.项目初步设计C.项目开工报告D.项目可行性研究报告正确答案：C13、在建筑产品生产中应用价值工程原理时，应（）。A.分析结构、材质等问题的同时，对建筑产品的必要功能进行定义B.先确定建筑产品的设计方案，然后再进行功能分析和评价C.分析功能的基础上，再去研究结构、材质等问题D.分析结构、施工工艺的基础之上确定建筑产品的功能正确答案：C14、下列关于投资收益率指标和总投资收益率指标的说法中，正确的是（）。A.投资收益率是指投资方案达到设计生产能力后一个正常生产年份的年收益总额与方案投资总额的比率B.总投资收益率是指项目达到设计生产能力后正常年份的年息税后利润与项目总投资的比率
6、C.投资收益率在一定程度上反映了投资效果的优劣，但不适用于规模较大的项目D.投资收益率指标作为主要的决策依据不太可靠正确答案：D15、（2019年真题）将投资方案经济效果评价方法划分为静态评价方法和动态评价方法的依据是计算是否考虑了（）。A.通货膨胀B.资金时间价值C.建设期利息D.建设期长短正确答案：B16、下列选项中属于联合体承包模式特点的是（）。A.组织协调工作量小，并有利于工程造价和建设工期的控制B.不利于建设单位控制工程造价C.对联合体而言，风险抵抗能力较小D.要求建设单位有较强的组织协调能力正确答案：A17、根据合同法，当事人约定由债务人向第三人履行债务，债务人未向第三人履行债务，
7、则应当向O承担违约责任。A.债权人B.受让人C.第三人D.保证人正确答案：A18、某企业一项固定资产的原价为20000元，预计使用年限为5年，预计净残值200元。按双倍余额递减法计算折旧，第4年的折旧额为（）元。A. 4000B. 3960C. 2880D. 2060正确答案：D19、为了适应工程项目大型化，项目为了适应工程项目大型化、项目大规模融资及分散项目风险等需求，工程项目管理呈现的发展趋势是（）。A.集成化、网络化、动态化B.集成化、网络化、信息化C.集成化、国际化、动态化D.集成化、国际化、信息化正确答案：D20、（2015年考题）根据建筑施工组织设计规范，施工组织总设计应由（）主持
8、编制。A.总承包单位技术负责人B.施工项目负责人C.总承包单位法定代表人D.施工项目技术负责人正确答案：B21、下列关于契税计税依据说法中，正确的是（）。A.房屋增与，以房屋评估价为计税依据B.房屋交换，以房屋的原值之和为计税依据C.国有土地使用权出让，以成交价格为计税依据D.划拨取得的土地使用权，以土地评估价为计税依据正确答案：C22、（2014年考题）根据国务院关于投资体制改革的决定，对于采用投资补助方式的政府投资项目，政府需要审批的文件是OOA.项目建议书B.可行性研究报告C.资金申请报告D.初步设计和概算正确答案：C23、（2017年考题）为新建项目筹集债务费金时,对利率结构起决定性作
9、用的因素是OoA.进入市场的利率走向B.借款人对于融资风险的态度C.项目现金流量的特征D.资金筹集难易程度正确答案：C24、城镇市政基础设施工程开工前，建设单位向（）申请领取施工许可证。A.国务院建设主管部门B.工程所在地省级以上人民政府建设主管部门C.工程所在地市级以上人民政府建设主管部门D.工程所在地县级以上人民政府建设主管部门正确答案：D25、在工程项目财务分析和经济分析中，下列关于工程项目投入和产出物价值计量的说法，不正确的是（）OA.项目经济分析关注的是对国民经济的贡献B.经济分析采用预测的市场交易价格计量，财务分析采用影子价格计量C.两种分析中衡量费用和效益的价格尺度不同D.项目财
10、务分析关注的是项目的实际货币效果正确答案：B26、对建设单位而言，（）与总分包模式相同，合同结构简单，组织协调工作量小，而且有利于工程造价和建设工期的控制。A.联合体承包模式B.平行承包模式C.合作体承包模式D.CM承包模式正确答案：A27、全面造价管理是指有效地利用专业知识与技术，对（）进行筹划和控制。A.资源、成本、盈利和风险B.工期、质量、成本和风险C.质量、安全、成本和盈利D.工期成本、质量成本、安全成本和环境成本A.参加全部科目考试的人员，须在连续四个考试年度内通过B.造价工程师职业资格证书，由省、自治区、直辖市人力资源社会保障行政主管部门颁发C.造价工程师职业资格证书仅在所颁发的省
11、、自治区、宜辖市范围内有效D.一般的一级造价工程师职业资格考试每年举行一次考试正确答案：C29、发包人最迟应当在监理人收到进度付款申请单的（）天内，将进度应付款支付给承包人。A.14B.21C. 28D. 35正确答案：C30、不实行资本金制度的项目是（）。A.经营性固定资产投资项目B.公益性项目C.基础设施项目D.小型项目A.参加全部科目考试的人员，须在连续四个考试年度内通过B.造价工程师职业资格证书，由省、自治区、直辖市人力资源社会保障行政主管部门颁发C.造价工程师职业资格证书仅在所颁发的省、自治区、宜辖市范围内有效D.一般的一级造价工程师职业资格考试每年举行一次考试正确答案：C32、（2
12、020年真题）进行投资方案经济评价时，基准收益率的确定以O为基础。A.行业平均收益率B.社会平均折现率C.项目资金成本率D.社会平均利润率正确答案：A33、在价值工程的方案创造阶段，通过召开会议进行方案创造时，为激发出有价值的创新方案，会议主持人开始并不全部摊开要解决的问题，只有当会议进行到适当的时候，才宣布会议的具体要求。这种创造方案的方法称为（）。A.头脑风暴法B.德尔菲法C.德比克法D.歌顿法正确答案：D34、下列关于土地增值税的说法中，正确的是（）。A.国有土地使用权出让，出让方应交土地增值税B.国有土地使用权转让，转让方应交土地增值税C.房屋买卖，双方均不交土地增值税D.单位之间交换
13、房地产，双方均不交土地增值税正确答案：B35、某分部工程划分为3个施工过程、3个施工段组织流水施工，流水节拍分别为3、5、4天，4、4、3天和3、4、2天。则流水施工工期为（）天。A. 16B. 17C. 18D. 19正确答案：C36、根据关于印发V政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知，PPP项目监管方式包括（）。A.采购监管、行政监管和公众监督B.采购监管、履约管理和公众监督C.采购监管、履约管理和行政监督D.履约管理、行政监管和公众监督正确答案：D37、（2020年真题）对工程项目进行多方案比选时，比选的内容应包括（）。A.工艺方案比选和经济效益比选B.技术方案比选和经济效益比选
14、C.技术方案比选和融资方案比选D.工艺方案比选和融资方案比选正确答案：B38、下列项目融资方式中，政府对代建项目具有完全控制权的是（）。A. BOT和ABSB. BOT和PPPC. TOTD. PFI和ABS正确答案：C39、（2016年真题）招标人在施工招标文件中规定了暂定金额的分项内容和暂定总价款时，投标人可采用的报价策略是（）。A.适当提高暂定金额分项内容的单价B.适当减少暂定金额中的分项工程量C.适当降低暂定金额分项内容的单价D.适当增加暂定金额中的分项工程量正确答案：A40、工程项目有多种组织管理模式，并各具特点。下列有关组织管理模式特点的评价中，错误的是（）。A.与平行承包模式相比
15、，EPC模式中业主控制工程造价的难度大B.与总分包模式相比，平行承包模式扩大了业主选择承包商的范围C. CM承包模式下采用快速路径法施工D.平行承包模式不利于承包商设计施工综合管理能力的发挥正确答案：A41、已知某工作总时差为7天，最迟完成时间为第15天，最早开始时间为第5天，则该工作的持续时间为（）。A.8天B.7天C.4天D. 3天正确答案：D42、（2020年真题）根据民法典，对于可撤销的合同，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起O内没有行使撤销权的，其撤销权消灭。A3个月B.6个月C.1年D.2年正确答案：C43、关于工程寿命周期社会成本的说法，正确的是（）。A.社会成本
16、是指社会因素对工程建设和使用产生的不利影响B.工程建设引起大规模移民是一种社会成本C.社会成本只发生在工程项目运营期D.社会成本只在项目财务评价中考虑正确答案：B44、项目敏感性分析方法的主要局限是（）。A.计算过程比盈亏平衡分析复杂B.不能说明不确定因素发生变动的可能性大小C.需要主观确定不确定性因素变动的概率D.不能找出不确定因素变动的临界点正确答案：B45、（2019年真题）关于CM承包模式的说法，正确的是（）。A.使工程项目实现有条件的“边设计，边施工”B.秉承在工程设计全部结束之后，进行施工招标C.工程设计与施工由一个总承包单位统筹安排D.所有分包不同通过招标的方式展开竞争正确答案：
17、A46、由于代理型合同是建设单位与分包单位直接签订，因此采用（）的合同形式。A.固定单价B.可调总价C. GMP加酬金D.简单的成本加酬金正确答案：D47、某施工企业希望从银行借款600万元，借款期限2年。经咨询有甲、乙、丙、丁四家银行愿意提供贷款,年利率均为10%。其中，甲要求按年计算并每年支付利息，乙要求按半年计算并每半年支付利息，丙要求按年计算并一次还本付息，丁要求按半年计算并一次还本付息。则对该企业来说，应选择的银行是（）。.甲或乙B.乙或丙C.丙或丁D. 丁或甲正确答案：A48、（2015年考题）采用ABC分析法确定价值工程对象，是指将O的零部件或工序作为研究对象。A.功能评分值高B
18、.成本比重大C.价值系数低D.生产工艺复杂正确答案：B49、建设工程造价管理的关键阶段是在（）阶段。A.施工阶段B.施工和竣工阶段C.招标和施工阶段D.前期决策和设计阶段正确答案：D50、某公司向银行借款，贷款年利率为6%。第一年初借款200万元，每年计息一次；第二年末又借款100万元，每半年计息一次，两笔借款均在第3年末还本付息，则复本利和为（）万元。.324.54B. 331.10C. 331.28D. 344.29正确答案：D51、某建筑工程因新冠疫情于2020年2月15日中止施工，建设单位按规定报告了施工许可证发证机关;2020年5月工程拟恢复施工，根据中华人民共和国建筑法，建设单位的
19、正确做法（）。A.重新申领施工许可证B.向施工许可证发证机关报告C.要求施工单位核验施工许可证D.请施工许可证发证机关检查工地正确答案：B52、审查工程设计概算编制深度时，应审查的具体内容是（）。A.总概算投资是否超过批准投资估算的10%B.是否具有完整的三级设计概算文件C.概算所采用的编制方法是否符合相关规定D.概算中的设备规格、数量、配置是否符合设计要求53、某公司发行普通股股票融资，社会无风险投资收益率为8%,市场投资组合预期收益率为15%,该公司股票的投资风险系数为L2。采用资本资产定价模型确定，发行该股票的成本率为（）。A. 16.4%B. 18.0%C. 23.0%D. 24.6%
20、正确答案：A54、下列关于工程项目管理组织机构形式的表述中，正确的是（）。A.直线制组织机构中各职能部门的职责分明，但信息传递路线长B.职能制组织机构中各职能部门能够分别从职能角度对下级进行业务管理C.直线职能制组织机构中各职能部门可以直接下达命令，信息传递路线短D.矩阵制组织机构实现了集权和分权的最优组合，具有较强的稳定性正确答案：B55、两个互斥方案，已知A方案寿命期为4年，B方案寿命期为6年，则A、B方案按最小公倍数法计算时,其最小公倍数为（）年，当按研究期法计算时，其研究期为（）年。A.4,4B.6,6C.12,4D.12,6正确答案：C56、停止使用的固定资产，从停用月份的O起，停止
21、计提折旧。A.前一个月B.本月C.次月D.第三个月正确答案：C57、成本分析、成本考核、成本核算是建设工程项目施工成本管理的重要环节，此三项工作而言，其正确的工作流程是（）。A.成本核算一成本分析一成本考核B.成本分析成本考核*成本核算C.成本考核成本核算f成本分析D.成本分析成本核算*成本考核正确答案：A58、根据标准施工合同文件，发包人经过验收后同意接收工程的，应（）内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。.在监理人收到竣工验收申请报告后的56天B.在监理人收到竣工验收申请报告后的28天C.监理人提请发包人进行工程验收后的28天D.监理人提请发包人进行工程验收后的56天正确答案
22、：A59、AIA系列合同条件的核心是OoA.通用条件B.专用条件C.协议书D.工程量清单正确答案：A60、（2015年考题）计划工期与计算工期相等的双代号网络计划中，某工作的开始节点和完成节点均为关键节点时，说明该工作OOA.一定是关键工作B.总时差为零C.总时差等于自由时差D.自由时差为零正确答案：C61、根据企业所得税征收的相关规定，说法不正确的是（）.一般企业所得税率为25%B.对于符合条件的小型微利企业，减按20%的税率征收企业所得税C.对于符合条件的小型微利企业，减按15%的税率征收企业所得税D.国家需要重点扶持的高新技术企业按15%税率征收企业所得税正确答案：C62、在建设工程竣工
23、结算审查时，实行总承包的工程，由（）编制单位工程竣工结算，在总包单位审查的基础上由建设单位审查。A.总包单位B.分包单位C.监理单位D.具体承包单位正确答案：D63、关于全面造价理论的论述中，正确的是（）。A.建设工程全寿命期造价是指建设工程整个建设前期、建设实施期、质量保修期各个阶段的成本B.建设工程全过程造价是指建设工程初始建造成本和建成后的日常使用成本之和C.全要素造价管理是指对建设工程参与方工程造价的管理D.全方位造价管理是指包括政府建设主管部门、行业协会及建设工程参与各方的工程造价管理正确答案：D64、下列项目资本金来源中，属于既有法人外部资金来源的是（）。A.国家预算内投资B.企业
24、银行存款C.企业资产变现D.企业产权转让正确答案：A65、在某工程双代号网络计划中，已知工作E有一个紧后工作G。工作G的最迟完成时间为第14天，持续时间为3天，总时差为2天。工作E的最早开始时间为第6天，持续时间为1天，则工作E的自由时差为（）天。A.1B.2C.3D.4正确答案：B66、根据标准招标投标文件中的通用条款，属于发包人义务的是（）。A.发出开工通知B.编制施工组织总设计C.组织设计交底D.施工期间照管工程正确答案：C67、根据我国现行规定，在进行融资前分析时，应先估算是（）。A.独立于融资方案的建设投资和营业收入B.经营成本C.流动资金D.固定资产原值正确答案：A68、（2017
25、年真题）根据建筑法在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工起（）个月内向发证机关报告。A.1B.2C. 3D. 6正确答案：A69、下列关于工程监理单位的安全责任表述不正确的是（）。A.如发现存在安全事故隐患，应当要求施工单位整改B.情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工C.情况严重的，应当及时报告建设单位D.施工单位如拒不整改或者不停止施工，工程监理单位应当及时向建设单位报告正确答案：D70、政府投资项目建议书中论述的内容是（）。A.项目建设技术的先进性B.项目建设条件的可行性C.项目建设资金的充分性D.项目建设风险的可控性正确答案：B71、根据政府采购法的相关规定，政府采购的
26、主要方式应该是（）。A.竞争性谈判B.公开招标C.单一来源采购D.询价72、（2021年真题）在单位工程施工组织设计文件中，施工流水段划分一般属于（）部分的内容。.工程概况B.施工进度计划C.施工部署D.主要施工方案正确答案：C73、（2019年真题）预算审查方法中，应用范围相对较小的方法是（）A.全面审查法B.重点抽查法C.分解对比审查法D.标准预算审查法正确答案：D74、关于工程项目管理组织机构特点的说法，正确的是（）A.矩阵制组织中，项目成员受双重领导B.职能制组织中指令唯一且职责清晰C.直线制组织中可实现专业化管理D.强矩阵制组织中，项目成员仅对职能经理负责75、（2017年真题）下列
27、项目融资方式中，通过已建成项目为其他新项目进行融资的是（）。.TOTB. BTC. BOTD. PFI正确答案：A76、在价值工程方案创造的常用方法中，花费时间较长，缺乏面对面的交谈与商议的方法是（）。A.头脑风暴法B.哥顿法C.德尔菲法D.专家检查法正确答案：C77、根据建设工程质量管理条例，建筑单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内进行工程竣工验收备案。A. 7B. 10C. 15D.30正确答案：C78、某工程划分为3个施工过程、4个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为5天，累积间歇时间为2天，累计提前插入时间为3天，该工程流水施工工期为（）天。A.29B.30C.34D.35正
28、确答案：A79、对建设单位而言，（）与总分包模式相同，合同结构简单，组织协调工作量小，而且有利于工程造价和建设工期的控制。A.联合体承包模式B.平行承包模式C.合作体承包模式D. CM承包模式正确答案：A80、根据招标投标法，下列关于招标投标的说法，正确的是（）。.招标人不得修改已发出的招标文件B.投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在招标文件中载明C.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人可以视为有效投标文件,招标人应当接受D.开标应当在招标人的主持下，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间、招标文件中预先确定的地点公开进行正确答
29、案：D81、与一般EPC总承包模式比较，PMC模式的优势的说法，不正确的是（）。A.通过优化设计方案，可实现全寿命期成本最低B.通过选择合适的合同方式，可从整体上为业主节省建设投资C.项目管理承包商会从全寿命期成本最低角度对整个设计方案进行优化D.EPC总承包商可以获得建设投资节约后的奖励正确答案：D82、以EXtranet作为信息交换工作平台，其基本形式是（）。A.用户在客户端只需安装一个浏览器B.对项目信息进行加工、处理C.项目主题网，它具有较高的安全性D.一个简单文档系统83、某工程施工至2019年7月底，已完工程计划费用（BCWP）为3500万元，已完工程实际费用（ACWP）为3600
30、万元，拟完工程计划费用（BCWS）为3300万元，则该工程此时的偏差情况是（）。.费用节约,进度提前B.费用超支,进度拖后C.费用节约,进度拖后D.费用超支,进度提前正确答案：D84、下列关于价值工程的说法，正确的是（）。A.以最低的生产成本，使产品具备其所必须具备的功能B.价值工程的应用重点是在产品生产阶段C.价值工程活动中，表达式V=FC中的V是指研究对象的交换价值D.价值工程需要将产品的功能定量化正确答案：D85、（2018年真题）下列施工成本管理方法中，能预测在建工程尚需成本数额，为后续工程施工成本和进度控制指明方向的方法是（）。A.工期一成本同步分析法B.价值工程法C.挣值分析法正确
31、答案：C86、根据合同法的相关规定，下列说法中不正确的是（）。A.判断合同是否成立的依据是合同是否产生法律约束力B.要约邀请不是合同成立的必经过程C.承诺生效的地点为合同成立的地点D.判断合同是否成立的依据是承诺是否生效正确答案：A87、某公司为完成某大型复杂的工程项目，要求在项目管理组织机构内设置职能部门以发挥各类专家作用。同时从公司临时抽调专业人员到项目管理组织机构，要求所有成员只对项目经理负责，项目经理全权负责该项目。该项目管理组织机构宜采用的组织形式是（）。A.直线制B.强矩阵制C.职能制D.弱矩阵制正确答案：B88、下列建设投资中，形成无形资产的是（）。.支付给第三方的咨询费B.项目
32、勘察设计费C.土地使用权购置费D.进口设备购置费正确答案：C89、根据标准施工招标文件（2007年版）规定，下列施工合同文件解释效力最高的文件是指（）。A.合同协议书B.中标通知书C.技术标准和要求D.专用合同条款正确答案：A90、企业发生公益性捐赠支出的，能够在计算企业所得税应纳税所得额中扣除年度利润总额（）以内部分。A. 10%B. 12%C. 15%D. 20%正确答案：B91、根据我国建筑法，建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。.1B. 2C. 3D.6正确答案：C92、既有法人未来生产经营获得的各项资金中，可以作为项目资本金进行投资的是（）。A.财务费用B.折旧与摊销C
33、.净利润总额D.流动资金占用的增加正确答案：B93、某企业年初借款2000万元，按年复利计息，年利率为8%。第3年末还款1200万元，剩余本息在第5年末全部还清，则第5年末需还本付息（）万元。A. 1388.80B. 1484.80C. 1538.98D. 1738.6694、根据合同法，下列关于合同的订立程序，说法正确的是（）。A.要约邀请必须以缔结合同为目的，具备合同的主要条款B.受要约人对要约的内容作出实质性变更，原要约有效C.承诺和要约都可以撤回D.承诺的内容可以与要约的内容不一致正确答案：C95、根据标准设备采购招标文件相关规定，买方未能按合同约定支付合同价款的，延迟付款违约金的总额
34、不得超过合同价格的（）。A. 3%B. 5%C. 8%D. 10%正确答案：D96、根据建设工程质量管理条例，在正常使用条件下，设备安装工程的最低保修期限为（）年。A.1B.2C.3D.5正确答案：B97、下列控制措施中，属于工程项目目标被动控制措施的是()。A.制定实施计划时，考虑影响目标实现和计划实施的不利因素B.建立有效的信息反馈系统C.制定必要的备用方案，以应对可能出现的影响目标实现的情况D.计划应有适当的松弛度正确答案：B98、下列方法中，属于价值工程中方案创造方法的是OOA.专家检查法B.因素分析法C.重点选择法D.PDCA循环法正确答案：A99、根据合同法规定，具有撤销权的当事人
35、自知道或者应当知道撤销事由之日起()年内没有行使撤销权,合同撤销权消灭。.1B.2D.4正确答案：A100、（2017年考题）投资方案经济效果评价指标中，利息备付率是指投资方案在借款偿还期内的O的比值。A.息税前利润与当期应付利息金额B.息税前利润与当期应还本付息金额C.税前利润与当期应付利息金额D.税前利润与当期应还本付息金额正确答案：A101、某企业借款1000万元，期限2年，年利率8%,按年复利计算，到期一次性还本付息，则第二年应计的利息为（）万元。A. 40.0B. 80.0C. 83.2D. 86.4正确答案：D102、在比较筹资方式选择筹资方案时，用于比较各种筹资方式资金成本的高低
36、资金成本是Oo.个别资金成本B.筹集资金成本C.综合资金成本D.边际资金成本正确答案：A103、对于寿命期不等的互斥方案，求解其增量投资内部收益率的方程可以两方案净年值相等的方式建立，其隐含的假定是（）。A.方案的计算期无穷大B.方案的增量投资内部收益率存在C.方案可以重复实施D.方案的增量投资内部收益率大于零正确答案：C104、政府采购程序中，招标文件的提供期限自招标文件开始发出之日起不得少于（）。A.3日B.3个工作日C.5日D.5个工作日正确答案：D105、甲公司从银行借入1000万元，年利率为8%单利计息，借期4年，到期一次还本付息，则该公司第四年末一次偿还的本利和为（）万元。A. 1
37、360B. 1324C. 1320D. 1160正确答案：C106、关于工程造价咨询企业资质证书管理的说法不正确的是（）。A.工程造价咨询企业资质证书的有效期为3年B.工程造价咨询企业的执业印章上有企业名称、资质等级及证书编号C.工程造价咨询企业合并的，合并后存续或者新设立的工程造价咨询企业可以承继合并前各方中较高的资质等级，但应当符合相应的资质条件D.资质证书有效期届满前3个月可申请延期，延续的期限视情况而定正确答案：D107、企业从银行借入资金500万元，年利率6%,期限1年，按季复利计息，到期还本付息，该项借款的年有效利率是OOA. 6.00%B. 6.09%C. 6.121%D. 6.
38、136%正确答案：D108、（2015年真题）土地增值税实行的税率是（）A.差别比例税率B.三级超率累进税率C.固定比例税率D.四级超率累进税率正确答案：D109、工程项目竣工结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后（）天内汇总，送建设单位后30天内审查完成。A.5B. 10C. 15D. 20110、工程项目经济分析中，属于社会与环境分析指标的是。A.就业结构B.收益分配效果C.财政收入D.三次产业结构正确答案：B111、（2019年真题）根据标准设计施工总承包招标文件规定，发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的（）天内，将进度应付款支付给承包人。A. 14B. 28C. 15D. 25
39、正确答案：B112、（2018年真题）采用全寿命周期费用法进行设计方案评价时，宜选用的费用指标是（）。A.正常生产年份总成本费用B.项目累计净现金流量C.年度等值费用D.运营期费用现值正确答案：C113、根据标准施工招标文件，履约担保金额一般为中标价的（）。A. 2%B. 10%C. 5%D. 20%正确答案：B114、当初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的（）以上时，应重新向原审批单位报批可行性研究报告。A. 5%B. 10%C. 15%D. 20%正确答案：B115、在施工合同履行过程中，如因施工当地发生停电而导致工期延长，则施工单位应当在知道或者应当知道这一索赔事件发生后（）日
40、内，向监理人递交索赔意向通知书。A. 3B. 7C.10D.28正确答案：D116、（2020年真题）根据建设工程安全管理条例，危险性较大的分部分项工程专家论证应由O组织。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.监理单位正确答案：B117、价值工程活动的首要环节是进行对象的选择，适用于价值工程对象选择的方法是（）。A.因果分析法和层次分析法B.因素分析法和价值指数法C.因果分析法和价值指数法D.层次分析法和因素分析法正确答案：B118、为判断能否采用PPP模式代替传统的政府投资运营方式提供公共服务项目，应采用的评价方法（）。A.项目经济评价B.财政承受能力评价C.物有所值评价D.项目财务评价正
41、确答案：C119、下列方法中，既可用于价值工程对象选择，又可用于确定功能重要性系数的是（）。A.因素分析法B.重点选择法C.专家检查法D.强制确定法正确答案：D120、与其他融资过程相比，项目融资主要以（）安排融资。A.项目的资产、预期收益、预期现金流R项目的资产、预期收益、项目投资者的资信C.项目的资产、预期收益、项目发起人的资信D.预期收益、预期现金流、项目投资者的资信121、对于经营性项目，进行财务分析时，可分为融资前分析和融资后分析，下列说法中正确的是（）。A.融资前分析应以动态分析为主，静态分析为辅B.融资前分析应以静态分析为主，动态分析为辅C.融资后分析只进行动态分析，不考虑静态分
42、析D.融资后分析只进行静态分析，不考虑动态分析正确答案：A122、根据关于实行建设项目法人责任制的暂行规定，项目总经理的基本职责是（）。A.筹措工程建设资金B.组织工程建设实施C.提出项目开工报告D.审定债务偿还计划正确答案：B123、设计方案评价方法中，关于单指标相关方法中，阐述不正确的有（）A.采用综合费用法评价设计方案的不足是没有考虑资金的时间价值B.工程设计中运用价值工程的目标是提高建设工程价值C.工程设计中运用价值工程的目标是增强建设工程功能D.应用价值工程评价设计方案的首要步骤是进行功能分析124、在工程经济分析中，利息是指投资者（）。A.因通货膨胀而付出的代价B.使用资金所得的预
43、期收益C.借贷资金所承担的风险D.放弃使用资金所得的补偿正确答案：D125、施工项目经理部成本核算账务体系应以（）为对象建立。A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程正确答案：B126、（2019年真题）某部件有5个部件组成,产品的某项功能由其中3个部件共同实现，三个部件共有4个功能，关于该功能成本的说法,正确的是（）。A.该项功能成本为产品总成本的60%B.该项功能成本占全部功能成本比超过50%C.该项功能成本为3个部件相应成本之和D.该项功能成本为承担该功能的3个部件成本之和正确答案：C127、下列控制措施中，属于工程项目目标被动控制措施的是（）。A.制定实施计划时，考虑影响目标实
44、现和计划实施的不利因素B.识别和揭示影响目标实现和计划实施的潜在风险因素C.制定必要的备用方案，以应对可能出现的影响目标实现的情况D.跟踪目标实施情况，发现目标偏离时及时采取纠偏措施正确答案：D128、（2021年真题）根据建设工程质量保证金管理办法，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。A. 2%B. 3%C. 4%D. 5%正确答案：B129、政府采购程序中，招标文件的提供期限自招标文件开始发出之日起不得少于（）。A.3日B.3个工作日D.5个工作日正确答案：D130、在下列投资方案评价指标中，应该考虑资金的时间价值的指标是（）。A.投资收益率和净现值B.投资收益率和投资回收期C.净年值和内部收益率D.净现值和利息备付率正确答案：C131、不实行资本金制度的项目是（）。A.经营性固定资产投资项目B公益性项目C.基础设施项目D.小型项目正确答案：B132、招标人对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文
