《2022二建《工程法规》真题答案及解析-6.11下午14点.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022二建《工程法规》真题答案及解析-6.11下午14点.docx（28页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、2022二级建造师建设工程法规及相关知识真题答案及解析-6.11下午14点一、单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1 .施工企业项目经理部管理人员对外行为的法律后果，由O承担。A.本人B.项目经理C.项目经理部D.施工企业【答案】D【解析】项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。项目经理根据企业法人的授权，组织和领导本项目经理部的全面工作。本题中，”项目经理部管理人员”主要指“项目经理”。则无论是项目经理，还是项目经理部，其职权范围内所行使授权行为的法律后果都由施工企业法人来承担。【考点来源】2Z20102
2、2企业法人与项目经理部的法律关系2 .下列情形中，建设工程代理行为终止的是（）。A.代理事务完成8 .被代理人暂停委托C.作为代理人的自然人病重D.作为被代理人的法人进入破产重整程序【答案】A【解析】民法典规定，有下列情形之一的，委托代理终止：（1）代理期限届满或者代理事务完成；（2）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；（3）代理人丧失民事行为能力；（4）代理人或者被代理人死亡；（5）作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止。本题中，B选项“暂停委托”不是“辞去委托”。C选项“自然人病重”不是“死亡”。D选项“进入破产重整程序”不代表法人“已经终止”。【考点来源】2Z201032建设工程代
3、理行为及其法律关系3.某施工企业因工作需要购买一辆二手机动车，施工企业取得该机动车的时间是（）。A.订立机动车买卖合同时B.交付行驶证时C.交付车辆时D.进行过户登记时答案C【斯析】动产物权以占有和交付为公示手段。动产物权的设立和转让，应当依照法律规定交付。动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外。船舶、航空器和机动车等物权的设立、变更、转让和消灭，未经登记，不得对抗善意第三人。本题中，“登记”只是机动车转移物权的对抗要件，而非“成立”要件。【考点来源】2Z201042物权的设立、变更、转让、消灭和保护4 .广告公司受施工企业委托制作并安装的广告牌致行人损害，关于民事责任承
4、担的说法，正确的是（）。A.施工企业承担赔偿责任，广告公司承担补充赔偿责任B.广告公司承担赔偿责任，施工企业承担补充赔偿责任C.施工企业承担赔偿责任，但其有权向广告公司追偿D.广告公司承担赔偿责任，施工企业不承担责任【答案】c【解本题实质意义上没有正确选项，从应试角度排除法只能选Co民法典第1253条规定，建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。所有人、管理人或者使用人赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。本题中，施工企业是广告牌的使用人等义务主体，应承担侵权责任。所以，C选项的前半句话是
5、正确的。但是广告公司与施工企业之间存在委托关系，施工企业对委托行为的法律后果负责。如广告公司存在违法或违约行为的话，则施工企业有权向其进行追偿。但如果广告公司不存在上述行为，则施工企业应承担全部责任。因此，本题中C选项的后半句话说法过于绝对，不能确定施工企业一定有权追偿。C选项如果改为“施工企业承担赔偿责任，如广告公司也是责任人/或存在违法违约行为，则施工企业有权向广告公司追偿”，加上一个前提条件，则C选项的表述就完整无瑕疵了。【考点来源】2Z201052建设工程债的产生和常见种类5 .如无特别约定，投标文件的作者是（）。A.招标人B.投标人D.投标文件载明的项目经理C.投标文件编写小组【答案
6、】B【解析】招标投标法规定，投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。著作权法规定，由法人或者非法人组织主持，代表法人或者非法人组织意志创作，并由法人或者非法人组织承担责任的作品，法人或者非法人组织视为作者。本题中，投标人编制投标文件，是投标文件的作者，对投标文件这一作品享有著作权，且属于单位作品。【考点来源】2Z201062建设工程知识产权的常见种类、保护和侵权责任2Z203013投标人、投标文件和投标保证金6 .甲施工企业与乙材料供应商订立了合同总价为200万元的买卖合同，甲向乙支付了定金50万元。后来乙不能按照合同约定履行交付义务，致使不能实现合同目的，甲可以向乙主张返还（）。A. 40
7、万元B. 50万元C. 90万元D. 100万元【答案】C【解析】（本题问题不严谨，正确答案为ABCo如题干改为“最多”则选择C）民法典第586条规定，定金的数额由当事人约定；但是，不得超过主合同标的额的20%,超过部分不产生定金的效力。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。民法典第587条规定，债务人履行债务的，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，无权请求返还定金；收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应当双倍返还定金。本题中，甲施工企业与乙材料供应商订立了合同总价为2
8、00万元的买卖合同，按20%比例上限，则具有双倍罚则担保效力的定金为200*20%=40万。甲向乙支付了定金50万元，这其中除有效定金40万元外，剩余10万元只能作为预付款，不起到担保效力。则当乙不能按照合同约定履行交付义务，致使不能实现合同目的时，甲可以向乙主张返还：40*210三90万元。因此，甲可以在90万上限范围内向乙主张返还。因此，本题中ABC三个选项都正确。如果把题干改为“甲最多可以向乙主张返还O”或“甲可以在最大限度上保护自身利益”，则本题只有C是正确答案。【考点来源】2Z201073抵押权、质权、留置权、定金的规定7 .关于安装工程一切险中的试车考核期的说法，正确的是（）。A.
9、试车考核期应当在保险期之外8 .试车考核期的长短只能根据法律的规定确定C.试车考核期不得超出保单中列明的考核期限D.试车考核期超出了合同约定的期限，不得加收保险费【答案】C【解析】安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期，因此A选项错误。试车考核期的长短一般根据安装工程合同中的约定进行确定，因此B选项错误。试车考核期不得超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限，因此C选项正确。安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过3个月，若超过3个月，应另行加收保险费，因此D选项错误。【考点来源】2Z201082建设工程保险的主要种类和投保权益8.根据关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法
10、律问题的解释（一），当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，关于人民法院以定竣工日期的说法，正确的是（）A.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期B.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未竣工验收，发包人擅自使用的，以承包人实际完工之日为竣工日期【答案】c最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）规定，当事人对建设工程实际竣工口期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收
11、合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工口期；（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。【考点来源】2Z204012建设工程工期和价款的规定9.根据仲裁法，关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）A.当事人未在仲裁规则规定的期限内选定仲裁员的，由仲裁委员会主任指定B.采用简易程序审理仲裁案件，由3名仲裁员组成仲裁庭C.首席仲裁员必须由仲裁委员会主任指定D.当事人约定3名仲裁员组成仲裁庭的，必须各自选定1名仲裁员【答案】A【解辅】当事人没有在仲裁规则规定的期限内约定仲裁庭的组成方式或者选定仲裁员的，由仲
12、裁委员会主任指定。因此，A选项正确。仲裁案件采用普通程序或者简易程序来审理。采用普通程序审理仲裁案件，由3名仲裁员组成合议仲裁庭；采用简易程序审理仲裁案件，由1名仲裁员组成独任仲裁庭。当事人另有约定的除外。因此，B选项错误。当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定1名或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员，因此D选项错误。第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第三名仲裁员是首席仲裁员。因此，C选项错误。【考点来源】2Z208032仲裁审理的法定程序10.根据建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法，施工企业项目经理造成重大质量事故，情节特别恶劣的，
13、关于其承担的行政责任的说法中，正确的是（）0A.终身不予注册B.责令停止执业1年C.责令停止执业5年D.吊销执业资格证书，5年以内不予注册【答案】AJf建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法规定，对施工单位项目经理按以下方式进行责任追究：（1）项目经理为相关注册执业人员的，责令停止执业1年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年以内不予注册；情节特别恶劣的，终身不予注册；（2）构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任；（3）处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款；（4）向社会公布曝光。【考点来源】2Z207026违法行为应承担的法律责任IL关于限制民事行为能力人实施的民事法
14、律行为的说法，正确的是（）。A.限制民事行为能力人实施的纯获利益的民事法律行为效力待定B.限制民事行为能力人实施的与其年龄、智力、精神健康状况不相适应的民事法律行为无效C.相对人可以催告法定代理人在收到通知之日起30日内予以追认D.相对人催告法定代理人追认，法定代理人未作表示的，视为予以追认答案C【解析】民法典规定，限制民事行为能力人实施的纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力、精神健康状况相适应的民事法律行为有效，因此A选项错误。实施的其他民事法律行为经法定代理人同意或者追认后有效，因此限制民事行为能力人实施的与其年龄、智力、精神健康状况不相适应的民事法律行为是效力待定行为，而非“无效”，
15、B选项错误。相对人可以催告法定代理人自收到通知之日起30日内予以追认，因此C选项正确。法定代理人未作表示的，视为拒绝追认，因此D选项错误。【考点来源】2Z204014无效合同和效力待定合同的规定12 .根据文物保护法，关于施工发现文物的报告和保护的说法，正确的是OcA.发现文物的单位或者个人应当保护B.发现文物的单位或者个人应当在合理时间内报告有关部门C.文物行政部门必须在12小时内赶赴现场D.施工发现的文物归施工企业所有，无需报告有关部门【答案】A【解文物保护法规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无
16、特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。依照以上规定发现的文物属于国家所有,任何单位或者个人不得哄抢、私分、藏匿。【考点来源】2Z205033施工发现文物报告和保护的规定13 .下列行为中，属于人民法院行政诉讼受案范围的是（）。A.对行政机关为作出行政行为而实施的论证不服的B.对吊销许可证不服的C.对行政机关针对信访事项作出的受理不服的D.对行政指导行为不服的【答案】B【解析】2017年6月经修改后公布的中华人民共和国行政诉讼法（以下简称行政诉讼法）规定，人民法院受理公民、法人或者其他组织提起的下列诉讼：（1）对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照、责令停产停业、没收违法所得
17、、没收非法财物、罚款、警告等行政处罚不服的；（2）（12）认为行政机关侵犯其他人身权、财产权等合法权益的。因此，B选项正确。最高人民法院关于适用中华人民共和国行政诉讼法的解释（法释（2018）1号）规定，下列行为不属于人民法院行政诉讼的受案范围：（1）（3）行政指导行为；因此，D选项错误。（4）（6）行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为；因此，A选项错误。（7）（9）行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等行为；因此，C选项错误。（10）【考点来源】2Z208053行政诉讼的受案范围、审理程序和判决执行14 .关于行政监督部门处理招标
18、投标活动投诉的说法，正确的是（）。A.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由上一级政监督部门指定一个部门负责处理B.行政监督部门不得责令暂停招标投标活动C.行政监督部门处理投诉，有权查阅、复制有关文件资料D.行政监督部门应当自受理投诉之日起15个工作日内作出书面处理决定其上级行政机关可以撤销【答案】c【前析】招标投标法实施条例规定，投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。因此，A选项错误。行政监督部门应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定。因此，D选项错误。行政
19、监督部门处理投诉，有权查阅、复制有关文件、资料，调查有关情况，相关单位和人员应当予以配合。因此，C选项正确。必要时，行政监督部门可以责令暂停招标投标活动。因此，B选项错误。【考点来源】2Z203015中标的法定要求和招标投标投诉处理15 .下列情形中，安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的是（）。A.转让安全生产许可证的B.安全生产许可证有效期满未办理延期手续的C.建筑施工企业不再具备安全生产条件的D.超越法定职权颁发安全生产许可证的【答案】D【解析】安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有下列情形之一的，可以撤销已经颁发的安全生产许可证：（1
20、）安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的；（2）超越法定职权领发安全生产许可证的；（3）违反法定程序颁发安全生产许可证的；（4）对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的；（5）依法可以撤销已经颁发的安全生产许可证的其他情形。【考点来源】2Z206012安全生产许可证的有效期和政府监管的规定16 .根据关于推进建筑垃圾减量化的指导意见，关于建筑垃圾处理的说法，正确的是O。A.建设单位应当建立建筑垃圾分类收集与存放管理制度B.建筑垃圾实行分类收集、分类存放、统一处置制度C.鼓励以前端收集为导向对建筑垃圾进行细化分类D.落实建设单位建筑垃圾减量化的首要
21、责任【答案】D【解析】本题中，考点为实行建筑垃圾分类管理。ABC三个选项都存在实质性错误。施工单位应建立建筑垃圾分类收集与存放管理制度，实行分类收集、分类存放、分类处置。鼓励以末端处置为导向对建筑垃圾进行细化分类。严禁将危险废物和生活垃圾混入建筑垃圾。选项中，“建设单位”错误，应改为“施工单位”。B选项中“统一处置”错误应改为“分类处置”oC选项“前端”错误应改为“后端”。D选项超教材，但因对应题干中关于推进建筑垃圾减量化的指导意见的内容，所以依据规范内容，应为“落实企业主体责任。按照“谁产生、谁负责”的原则，落实建设单位建筑垃圾减量化的首要责任。建设单位应将建筑垃圾减量化目标和措施纳入招标文
22、件和合同文本，将建筑垃圾减量化措施费纳入工程概算，并监督设计、施工、监理单位具体落实。”【考点来源】2Z205014施工现场固体废物污染环境防治的规定17.关于违约金的说法，正确的是（）o.约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构不得予以减少B.一方违约，当事人要求支付违约金的，不得再要求继续履行C.约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加1） .一方违约，当事人要求解除合同的，不得再要求支付违约金【答案】C【解析】A错C对，约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民
23、法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。B错，继续履行可以与违约金、定金、赔偿损失并用，但不能与解除合同的方式并用。D错，民法典规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。违约责任不因解除合同而消失，所以D中是可以要求，不是不得要求。【考点来源】2Z204016违约责任及违约责任的免除18 .关于申请撤销仲裁裁决的说法，正确的是（）。A当事人可以向仲裁委员所在地的中级人民法院申请撤销裁决B.仲裁裁决认定事实不清的，当事人可以申请撤销仲裁裁决C.当事人申请撤销裁决的，应当在收到裁决书之日起3个月内提出D.仲裁裁决被人
24、民法院依法撤销后，当事人就该纠纷不得再行申请仲裁【答案】A【解析】根据仲裁法的规定，当事人提出证据证明裁决有上述情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。因此，A选项正确。根据民事诉讼法的规定，被申请人提出证据证明裁决有下列情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行:当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的；（2）裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的；（3）仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；（4）裁决所根据的证据是伪造的；（5）对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的：（6）仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊
25、、枉法裁决行为的。因此，B选项错误。当事人申请撤销裁决的，应当在收到裁决书之日起6个月内提出。因此，C选项错误。仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人之间的纠纷并未解决。根据仲裁法的规定，当事人就该纠纷可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁，也可以向人民法院起诉。因此，D选项错误。【考点来源】2Z208033仲裁裁决的执行19 .根据民事诉讼法，在生效民事判决的执行中，当事人自行和解达成协议后，一方当事人不履行和解协议的，对方当事人可以（）oA.向人民法院起诉B.向仲载机构申请仲裁C.申请人民法院按照原生效法律文书强制执行D.申请人民法院强制执行和解协议答案C【蕉析】其实本题中的A选项内容也是正
26、确的，也可以就和解协议向人民法院主张违约之诉,但是A选项的描述没有C选项精准，故排除法选择C选项。根据2020年12月最高人民法院经修改后公布的关于执行和解若干问题的规定（法释（2018）3号），当事人可以自愿协商达成和解协议，依法变更生效法律文书确定的权利义务主体、履行标的、期限、地点和方式等内容。和解协议一般采用书面形式。和解协议达成后，有规定情形的，人民法院可以裁定中止执行。被执行人一方不履行执行和解协议的，申请执行人可以申请恢复执行原生效法律文书，也可以就履行执行和解协议向执行法院提起诉讼。【考点来源】2Z208024民事诉讼的审判和执行20 .根据房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备
27、案管理办法，关于竣工验收备案的说法，正确的是（）oA.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起30日内办理建设工程竣工验收备案B.备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，应当资令停止使用，重新组织竣工验收C.工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起3个月内，向备案机关提交工程质量监督报告D.备案机关验证竣工验收备案文件齐全后，应当在工程竣工验收备案表上签署同意意见【答案】B【解析】本题中ACD都存在实质性错误，虽然B选项的文字表达不甚完整，应加上“应当在收讫竣工验收备案文件15日内”这样一个时间内容，但是从总体意思上，排除法应选B选项。2009年10月住房
28、和城乡建设部经修改后发布的房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法规定，建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，依照本办法规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门（以下简称备案机关）备案。因此，A选项错误。房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法规定，备案机关收到建设单位报送的竣工验收备案文件，验证文件齐全后，应当在工程竣工验收备案表上签署文件收讫。本题中，D选项是“同意意见”而非“收讫”，因此D错误。工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起5日内,向备案机关提交工程质量监督报告。因此，C选项错误。备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理
29、规定行为的，应当在收讫竣工验收备案文件15日内，责令停止使用，重新组织竣工验收。因此，B选项正确。【考点来源】2Z207045竣工验收报告备案的规定21 .除法律另有规定或者当事人另有约定外，买卖合同中标的物毁损灭失的风险转移时间是（）。A.标的物交付时B.合同成立时C.合同生效时D.价款付清时【答案】A【解析】标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。故A对。【考点来源】2Z204032买卖合同的法律规定22 .关于中标和订立合同的说法，正确的是（）。A.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人B.招标人和中标人应当自
30、中标通知书发出之日起20日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同C.招标人和中标人可以再行订立背离合同实质性内容的其他协议D.招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人【答案】D【解析】A错误，D正确，招标投标法规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。B错误，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。C错误，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。【考点来源】2Z203012招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人的规
31、定23 .关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。A.试样由取样人员作出标识、封志，由见证人员签字并对其代表性和真实性负责B.涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的50%C.见证人员应当由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任D.见证人员的基本信息应当书面通知检测单位【答案】D【解析】A错误，标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量,并由见证人员和取样人员签字。见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责。B错误，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%oC
32、错误，D正确。见证人员应由建设单位或该工程的监理单位具备建筑施工试验知识的专业技术人员担任，并应由建设单位或该工程的监理单位书面通知施工单位、检测单位和负责该项工程的质量监督机构。本题中，D选项的文字表达不完全与规范文件一致，但根据其基本含义应是将见证人员相关基本信息书面通知检测单位。【考点来源】2Z207023对建筑材料、设备等进行检验检测的规定24 .关于投标的说法，正确的是（）oA.投标人参加依法必须进行招标的项目的投标，应当受地区或者部门的限制B.存在控股、管理关系的不同单位，可以参加未划分标段的同一招标项目的投标C.单位负责人为同一人的不同单位参与同一标段投标，相关投标均无效D.投标
33、人发生合并、分立、破产等重大变化的，其投标无效【答案】C【遍而A错误，依法必须进行招标的项目，其招标投标活动不受地区或者部门的限制。B错误，C正确，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。D错误，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。【考点来源】2Z203013投标人、投标文件和投标保证金2Z203012招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人的规定25 .关于民事诉讼中移送管辖的说法，正确的是（）。A.移送管辖
34、是没有管辖权的法院把案件移送给有管辖权的法院管理B.移送管辖限于上下级法院之间C.受移送的人民法院认为受移送的案件不属于本院管辖的，可以再自行移送D.移送管辖与管辖权转移的程序完全相同【答案】A【解病】人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，应当移送有管辖权的人民法院，受移送的人民法院应当受理。因此，A选项正确。受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的，应当报请上级人民法院指定管辖，不得再自行移送。因此，C选项错误。管辖权转移，是指上级人民法院有权审理下级人民法院管辖的第一审民事案件；确有必要将本院管辖的第一审民事案件交下级人民法院审理的，应当报请其上级人民法院批准。下级人民法
35、院对它所管辖的第一审民事案件，认为需要由上级人民法院审理的，可以报请上级人民法院审理。因此，移送管辖与管辖权转移的程序不同，D选项错误。移送管辖可以在上下级法院之间进行，也可以在同级法院之间进行。因此，B选项错误。【考点来源】2Z208021民事诉讼的法院管辖26 .关于中标人不履行与招标人订立的合同应当承担法律责任的说法，正确的是（）0A.给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿B.情节严重的，取消其1年至3年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告C.履约保证金只能部分退还D.一律不予退还履约保证金【答案】A【解析】其实本题中D选项的含义也是正确的，因“一律”
36、表达过于绝对，故从单选题的应试角度不选Do招标投标法还规定，中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其2年至5年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。因不可抗力不能履行合同的，不适用以上规定。【考点来源】2Z203016违法行为应承担的法律责任27 .关于货运合同特征的说法，正确的是（）。A.货运合同是双务合同B.货运合同是实践合同C.货运合同是无偿合同D.货
37、运合同的标的是货物【答案】A【解析】A正确，C错误，货运合同是双务、有偿合同；承运人与托运人各承担一定的义务，互享一定的权利。承运人有义务安全、准时将货物运抵约定地点，并有权取得托运人支付的费用，而托运人或收货人有义务支付运输费用。B错误，货运合同是诺成合同；货运合同一般以托运人提出运输货物的请求为要约，承运人同意运输为承诺，合同即告成立。D错误，货运合同的标的是运输行为。货运合同当事人的权利及义务关系，不是围绕货物本身产生的，而是围绕着运送货物的行为而产生。【考点来源】2Z204036运输合同的法律规定28 .关于潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的说法，正确的是（）。A.异议应当
38、在投标截止时间7日前提出B.对招标人的异议答复不服的，可以向有关行政监督部门投诉C.招标人应当自收到异议之日起7日内作出答复D.招标人作出答复前，可以继续进行招标投标活动【答案】B【解析】A错，潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出CD错，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前，应当暂停招标投标活动。对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向招标人提出异议，其异议答复期间不计算在以上规定的期限内。因此，B选项正确，应先向招标人提出异议，异议答复不服的，可以再向行政监督部门投诉。【考点来源】2Z2
39、03012招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人的规定29 .关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是（）。A.招标人收到投标文件后，应当开启检查是否符合招标文件的要求B.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，有正当理由的，招标人应当签收C.未按照招标文件的要求密封的投标文件，招标人可以自行密封D.未通过资格预审的申请人提交的投标文件，招标人应当拒收【答案】D【解析】A错，招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。B错，在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。C错D对，未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求
40、密封的投标文件，招标人应当拒收。【考点来源】2Z203013投标人、投标文件和投标保证金30 .根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，下列施工企业的不良行为中，属于工程安全不良行为的是（）.对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的B.在施工中偷工减料的C.不履行保修义务的D.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的【答案】A【解析】BCD属于工程质量不良行为。故不选。工程质量不良行为认定标准：（1）在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的其他行为的；（2）未按照节能设计进行施工的；（3）未对建筑材料、建筑构配件、设
41、备和商品混凝土进行检测，或未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的；（4）工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保修书的，或质量保修的内容、期限违反规定的；（5）不履行保修义务或者拖延履行保修义务的。工程安全不良行为认定标准：（1）（2）对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的；（3）（24）O【考点来源】2Z203032建筑市场施工单位不良行为记录认定标准31 .用人单位招用与原用人单位尚未终止劳动合同的劳动者，给原用人单位造成损失的，由（）.A.用人单位承担全部赔偿责任B.劳动者承担全部赔偿责任C.原用人单位自行承担D.用人单位和劳动者承担连带赔偿责任【答案】D【解析】用人单位招用与
42、其他用人单位尚未解除或者终止劳动合同的劳动者，给其他用人单位造成损失的，应当承担连带赔偿责任。【考点来源】2Z204026违法行为应承担的法律责任32 .下列情形中，属于投标人弄虚作假骗取中标的是（）。A.投标人借用他人资质证书投标B.投标人之间协商投标报价，共同抬高投标报价C.投标人之间约定中标人D.投标人向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标【答案】A【解析】A正确，招标投标法第33条中规定，投标人不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标”，招标投标法实施条例规定，使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第33条规定的以他人名义投标。BC错误，均属于投
43、标人相互串通投标。D错误，属于投标人以行贿手段谋取中标【考点来源】2Z203014禁止串通投标和其他不正当竞争行为的规定33 .根据节约能源法，关于建筑节能的说法，正确的是（）。A.不符合强制性节能标准的项目，如确有必要，建设单位可以开工建设B.国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度C.不符合强制性节能标准的项目，已经建成的，可以投入使用D.国家在新建建筑中强制使用节能建筑材料【答案】B【解析】A错误，C错误。不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设，已经建成的，不得投入生产、使用。B正确。节约能源法规定，国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。D错误。国家鼓励在新建建筑和既有
44、建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备，安装和使用太阳能等可再生能源利用系统。【考点来源】2Z205021施工合理使用与节约能源的规定34 .根据建设工程质量检测管理办法，关于建设工程质量检测的说法，正确的是（）oA.检测机构可以监制建筑材料、构配件和设备B.检测报告经建设工程质量监督机构确认后，由施工企业归档C.检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由双方共同认可的检测机构复检D.检测机构应当将检测过程中发现的施工企业违反工程建设强制性标准的情况，及时报告建设单位答案C【而析】A错，检测机构和检测人员不得推荐或者监制建筑材料、构配件和设备；B错，检测报告经建设单位或者工程监
45、理单位确认后，由施工单位归档。C对，如果检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案。D错，检测机构应当将检测过程中发现的建设单位、监理单位、施工单位违反有关法律、法规和工程建设强制性标准的情况，以及涉及结构安全检测结果的不合格情况，及时报告工程所在地建设主管部门。【考点来源】2Z207023对建筑材料、设备等进行检验检测的规定35 .关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。A.建设工程价款优先受偿权与抵押权效力相同B.未竣工的建设工程质量合格，承包人对其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍卖的价款优先受偿C.装饰
46、装修工程的承包人不享有建设工程价款优先受偿权D.建设工程价款优先受偿的范围包括工程款、利息、违约金、损害赔偿金等【答案】BW1A错，最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）规定，承包人根据民法典第807条规定享有的建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权。B对，建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持。未竣工的建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持。C错，装饰装修工程具备折价或者拍卖条件，装饰装修工程的承包人请求工程价款就该装饰装修工程折价或
47、者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持。D错，承包人建设工程价款优先受偿的范围依照国务院有关行政主管部门关于建设工程价款范围的规定确定。承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持。【考点来源】2Z204012建设工程工期和价款的规定36 .关于承包人将其工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人可以不经发包人认可将工程分包给他人B.承包人可以将工程分包给个人C.承包人可以将工程的主体结构分包给他人D.分包人不得将其承包的工程再分包【答案】DA错误，建筑法规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。B错误，承包单位将其承包的工程分包给个人的，属于违法分包。C错误，施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的，属于违法分包。D正确，禁止分包单位将其承包的工程再分包。【考点来源】2Z203023建设工程分包的规定37
