《乡村道路施工合同书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《乡村道路施工合同书.docx（6页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、乡村道路施工合同书邹头坳至下营小学道路工程 施 工 协 议 书 发包方：下营村凹背村民小组 承包方 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见， 订立本协议书。 第一条 工程概况 1、甲方工程项目为公益项目，资金通过募捐筹集。 2、工程施工地点： 邹头坳至下营小学约270米。 3、工程施工内容：清路基、砌石、填土及夯实、涵洞接长、水泥路面。 工程数量及价格详见工程预算表。 4、工程承包方式： 包工、包料、包质量、包工期和包安全等。 5、总价款：￥ 元，大写： 经双方认可，变更施工内容，
2、变更部分工程款按成本价向甲方计收。 6、工期： 天。 即自 年 月 日开工至 年 月 日竣工； 第二条 工期 一、甲方要求比合同工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工期的相应费用。 二、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。 三、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 四、因设计变更或非乙方原因造成的停水、停电及不可抗拒因素影响，导致停工8小时以上，工期相应顺延。 五、发生广东省建设工程标准施工合同规定的不可抗力事件影响时，工期相应顺延。 六、因乙方原因，工期每延误一天，乙方应按每延误一天向甲方支付违约金300元人民币，甲方有权直接在工程款中扣除。 1
3、第三条 工程质量和竣工验收 一、分项工程的工程质量要求 清理路基 、需要对路基范围内的杂草、树木清理干净。 、需要对路基范围内的软泥清理干净。 、需要排干路基范围内的积水。 砌石 、落脚石块应采用大块石，单块重量不小于50公斤。 、采用的块石应为坚硬石，不准采用风化石。 、砌石堪落脚底宽为70公分，收面顶宽为40公分，临空面直立，坡面向路中心倾斜。 、砌石堪每间隔25米设置一道沉降缝，墙身设置排水孔。 、砌石外露面需要采取砂浆沟缝。 填土及夯实 、采用好土回填路基，禁止采用软泥回填。 、属于水泥路面下填土应分层夯实，分层厚度不大于50公分。 涵洞接长 1、清理基底软泥； 2、侧墙砌石，墙厚70
4、公分。 3、盖板采用钢筋网+C20混凝土浇筑，厚度15公分。 水泥路面 、路面厚度为15公分，路面宽度为3米。 、采取C20标号混凝土配合比，每立方米混凝土用料：水：175kg，水泥：343kg，砂：621kg，石子：1261kg。配合比为：0.51:1:1.81:3.68。 、水泥采用东风水泥，砂子采取河砂，禁止采用麻枯砂。 、水泥进场数量应经甲方代表登记验收，砂子进场应通知甲方代表验收。甲方代表同意验收后方可使用。 、水泥路面的施工应符合国家规范的要求，做好混凝土的配料、搅拌、振捣和收面等工序施工，应对路面进行拉毛处理，防止路面过滑。 二、隐蔽工程和中间工程的检查与验收 2 1、隐蔽工程：
5、清基、落石脚等 2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方在约定时间不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予以承认。如甲方提出复验时，乙方按要求办理复验，如复验合格，甲方应承担费用及由此造成的停工损失且工期顺延。隐蔽及中间，乙方应提前24小时通知甲方。 三、当甲方代表发现有质量问题时，乙方应及时进行整改，若乙方不整改，甲方代表可责令乙方停工直至解除合同。 四、在竣工交付前一星期交付工程质量验收整改通知单给甲方，以便对不合格项目提前维修完善。 五、由于乙方原因造成质量事故或返工，其返工费由乙方承担，工期不顺延。 六、工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方
6、自接到通知7天内组织验收并办理验收、工程量核实、移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的人工费，看管费每天100元人民币。 七、材料在使用前，乙方应提供给甲方样品，并经甲方确认后，方可使用。乙方在施工过程中，应自觉接受甲方的监督，严格按照设计方案施工。如发现施工期间与合同规定的材料和工艺不相符，甲方有权要求拆除重做所浪费的材料及人工均由乙方负责。 八、根据合同要求，乙方应按时、按质、按量完成施工任务，如甲方在施工期间对原方案提出修改意见，须及时向乙方提出修改方案，甲乙双方认可后按修改方案施工、验收、结算。 九、乙方应做好质量和安
7、全保证措施，若在施工过程中发生的质量事故和安全事故均由乙方负全部责任。由此，若造成甲方损失，甲方有权追究乙方的责任。 十、乙方施工完毕后，做到人走场清，让甲方满意。 第四条 工程计量和工程结算 一、乙方不得随意增加甲方确定的工程量。乙方应按现场的情况复核甲方提出的预算工程量，若乙方认为施工会超出预算工程量时应在施工前提出，双方再核实，最后以双方核实的为准。 二、所有的分项工程计量必须由双方在现场实测实量，双方签字认可。 三、若实测工程量大于预算工程量，则按预算工程量计价。若实测工程量小于预算工程量则按实测工程量计价。 3 四、乙方未通知甲方现场实测实量的工程量，甲方可以根据现场情况进行实测实量
8、，若已经无法实测实量，则按预算工程量的85%计价结算。 五、甲方仅对验收合格的工程进行计价结算。 第五条 工程款支付 1、签订合同七天内，预付工程总价 20 %，计为 元整，作为备料款。 2、单个分项工程完成后，支付该项工程总价 60 %。 3、工程验收合格后一周内支付至工程总价的95%。 4、按工程总价的 5 %为质保金，计为 元整； 第六条 保修约定 一、保修期限为 365 天，自通过甲方的竣工验收之日起计算。 二、乙方保修范围是指因乙方施工质量或加工工艺不当等因素所造成的质量问题的维修，如不属于以上问题造成的维修，除材料由甲方本身购买外，乙方将收取相应的人工费。 三、如乙方怠于履行保修义务，甲方有权另行委托第三方进行维修，费用由乙方承担。 第七条 合同争议与终止 一、因本合同或与本合同有关的争议，双方应通过协商解决；协商解决不成，采取向当地的人民法院起诉。 二、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙执贰份，具有同等法律效力。 三、合同双方当事人履行完本合同全部义务，发包人向承包人支付完竣工结算款，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。 甲方代表： 乙方： 身份证号码： 身份证号码： 地址： 地址： 开 户 行： 帐 号： 开 户 行： 帐 号： 电 话： 电 话： 日 期： 4 日 期：
